位置>千里马招标网> 招标中心> 河西小学宏雅楼建设工程(第二次)
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
招标公告(第二次)
1.招标条件
河西小学宏雅楼建设工程 已由 (略)发展规划和统计局以南发改资沥字[****] 2号 批准建设,招标人为(略)大沥镇河西小学,建设资金来自 财政资金 。项目已具备招标条件,现对该项目的河西小学宏雅楼建设工程(第二次)的施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1建设地点:(略)大沥镇。
(略)m2,建筑层数:地上6层,建筑高度23.85m,结构类型为框架结构,具体工程内容详见设计图纸和工程量清单。
2.3计划工期:450日历天完工且通过竣工验收。(实际开工日期以双方签订施工合同并以监理人签发的开工令或建设管理单位签发的开工通知为准,承包人不得拒绝,工期不因假期、雨季等因素而**)。其中节点工期要求如下:
主体建筑须在390日历天前完工并通过验收,否则按工期延误标准处罚;整体工程须在施工合同规定工期完工并通过验收。
2.4 本工程招标内容、规模和招标控制价(最高投标限价):
招标内容:主要包括土建工程、强电工程、防雷工程、给排水工程、消防工程、防排烟工程、园建工程、绿化工程等,具体以招标人要求及设计图纸为准。
招标控制价:(略)
2.5承包方式:包工、包料、包工期、包安全、包文明施工。综合(略)。
2.6工程质量要求:执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达(略),承诺达到合格。
2.7安全文明施工要求:符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定,承诺达到合格标准。
★重要事项:根据区、镇进一步加强城市管理考核评比的要求,工程施工期间和质保期内的文明施工工作须执行《(略)大沥镇城市管理职能部门考评标准》。若出现被城管部门对承包人开具《询问调查通知书》的,则每满两单处罚一万元(处罚金无上限,在工程结算造价中直接扣减)。
3.资格审查方式
本工程采用“资格后审”合格全数入围的方式确定合格投标人。
4.投标人资格要求
投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉,具体(略):
4.1法人资格
投标人应具有独立法人资格并依法取得营业执照,营业执照处于有效期内。
4.2对投标人企业的资质要求
4.2.1投标人须具有承接本工程所需的建设行政主管部门核发的有效的建筑工程施工总承包三级或以上资质。
4.2.2本工程不接受联合体投标。
4.3投标人须持有有效的《安全生产许可证》。
4.4投标人应有良好信誉,且在**市建筑诚信评价体系管理平台中办理登记并获得对应行业的建筑行业诚信档案(行业类别:(略)
4.4.1**市建筑诚信评价体系管理平台的考评等级为C级或以上且状态显示为“正常”(以资格审查当天的查询结果为准)。
4.4.2**省以外的投标人,须提供在**建设信息网(网址:(略)net)“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息登记的网页打印件。
4.5对投标人(略)
4.5.1对拟派项目负责人的数量及资格要求:1名,须具备(略) 建筑工程专业贰级或以上注册建造师执业资格证书(在**省外注册的建造师必须是一级建造师;在**省内注册的二级建造师可提供“取得**省二级建造师、二级注册结构工程师、二级注册建筑师注册管理信息系统”的个人详细信息网页打印件),并持有有效的《安全生产考核合格证(B证)》(投标人可提供所在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证书查询信息网页打印件或电子证照打印件)。
4.5.2拟派项目负责人必须在**市建筑诚信评价体系管理平台登记的人员中选取,并且拟派项目负(略)。省外(略),拟派项目负责人须在“进粤企业和人(略)
4.5.3拟派本项目负责人没有在其它在建项目中担任项目负责人。
4.5.4 需提供投标人近期(扣除发布招标公告当月往前顺推6个月)为拟派项(略)。以投标人(或其分支机构)所属当地(略)。
