位置>千里马招标网> 招标中心> [公开招标]中国铁塔股份有限公司江苏省分公司2021-2022年机房及动力配...
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
【信息时间:(略)
本招标项目为(略)****-****年机房及动力配套施工集中招标项目、招标编号:ZJZT-****-****,招标人为(略),招标代理机构为(略)。项目资金由招标人自筹,资金已落实。项目已具备招标条件,现进行公开招标,有意向的潜在投标人(以下简称投标人)可前来投标。
1.招标范围
1.1 招标范围: 本项目为集中招标项目。主要包括:机房站配套、室外机柜配套、壁挂式设备安装、新增开关电源、配套设备零星(模块)扩容、新增直流分配箱等动力及机房配套施工服务内容。
1.1.1预计规模:人民币****.5万元(不含税),73(略)(含税)
1.1.2实施地域:**全省13个地市(详见各地市实施地域细分)
1.1.3计划工期:在站址确定的情况下,单站工程工期为3天,10个以内站点工程工期为7天,10个至50个站点工程工期为10天,50个至100个站点工程工期要求为20天,100个站点以上工程工期要求为30天,具体工期以甲方单项工程施工通知单为准。
1.1.4质量标准要求:(略)
1.1.5技术标准要求:(略)
1.1.6集中招标合同有效期:自合同签订之日起1年,或框架下累计订单金额达到采购预算上限。
1.2 承包方式:(略)
1.3 本项目划分为 13个 标段,具体标段及份额划分情况如下:
标段号 | 标段名称 | 总规模(万元/不含税) | 中标厂家数量 | 名次 | 实施区域 | 份额 | 预算(万元/不含税) |
1 | ** | 675 | 3 | 1 | **,** | 35% | 236.25 |
2 | 新北,天宁,钟楼 | 33% | 222.75 | ||||
3 | 武进 | 32% | 216 | ||||
2 | ** | 405 | 3 | 1 | 淮阴区、**县、**县 | 50% | 202.5 |
2 | 清江(略) | 30% | 121.5 | ||||
3 | **区、**区 | 20% | 81 | ||||
3 | ** | 432 | 3 | 1 | 海州区、**县 | 38% | 163 |
2 | 连云区、**区 | 33% | 142 | ||||
3 | **县、灌** | 29% | 127 | ||||
4 | ** | 950 | 3 | 1 | 雨花台区、江宁区、**区、**区 | 42.50% | 403.75 |
2 | 浦口区、六合区、**区 | 38.50% | 365.75 | ||||
3 | 玄武区、秦淮区、鼓楼区、建邺区 | 19.00% | 180.5 | ||||
5 | ** | 342 | 3 | 1 | 崇川区(含原港闸区)、**市、**市 | 39.18% | 134 |
2 | 开发区、**市、**市 | 31.29% | 107 | ||||
3 | **区、**县 | 29.53% | 101 | ||||
6 | ** | 425 | 2 | 1 | 海陵区、**市、**区 | 60% | 255 |
2 | 高港区、**市、**市 | 40% | 170 | ||||
7 | ** | **** | 4 | 1 | 北塘区、滨湖区、惠山区、** | 50% | 500 |
2 | 锡山区、新吴区、南长区、崇安区 | 30% | 300 | ||||
3 | ** | 20% | 200 | ||||
8 | ** | 362.5 | 3 | 1 | 亭湖区、**区 | 39.6% | 143.55 |
2 | **、**、** | 32.8% | 118.9 | ||||
3 | **县、阜**、**县、**县 | 27.6% | 100.05 | ||||
9 | ** | 162 | 3 | 1 | 京口区、润州区、丹徒区、**新区、**市 | 50% | 81 |
2 | ** | 30% | 48.6 | ||||
3 | ** | 20% | 32.4 | ||||
10 | ** | 498 | 3 | 1 | 贾汪区、鼓楼区、**区、**区、泉山区 | 45.00% | 224.1 |
2 | **市、**市、睢** | 35.00% | 174.3 | ||||
3 | **、** | 20.00% | 99.6 | ||||
