位置>千里马招标网> 招标中心> 利川市2020年度岩溶地区石漠化综合治理项目(项目名称)1标段、2标段、3标...
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
- ****-11-18
招标编号: (略)
1. 招标条件
本招标(略)(项目名称)已由**市(略)(项目审批机关名称)以 关于下达**市****年岩溶地区石漠化综合治理工程中央预算内投资计划的通知及利发改农经][****] 7号(批文名称及编号)批准建设,建设资金来自 中央资金、地方配套资金 ,招标人为 **市水土保持工程建设项目管理处,招标(略) **润邦工程咨询服务有限公司 。项目已具备招标条件,现对本项目施工进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况
**市****年岩溶地区石漠化综合治理项目,安排在小河小流域、金堰小流域和米潭溪小流域3个小流域区域。治理区域在忠路镇的小河村、向阳村、下坝村、回龙村、金堰村、龙塘村、石盘村、理智村、米潭溪村9个行政村内。
主要建设内容为:坡改梯、排水沟、蓄水池、沉砂池、田间生产道、封禁治理、植物篱措施。本项目预算金额约986万元。计划工期:180日历天;监理服务期:合同签订之日(略)。
2.2 招标范围
本项目共划分四个标段:
(略)万元 ;涉及工程量清单及施工图纸全部内容;
2标段:施工部分,预算金额:385.48万元;涉及工程量清单及施工图纸全部内容;
3标段:植物篱部分,预算金额:62.64万元;涉及工程量清单及施工图纸全部内容;
4标段:监理部分,预算金额:22万元;(本项目全过程监理服务)
3. 投标人资格要求
3.1 一标段至二标段(施工部分)投标人资格要求
3.1.1投标人须具备 在中华人民**国(略)叁级及以上 资质,近5年承接过1 项 类似项目业绩,并在人员(略)。
3.1.2投标人拟任项目经理须具备 水利水电 专业 二级及以上 注册建造师执业资格,具备有效的安(略)(B证),且未担任其他在(略)。
3.2三标段(植物篱部分)投标(略)
1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件;
2、申请人须具备有独立法人资格的营业执照(园林绿化经营范围),并在人员、设(略)。
3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供近三个月的依法纳税证明及近三个月社会保障资金缴纳证明);
4、(1)投标供应商在“信用中国”上((略)gov.cn)未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单,中国政府采购网((略)gov.cn)上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单;中国裁判文书网(http://(略)gov.cn/)渠道查询无不良记录。查询时间应在公告发布之后,投标截止时间之前;
(2)投标供应商本项目投标文件递交截止时,不得出现因拖欠劳动者受到行政处理处罚且在行政处理处罚期限内的或因拖欠劳动者工资经人民法院判决且未执行完毕的或未自觉履行完毕的情形。(投标供应商应作出承诺,否则投标供应商的投标将被拒绝);
3.3四标段(监理部分)投标(略)
投标人须具备独立法人资格,具备水利工程专业施工监理乙级及以上资质。拟派总监理工程师须具备水利水电工程相关专业监理工程师资格,并注册在投标单位,并在人员、设备(略)。
3.4根据**州人社函【(略)关于落实《**州建设领域劳动者工资支付保障实施办法》相关规定的意见的补充通知”规定投标人在本项目投标文件递交截止时,不得出现因拖欠劳动者受到行政处理处罚且在行政处理处罚期限内的或因拖欠劳动者工资经人民法院判决且未执行完毕的或未自觉履行完毕的情形。(投标人应作出承诺,否则投标人的投标将被拒绝);
3.5 本次招标不接受)联合体投标。
3.6本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人其投标将被否决。
3.7投标人均可就本招标项目上述标段中的 1 个标段投标。
4. 招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者,应当在**州公共**电子交易平台(以下简称“州电子交易平台”)进行网员注册,并领取CA数字证书。具体操作参见《**州公共**交易信息网—办事指南—电子交易平台网上注册指南》(网址:http://(略)gov.cn)。
4.2 完成网员注册后,请于 **** 年 11 月 19 日至 **** 年 11 月 23 日24:00时止(**时间,下同),通过互联网使用CA数字证书登录“州电子交易平台”(网址:http://(略)gov.cn,下同),在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的,由联合体牵头人下载招标文件。未按规定从“州电子交易平台”下载招标文件的,其投标将被否决。