4.5.5(略)多个工程项目的投标竞争,如投标项目负责人在两个及以上工程项目均中标的,只能按照不同工程项目中标通知书发出的时间先后,担任本企业最先中标项目的投标项目负责人。如本项目为后确定该企业为中标人的,招标人将取消其中标资格。投标人隐瞒中标项目获取中标的,按弄虚作假骗取中标查处。
4.7对投标人企业的信誉要求
4.7.1没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态。
4.7.2 没有受到取消投标资格的行政处罚。(此处所指的“处罚”,是指依据《中华人民**国行政处罚法》(略)按照行政执法公示制度公开,除此之外,其他以通知、通报等形式或依据规范性文件对(略)范畴)。
4.7.3在最近三年内没有骗(略)故。(此处“骗取中标”是指依据《中华人民**国行政处罚法》所作出的《行政处罚决定书》中所认定的违法行为;“严重违约及重大工程质量问题或重**全生产事故”则以司法、仲裁机构等出具的生效文件予以认定,其中的“重大”工程质量问题或“重大”安全生产事故,是指生效文件认定的“重大”事故等级达到《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的标准;“最近三年”是指该项目招标公告发出之日起往前顺推三年,以《行政处罚决定书》或司法、仲裁机构等出具的生效文件的落款时间为准)。
4.7.4根据**市中级人民法院《启用执行联动机制决定书》和(略),将被列入工程交易黑名单,且不得参加本项目投标。
4.7.5根据《**市发展和改革局等8部门关于在公共**交易事项中进行信用信息查询和实施联合奖惩的通知》(佛发改信用〔****〕1号),对被**市公(略),不得参加投标。
4.8 对投标人企业完(略)
4.8.1投标人在近3年内(自本工程招标公告发布之日起往前顺推),须独立完成过至少1项单项合同金额(或单项合同规模)为****万或以上的公共建筑工程施工业绩(以有效的竣工验收证明材料载明的时间为准)。相关证明材料须包括中标通知书(必须是当地集中交易机构或招标投标管理部门核发的方为有效)或合同协议书、有效的竣工验收备案材料(须具有建设主管部门盖章) 或有效(略)(须具有政府部门盖章)的复印件并加盖投标人公章,如前述证明材料不能清晰反映有关特征和必要信息的,还须提供该项工程业绩的业(略)
【公共建筑,是指供人们(略)。一般包括办公建筑(包括写字楼、政(略))、商业建筑(如商场、金融建筑等)、旅游建筑(如酒店、娱乐场所等)、科教文卫建筑(包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等)、通信建筑(如邮电、通讯(略))、交通运输类建筑(如机场(略))以及其他(派出所、仓库、拘留所)等建筑。】
5.招标文件、图纸等资料的获取5.1 凡有意参加投标者,可于(略)至投标截止时间前登录**市公共**交易信息化综合平台下载招标文件、图纸等资料。具体操作方法请浏览“**市公共**交易网”网站“交易指南”中的工程交易栏目。网址:http://(略)gov.cn,业务咨询电话:(略)、(略)。
5.2 招标文件一经在**市公共**交易网发布,视作已发放给所有投标人,各投标人应及时下载电子版招标文件及图纸(供下载的招标文件有PDF和WORD版本时,若有不一致,以招标人盖章的(略))。否则所(略)。
6.投标保证金
6.1本工程要求投标人提交 50.00万元的投标保证金。
6.2投标人应在投标截止时间之前(以银行到账时间为准)提交;投标人应提前办理投标保证金手续,自行承担银(略)。
7.投标文件的递交
7.1 投标文件递交的起止时间和开标时间
7.1.1 投标文件递交的起始时间:****年1月28日8时30分,截止时间:(略)
7.1.2 开标时间:(略)
7.1.3 递交投标文件起止时间与开标时间是否有变化,请密切留意招标澄清(答疑)、补充、修改等(略)。
7.2 投标文件递交地址:投标人应于投标截止时间前将投标文件密封送达**市公共**交易中心南海分中心 三楼开标三室 (地址:**省(略)桂城街道桂澜北路8号)。
7.3 投标人须按照《**市发展和改革局等六部门关于规范招投标市场秩序、遏制弄虚作假等违规行为的意见》(佛发改招〔2(略))的要求,在投标文件首(略),由法定代表人签字并盖单位公章。对于拒签或不按要求签署承诺书的投标人,评标委员会将(略)。