11 | ** | 190 | 3 | 1 | 广陵、邗江、** | 50% | 95 |
2 | **、** | 30% | 57 | ||||
3 | ** | 20% | 38 | ||||
12 | ** | 320 | 3 | 1 | 宿城区、**区 | 55% | 176 |
2 | **县、**县 | 25% | 80 | ||||
3 | **县 | 20% | 64 | ||||
13 | ** | **** | 3 | 1 | 虎丘区、吴中区、相城区、姑苏区、园区 | 50% | 500 |
2 | **市、**市、**市 | 30% | 300 | ||||
3 | **市、**市 | 20% | 200 |
本项目可兼投兼中,允许投标人同时中标的最多标段数为 13 个,但各标段(略)(除企业主要负责人外,其他人员不得重复)不得重复。
1.4 本项目设(略)。报价方式:以模块化基准价中的审定后金额(剔除安全生产费)为基础进行折扣报价。折扣(非OFF)=1-下浮率(%)。最高投标限价为折扣(非OFF)100%。投标人投标报价高于最高投标限价的,其投标将被否决。)
2.投标人资格要求
2.1 投标(略)
2.1.1投标主体:应为中华人民**国境内(不含香港、澳门、台湾地区)法律上和财务上独立的【法人或依法登记注册的组织】,合法运作并独(略)。
2.1.2企业资质:应同时具备以下资质:(1)具有住房和城乡建设部或其下属行政机构(略)和城乡建(略)生产许可证。
2.1.3三类安管人员:
(1)企业主要负责人(1人):具有通信主管部门或其下属行政机构核发的有效的安全生产考核(略)证书(A证);
(2)项目经理(所投标段人员配置数量均不少于1人):具有通信主管部门或其下属行政机构核发的有效的安全生产考核(略)证书(B证);
(3)专职安全生产管理人员(所投标段人员配置数量均不少于1人):具有通信主管部门或其下属行政机构核发的有效的安全生产考核(略)证书(C证)。
注:提供人(略)(或复印件)、证书扫描件(或复印件)及社保局(略)社保证明材料。人员不得复用。(原件备查)。
2.1.4增值税专用发票:应能够开具增值税专用发票,并承诺中标后按照招标(略)发票。
2.1.5同类业绩:****年1月1日至投标截止时间期间签订的机房及动力配套工程相关施工业绩累计金额不少于【300】万元;以上时间、金额以单项合同或订单或结算文件或甲方证明为准,须提供包括合同首页、签字页、金额、工程内容或工程量清单在内的合同关键页扫描件或复印件作为证明材料,若为框架合同须同时提供“框架合同+订单(加盖甲方印章)”或“框架合同+发票”或“框架合同+甲方证明(加盖甲方公司公章并提供甲方联系人)”。上述材料未提供或不完整将不计入累计金额。
2.1.6控股及管理关系:投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
2.2.投标人不得存在下列情形之一:
(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2)被依法暂停或取消投标资格的;
(3)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
(4)进入清算程序,或被(略),或其他丧失履约能力的情形;
(5)(略)全问题的(以相关行业主管部门的行政处罚决定(略)
(6)在最近五(略),且行贿行为与采购活动相关的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(7)在最近五年内被判处合同诈骗罪的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(8)被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站((略)gov.cn)或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准);
(9) 被中国铁塔列(略) “禁止交易企业名单”的。
2.3本项目(略)。
2.4本项目不接受代理商投标。
2.5法律法规规定的其他情形。
3.资格审查方法
本项目将(略),资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”,凡未通过资格后审的投标人,其投标将被否决。
4.招标文件的获取
4.1招标文件获取时间:****年5月29日09 时 00 分至****年6月4日17时30分 (**时间,下同) (法定公休日、节假日正常发售)。
