您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
招标公告
招标编号:(略)
(第二次招标)
1. 招标条件
本招标项目六专四室修缮工程已批准建设,项目业主为**市秀屿区人民法院,建设资金来自 财政拨款,招标人为 **市秀屿区人民法院,委托的招标代理单位为**市中恒信招标代理有限公司。项目(略),现对该项目的施工进行 公开 招标。
2. 项目概况和招标范围
2.1建设地点:(略)
2.2工程建设规模:(略)
2.3招标范围和内容:(略)
2.4工期要求:总工期:60个日历天;其中各关键节点的工期要求为:/;
2.5工程质量要求:(略)
3. 投标人资格要求及审查办法
3.1本招标项目要求投标人具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上或建筑装饰装修工程设计与施工三级及以上(不分主、增项差别)资质和《施工企业安全生产许可证》。
3.2投标人拟担任本招标项目的项目负责人应具备有效的不低于二级建筑工程(专业)注册建造师(含临时建造师)执业资格,并持有安全(略)
3.3本招标项目不接受联合体投标;
3.4非**省行政区域内注册的投标人应按闽建办筑[(略)件的规定完成入闽信息登记工作;
3.5投标人的企业(略)(适用于(略));
3.6投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息应在**省建筑市场综合监管信息平台可查询到且查询到的信息完整;
3.7投标人不得属于被纳入**省建设工程责任主体不良记录“质量安全黑名单”和“文明施工黑名单”,且在“黑名单”管理有效期内的企业。
3.8投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目施工的能力;
3.9本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。
4. 招标文件的获取
招标人自****年 01月04日起**市秀屿区人民法院网站及中国采购与招标网发布招标文件,投标人可登录*(略)。
5.评标办法
本招标项目采用的评标办法:(略)
6.投标保证金的递交
投标保证金金额为人民币:叁仟元整(¥****元),投标保证金在开标前以现金方式与投标文件一同提交。未按规定要求交纳投标保证金的投标将被拒绝,投标保证金有效期为开标之日起60日历天。(需密封,递交投标文件的同时向招标人或招标代理提交,招标人不对密封袋的完整性进行核验,投标人对密封完整性自行负责。)
未中标投标人的(略)。中标人的投标保证金应在施工合同备案及交纳履约保证金后退还。
7. 投标(略)
7.1投标文件递交的截止时间(投标(略)):****年 01 月 15 日 10 时 00 分,提交地点为:**市城厢区龙桥街道东园西路西山小区A区2号楼6梯417,**市中恒信招标代理有限公司开标室。
7.2逾期送达的或未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
8. 发布公告的媒介
招标人同时在**市秀屿区人民法院网站及中国采购与招标网发布招标公告。
9.公告其他说明:
为认真贯彻落实我市应对新型冠状病毒的肺炎疫情的指示精神:参加本项目的招投标人员应佩戴口罩,应于门卫处接受体温检测,无异常状况且体温检测合格后方可进入开标场地,同时服从现场工作人员安排。近14日内有疫情重灾区接触史、发热、乏力、咳嗽、呼吸不畅等不适症状的人员不得进入开标场地,递交投标文件时需排队递交(间隔1米)。
10.联系方式
招标人:(略)
地址:(略)
电话:(略)
联系人:(略)
招标代理机构:(略)
地址:(略)
电话:(略)
联系人:(略)
附件:
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多莆田招标采购信息
- [2020]长沙市114号成交结果
- 01月04日
- 自费
- 01月04日
- 2021武安铁轨招标0104
- 01月04日
- 20201231185311956
- 01月04日
- B001-1
- 01月04日
- B001-1
- 01月04日
-
莆田建材网
莆田采购信息网
莆田政府公开信息
莆田公共资源交易网
莆田电力交易中心
莆田交易中心
莆田房产交易中心
莆田工程交易中心
莆田钢铁交易中心
莆田建设交易中心
莆田招投标交易中心
莆田政府交易中心
莆田造价信息网
莆田市政工程信息网
莆田水利工程信息网
莆田通信工程信息网
莆田医药招标网
莆田建筑招标网
莆田工程招标网
莆田建设招标网
莆田施工招标
莆田装饰工程招标
莆田建设工程网
莆田水利招标信息网
莆田电力招标网
莆田建委招投标网
莆田建筑管理网
莆田建设信息港
莆田教育招标网
莆田装修招标
莆田人力和社会保障局
莆田建设网
莆田总包工程
莆田政府工程招标
莆田工程施工招标
莆田工程公开项目
莆田工程采购信息
莆田招标投标采购平台
莆田省市工程建设网