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件包括加密的电子投标文件和不加密的电子投标文件(U盘备份)。投标文件递交截止时间为 **** 年 12 月 09 日 11 时 00 分。投标人应当在投标截止时间前,以下列(略):
网上递交:投标人应当在投(略),通过互联网使用CA数字证书登录“州电子交易平台”,将加密的电子投标文件上传,并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证,递交时间即为电子签收凭证时间。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件,招标人将拒收。
6、投标相关事宜
6.1、招标人按规定的投标截止时间,在“电子交易平台上”进行开标,所有投(略)。招标人通过互联网在招标文件规定的地点组织开标,并在投标截止时间30分钟前,使用CA数字证书认证登录“电子交易平台”,进入“虚拟开标大厅”选择相应标段在线开标的准备工作。
6.2、投标人应当在能够保证设施设备可靠、互联网 畅通(略),通过互联网在线参加开标。在投 标截止时间前,使用加密其投标文件的 CA 数字认 证证书登陆“电子交易平台”,进入 “虚拟开标大 厅”选择所投标段进行签到,并实时在线关注招标 人的操作情况 。
6.3主持人按照程序在“电子交易平台”的“虚拟 开标大厅”进行在线开标。注:具体操作步骤见恩 施州公共**交易信息网-下载专区-《**不见面 开标(投标人操作手册)》, 请各潜在投标人仔细 阅读,以保证线上开标流程顺利进行。
7、 发布公告的媒介
本次招标公告同时在 **州**市公共**交易信息网(http://(略)cn/lcweb/)湖 北 省 公 共 资 源 交 易 电 子 服 务 系 统 ( 网 址 : (略)cn) 、中国**网采购招标栏、**市人民政府门户网(发布公告的媒介名称)上发布。
8、联系方式
招标人: **市水土保持工程建设项目管理处 招标代理机构:**润邦工程咨询服务有限公司
地 址: **市腾龙大道13号 地 址: **市江景玉都(凉桥路888号)正南方向50米
邮 编: (略)
联 系 人: (略)
电 话: (略) 电 话: (略)
传 真: (略)
电子邮件: (略)
网 址: (略)
开户银行: (略)
账 号: (略)
**** 年 11 月 18 日
备注:1.投标人拟任的项目经理(建造师)、技术负责(略)(下同)不得同时(略)。存在下列情形之一的,视为未在其他在施建设工程项目任职:(1)同一工程(略)(2)合同约定的工程验收合格的;(3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的;(4)因非承包方原因合同工期内工程未完工且工程已完成80%以上的工作量的,经建设单位同意的。
2.招标公告如多标段合发,招标范围、资格条件等应根据标段的不同进行对应修改。
3.“在所投标段免费下载招标文件”是指投标人拟参加某标段投标的,应按规定下载该标段的招标文件。投标人的下载(略),作为投标(略)。
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多利川市招标采购信息
- 利川市民族实验幼儿园第二园区建设项
- 11月30日
- 富阳区东梓关村传统村落拆违补绿工程
- 11月30日
- 利川市凉雾乡民族初级中学学生宿舍建
- 11月30日
- 富阳区新桐乡江洲村灌排渠建设工程
- 11月30日
- 利川市鱼木寨展示利用工程中标结果公
- 11月30日
- 利川市一水厂改扩建工程(二期)中标
- 11月30日
- 利川市集萃生命科技产业园项目工程E
- 11月30日
- 利川市尖山棚户区(城中村)改造项目
- 11月30日
- 商城县赵崇德大道(黄柏山路至陶家河
- 11月30日
- 关于发布湖南高速铁路职业技术学院青
- 11月30日
- 曲靖市马龙区2020年高标准农田建
- 11月30日
-
利川市建材网
利川市采购信息网
利川市政府公开信息
利川市公共资源交易网
利川市电力交易中心
利川市交易中心
利川市房产交易中心
利川市工程交易中心
利川市钢铁交易中心
利川市建设交易中心
利川市招投标交易中心
利川市政府交易中心
利川市造价信息网
利川市市政工程信息网
利川市水利工程信息网
利川市通信工程信息网
利川市医药招标网
利川市建筑招标网
利川市工程招标网
利川市建设招标网
利川市施工招标
利川市装饰工程招标
利川市建设工程网
利川市水利招标信息网
利川市电力招标网
利川市建委招投标网
利川市建筑管理网
利川市建设信息港
利川市教育招标网
利川市装修招标
利川市人力和社会保障局
利川市建设网
利川市总包工程
利川市政府工程招标
利川市工程施工招标
利川市工程公开项目
利川市工程采购信息
利川市招标投标采购平台
利川市省市工程建设网