4.2招标文件获取方式:
方式一:潜在投标人可登录(略)电子招投标平台https://zjzt.chinaccsscm.cn/(已在该系统注册过的潜在投标人请直接登录系统(入口为“供应商登录”)进行项目招标文件下载,未在该系统注册的潜在投标人请先注册(入口为“用户注册”-“供应商注册”,机构类型选择“其他组织”,税号填写完整的统一社会信用代码,获取登录账号后登录系统进行文件下载)。注册免费,登录系统后可下载操作手册。联系人:潘先生,电话:****。
方式二:持单位介绍信、营业执照副本复印件、本人身份证复印件、付款凭证,向采购代理机构了解有关信息并购买招标文件。联系人:潘先生,电话:****,邮箱(略)。
4.3本项目招标文件每套售价 500元人民币,售后不退。支付方式:(略)
4.4电子标书费发票:发票生成(略)及手机(短信形式)。
(略)/jyzx/)注册,如未注册,请点击网页右上角的“账号注册”进行投标企业注册。
5.投标文件的递交
5.1 纸质(略):递交纸质投标文件截止时间(即投标截止时间,下同)为****年 6 月 28日 10 时 00 分,投标文件递交地点:**省**市龙蟠路133号新世纪大酒店四楼昇州厅。
5.2 本项目标将于上述同一时间、地点进行开标,邀请投(略)。
5.3 出现以下情形之一时,招标人/代理机构不予接收投标文件:
5.3.1 逾期送达或者未送达指定地点的;
5.3.2 未按招标文件要求密封的;
5.3.3 未按本公告要求获得本项目招标文件的。
6.发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、通信工程建设项目招标投标管理信息平台(https://txzbqy.miit.gov.cn/)、中国铁塔在线商务平台(www.tower.com.cn)、**省通信建设交易中心网站(http://61.155.238.114/)、比德电子采购平台(http://www.bdebid.com/)和(略)电子招投标平台(https://zjzt.chinaccsscm.cn/)上发布,其他媒介转载无效。
7.(略)
招 标 人:(略)
地 址:**省**市秦淮区菱角市66号国创园1号楼
邮 编:(略)
联 系 人:(略)
电 话:(略)
传 真:/
电子邮件:(略)
网 址:http://(略)com.cn
招标代理机构:(略)
地 址:(略)
邮 编:(略)
联 系 人:施昊源、潘鹏、洪校辉、吕欣阳、王甜甜、徐岳、孙亚楠、刘克柏、郭瑜
电 话:(略)
传 真:/
电子邮件:(略)
网 址:https://(略)cn
开户银行:(略)
账 号:(略)
招标人:(略)
招标代理机构:(略)
****年5月28日
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多高淳县招标采购信息
- 202105漳州中集询价项目(金鹰
- 05月28日
- 中国东方航空股份有限公司山东分公司
- 05月28日
- 北京变配电升级设备安装采购-结果公
- 05月28日
- 采购士林变频器sf-040-11K
- 05月28日
- 广州供电局基建工程有害气体监测服务
- 05月28日
- 陕西科技大学智能型万能式断路器控制
- 05月28日
- 阳山工业园重建项目一期一标段电缆通
- 05月28日
- 氯化铵
- 05月28日
- 变频器
- 05月28日
- 万春变电站配电线路出站电缆通道建设
- 05月28日
- 和平路街道征润州社区原砂石码头变压
- 05月28日
-
高淳县建材网
高淳县采购信息网
高淳县政府公开信息
高淳县公共资源交易网
高淳县电力交易中心
高淳县交易中心
高淳县房产交易中心
高淳县工程交易中心
高淳县钢铁交易中心
高淳县建设交易中心
高淳县招投标交易中心
高淳县政府交易中心
高淳县造价信息网
高淳县市政工程信息网
高淳县水利工程信息网
高淳县通信工程信息网
高淳县医药招标网
高淳县建筑招标网
高淳县工程招标网
高淳县建设招标网
高淳县施工招标
高淳县装饰工程招标
高淳县建设工程网
高淳县水利招标信息网
高淳县电力招标网
高淳县建委招投标网
高淳县建筑管理网
高淳县建设信息港
高淳县教育招标网
高淳县装修招标
高淳县人力和社会保障局
高淳县建设网
高淳县总包工程
高淳县政府工程招标
高淳县工程施工招标
高淳县工程公开项目
高淳县工程采购信息
高淳县招标投标采购平台
高淳县省市工程建设网