7.4 依据《(略)公共**交易委员会办公室关于**市公共**交易中心南海分中心有序恢复公共**交易活动有关事项的通知》(南资管办[****]1号)的相关要求,疫情防控期间,取消投标人现场参加开标会议环节,投标人递交投标文件后即可离开。
疫情(略),提倡非本地(**市内)的投标人委托本地(**市内)的分支机构、办事处的人员或本地的其他人员为授权代理人。授权代理人须凭(略):①法定代表人证明书原件、②授权委托书原件、③授权代理人身份证原件及复印件、④如投标人的授权代理人非投标人本单位已取得有效的**市公共**交易中心投标交易员资格的人员,需提供投标人的任一有效的**市公共**交易中心交易员身份证复印件。以上复印件均须加盖投标人公章,未提交以上资料的,招标人将不予接收其投标文件。
8.发布公告的媒介
本次招标公告同时在**市公共**交易中心南海分中心网以及**省招标投标监管网、**市公共**交易网发布。公告内容和时(略),以**(略)。
9.异议与投诉
9.1根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第二十二条,潜在投标人或其他利害关系人认为本公告及招(略)以向招标人提出异议(异议应当在投标截止时间10日前提出)。对招标人答复不满意的,可以自知道或应当知道之日起10日内向行政监督部门实名投诉。
9.2潜在投标人或其他利害关系人应当充分重视异议、投诉提出的时限,避免异议权、投诉权因时效原因而灭失。
10.其他
10.1投标人要求澄清招标文件,以及招标人的澄清(答疑)、补充、修改等文件一律通过**市公共**交易网提交和发布。各投标人应随时关注项目信息,及时登录**市公共**交易网下载相关文件,否则所造成的一切后果由投标人自负。
10.2 递交投标文件的投标人少于3个的,招标人应当依法重新招标。
10.3本次招标采用的评定标办法是两阶段评标定标办法。
10.4(略)大沥镇河西经济联合社为本工程的土地权属人、建设单位,(略)大沥镇河西小学为本工程招标人、出资人,负责工程款的支付,(略)大沥镇工程建设中心为本项目的建设管理单位。中标人须和本工程招标人、土地权属人、建设管理单位四方签订施工合同。建设管理单位和招标人(略)大沥镇河西小学共同负责河西小学宏雅楼建设工程的招标、合同签订、报建、建设管理和工程款项的支付、工程结算等全过程工作。施工合同签订时须由本工程的招标代理鉴证。
11.联系方式
招 标 人:(略)大沥镇河西小学 | 招标代理机构:(略) |
地 址: (略) | 地 址:**市(略)(碧桂园城市花园中区一座)23层 |
邮 编: (略) | 邮 编:(略) |
联 系 人:(略) | 联 系 人:(略) |
电 话:(略) | 电 话:(略)、(略) |
传 真:(略) | |
电子邮件:mysight00@(略)com |
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多佛山招标采购信息
- 直播测试清廉义乌教育基地工程EPC
- 01月07日
- 2020年织金县等10个高标准农田
- 01月07日
- 阳西县织篢河南岸河堤路道路改造及排
- 01月07日
- 阳西县织篢河南岸河堤路道路改造及排
- 01月07日
- 永州市中心医院冷水滩院区科教楼屋面
- 01月07日
- 2020年织金县等10个高标准农田
- 01月07日
- 惠水县涟江长征村河段河道治理工程惠
- 01月07日
- 惠水县涟江长征村河段河道治理工程施
- 01月07日
- 中国酱香型白酒收储中心建设项目(二
- 01月07日
- 纳雍县董地河朴德段河道治理二期工程
- 01月07日
- (招标)高家屯居民小组安置新区室外
- 01月07日
-
佛山建材网
佛山采购信息网
佛山政府公开信息
佛山公共资源交易网
佛山电力交易中心
佛山交易中心
佛山房产交易中心
佛山工程交易中心
佛山钢铁交易中心
佛山建设交易中心
佛山招投标交易中心
佛山政府交易中心
佛山造价信息网
佛山市政工程信息网
佛山水利工程信息网
佛山通信工程信息网
佛山医药招标网
佛山建筑招标网
佛山工程招标网
佛山建设招标网
佛山施工招标
佛山装饰工程招标
佛山建设工程网
佛山水利招标信息网
佛山电力招标网
佛山建委招投标网
佛山建筑管理网
佛山建设信息港
佛山教育招标网
佛山装修招标
佛山人力和社会保障局
佛山建设网
佛山总包工程
佛山政府工程招标
佛山工程施工招标
佛山工程公开项目
佛山工程采购信息
佛山招标投标采购平台
佛山省市工程建设网