位置>千里马招标网> 招标中心> 长沙市中心医院长沙市中心医院医疗综合楼(含全科医生培训基地)项目建筑机电工程...
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
政府采购工程项目合同协议书政府采购合同编号:CSCG-CS-(略)-1 发包人(全称): (略) 承包人(全称): (略) 根据《中华人民**国合同法》、《中华人民**国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公**诚实信用的原则,双方就 **市中心医院医疗综合楼(含全科医生培训基地)项目建筑机电工程抗震支吊架 工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况 (1)工程名称: **市中心医院医疗综合楼(含全科医生培训基地)项目建筑机电工程抗震支吊架 (2)工程地点:(略) (3)资金来源:(略) (4)工程内容:**市中心医院医疗综合楼(含全科医生培训基地)建筑机电工程抗震支吊架的制作及安装 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1) (5)工程承包范围: **市中心医院医疗综合楼(含全科医生培训基地)建筑机电工程抗震支吊架的制作及安装 二、合同工期计划开工日期:(略) 计划竣工日期:(略) 工期总日历天数:90 天。 工期总日历天数与根据前述(略)日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合合格 标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为: (略) 金额(大写):贰佰陆拾贰万捌仟贰佰壹拾伍元(小写)¥:(略).06元;本项目中标金额不作为总价包干依据,最终结算价根据**市财政局(长财评【****】1号)文件精神,以有资质的造价单位审计为准。供应商应根据项目要求和现场情况,详细列明项目所需的设备、材料以及所有人工、管理、财务等所有费用,如供应商遗漏谈判文件所列工程量清单内容,均由成交人自负,采购人不再支付任何费用。 2.付款方式及验收: 按安装工程进度付款。项目安装完毕付至合同价的60%,项目竣工验收合格后15日内付至合同总价款的 70%。根据**市财政局(长财评[****]1号)文件精神,待有资质的造价单位审计后支付至结算总价的 97%,剩余的3%作为工程保修金,待工程保修期结束后一次性付清。每次(略)(进度款、结算款等)前,承包人必须向发包人提供等额的**市地方税务局的正式发票。在发包人收到承包人进度付款申请后7个工作日内予以审核,并按审核金额拨付工程进度款。 关于竣工验收程序的约定:当本工程全部施工完工、承包人在 30 个工作日内提供完整的竣工资料,待发包人、监理人将竣工资料检查合格后,移交施工总承包单位归档。 发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约。 其他说明: (略) 承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:1、合同签(略),承包人向发包人提供银行履约担保,履约担保文件列入本合同附件。工程完工后20天内退还履约保函。承包人未按(略),发包人有权解(略),承包人应向(略)。 2、履约担保的违约责任 施工合同履行过程中,承包人未按合同(略),发包人应当自发生之日起15日内向担保人提交要求履行担保义务的书面通知。承包人由于(略),由担保人按照下列方式之一履行保证责任。 (1)向承包人提供资金、设备和技术援助,使其能继续履行施工承包合同义务; (2)经建设(略),直接接管该项工程或者另觅经发包人同意的具备相应资质的其他承包人,继续履(略),发包人仍按原合同约定履行相关责任和义务,原合同范围内增加的工程价款由担保人在保证额度内代为支付; (3)按照履约担保的约定,在担(略),向发包人支付赔偿金。 3、承包人缺陷责任期保修履约担保 4、施工承包(略) (1)工程建设期间发生包括索赔因素在内的工程价款增减的,原担保不能保证施工合同继续履行时,承发包双(略)。 (2)发承包人均应确保担保有效期符合工期合理顺延和缺陷责任期**的要求,如工期顺延或缺陷责任期**,双方应(略)。如一方未办理担保有效期的**,另一方可以采取停止支付或停止施工等措施,责任方应承担(略)。 3.合同价格形式:(略) 4.付款人: (略) 五、(略) 承包人项目经理: (略) 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件: (1)中标通知书(如果有) (2)投标函及其附录(如果有) (3)专用合同条款及其附件 (4)通用合同条款 (5)技术标准和要求 (6)图纸 (7)已标价工程量清单或预算书 (8)其他合同文件。七、承诺 1.发包人承(略)付合同价款。 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 八、词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间 本合同于: (略)十、签订地点 **签订。十一、补充协议 合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是(略)。十二、合同生效 本合同自发包人收到承包人履约保证金后生效生效 十三、其他条款 因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第2种(略): (1)向**(略) (2)向甲方**市中心医院所在地人民法院人民法院起诉。
|
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多长沙市招标采购信息
- 浙江建工XX项目采购XX的中标结果
- 11月29日
- 浙江建工梧田街道蟠凤村城中村改造工
- 11月29日
- 福建省建瓯市通济街道东溪村民居委会
- 11月29日
- 叶县移民服务中心叶县2020年中央
- 11月29日
- 东乡族自治县车家湾乡办公耗材及用品
- 11月29日
- 苏州市吴江区南麻中学关于南麻中学智
- 11月29日
- 【通城县中心】通城县石南镇樊店村党
- 11月29日
- 富蕴县康盛源养殖场消毒室,宿舍…
- 11月29日
- 富蕴县康盛源养殖场11栋拌合车间…
- 11月29日
-
长沙市建材网
长沙市采购信息网
长沙市政府公开信息
长沙市公共资源交易网
长沙市电力交易中心
长沙市交易中心
长沙市房产交易中心
长沙市工程交易中心
长沙市钢铁交易中心
长沙市建设交易中心
长沙市招投标交易中心
长沙市政府交易中心
长沙市造价信息网
长沙市市政工程信息网
长沙市水利工程信息网
长沙市通信工程信息网
长沙市医药招标网
长沙市建筑招标网
长沙市工程招标网
长沙市建设招标网
长沙市施工招标
长沙市装饰工程招标
长沙市建设工程网
长沙市水利招标信息网
长沙市电力招标网
长沙市建委招投标网
长沙市建筑管理网
长沙市建设信息港
长沙市教育招标网
长沙市装修招标
长沙市人力和社会保障局
长沙市建设网
长沙市总包工程
长沙市政府工程招标
长沙市工程施工招标
长沙市工程公开项目
长沙市工程采购信息
长沙市招标投标采购平台
长沙市省市工程建设网