位置>千里马招标网> 招标中心> 政和县蛟龙溪镇前镇下园段整治及护岸工程
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
1一般约定
1.1词语定义
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.2 发包人:(略)
1.1.2.3 承包人:(略)
1.1.2.3 分包人:(略)
1.1.2.6监理人:(略)
1.1.4 日期
1.1.4.3工期:50日历天(其中各关键节点的工期:总工期50日历天,如遇恶劣天气相应顺延)
1.1.4.5 缺陷责任期(工程质量保修期):(略)
2.8 其它义务
(根据发包人的合同管理要求补充)
(1)……
(2)……
3 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力,发包人批准的权力范 围:(填写监理人须经发包人批准才能行使的权力,以下示例供参考)
(1)按第4.3条约定,批准工程的分包。
(2)按第11.3条约定,确定**完工期限。
(3)按第15.6条约定,批准暂列金额的使用。
按通用条款执行
4 承包人
4.1 承包(略)
4.1.10其他义务
(1)临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请,并办理租用手续,承包人按有关规定直接支付其费用,发包人对此将予以协调。 临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土场、预制场、拌合场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。承包人应在“临时占地计划表”范围内按实际需要与先后次序,提出具体计划(略),并报发包人。临时占地的面积和使用期应满足工程需要,费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复耕、地面 附着物(电力、电信、房屋、坟墓除外)的拆迁补偿等相关费用。 临时占地退还前,承包人应自费恢复到临时占地使用前的状态。如因(略)使用标准的,将由发包人(略),所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。
(2)承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规,及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用,如果(略),发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资,并从应付(略)。对恶意拖欠(略),作为不良记录纳入水利建设市场信用信息管理系统。
4.3 分包:(略)
4.11不利物质条件
4.11.1 不利物质条件的范围:(略)
4.6承包人人员的管理
承包人还应遵守发包人对承包人人员管理的以下约定:
①承包人不按投标时承诺派出项目负责人的,发包人有权取消承包人的合同 ,并追究承包人的违约责任,承包人必须向发包人赔偿由此造成的损失。
②如承包人要求更换项目负责人、项目技术负责人的请求被接纳或承包人的项目负责人、项目技术负责人(略)书等级,其专业水(略),承包人要求更换的或因不能胜任被监理人、发包人要求更换的施工员、 质检员、材料员、安全员以及其他管理人员的,承包人必须派出岗位证书、专业水**经验能力均符合规定要求的接替人员。
③于本款②所述更换人员的,发包人还有权要(略) 人支付赔偿金。
更换项目负责人每人/次壹万元人民币;
更换项目技术负责人每人/次壹万元人民币;
更换施工员、质检员、材料员、安全员以及其他管理人员每人/次叁仟元人民币,数量超过投标时承诺的总人数一半及以上的,除以上罚款外,还要追加罚款壹仟元人民币;
④本款所称的常驻施工现场管理人员按以下规定进行考勤:以月为考勤周期,(略)的出勤天数每月不少于24天,每天至少有一名项目主要负责人(指项目负责人、项目技术负责人)在现场主持工作,周末或节假日应轮流值班,调休的管理人员必须向监理人申报。
⑤承包人常驻施工现场管理人员采取指纹签到制度,并于每周一将上周签到登记表送交监理人和发包人。
⑥监理人或发包人将随时检查承包人的常驻施工现场管理人员出勤情况,如被发现(略)缺勤的,则发包人可(略):承包人的项(略),项目技术负责人缺勤一天罚款300元,其他管理人(略)。
⑦上述约定(略),经发包人批准后,由监理人书面通知 承包人,发包人从承包人的工程款中直接扣除或从承包人的履约金中支取。
⑧合同要求的工期内(60日历天)项目经理(项目负责人)不得以任何理由 不到位,应按招标人要求接受考勤。
5 材料和工程设备
5.2发包人提供的材料和工程设备
无
6 施工设备和临时设施
6.2 发包人提供的施工设备和临时设施
本招标项目发包人不提供施工设备和临时设施(水、电、路等)。
7 交通运输
7.1道路通行权和场外设施
道路通行权和场外设施的约定:(略)
8 测量放线
8.1 施工控制网
8.1.1 施工控制网的约定:_按通用合同条款执行,由承包人负责__。
9 施工安全、治安保卫和环境保护
9.1 发包人的施工安全责任
9.1.4 发包人提供__另行约定_资料,其余资料由承包人负责收集。
9.2 承包人的施工安全责任
9.2.12 下列工程应编制专项施工方案:
(1)基坑支护(略)
(2)土方和石方开挖(略)
(3)模板工程;
(4)起重吊装工程;
(5)脚手架工程;
(6)拆除、爆破工程;
(7)围堰工程;
(8)其他危险性较大的工程。
其中对前款所列工程涉及高边坡、深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专 项施工方案,承包人应组织专家论证和审查。
9.7 文明工地
9.7.1本合同文明工地的约定:(略)
11 开工和竣工(完工)
11.4 异常恶劣的气候条件
11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为:
(1)日降雨量大于50__mm的雨日超过__3_天。
(2)风速大于17.2_m/s的_6_级以上台风灾害。
(3)日气温超(略)。
(4)日气温低于_-20_℃的严寒大于_3__天。
(5)造成工程损坏的冰雹和大雪灾害:(略)
(6)其他异常恶劣气候灾害。
11.5 承包人工期延误
(1)因承包人原因造成工期延误,承包人应支付逾期竣工违约金****元/天。若工期延误(略),将被发包人清退出场且其履约保证金将不予退还。
(2)逾期竣工违约金按天计算,时间自预定的完工日期起到工程完工证书 中写明的实际完工日期止。
(3)全部逾期竣工违约金的总限额为不超过合同总价的10%。
(4)实际施工中对城市供电、供水部门正常停电、停水影响工期时,招标 人(业主)一般不作现场签证,投标人在自报工期时应考虑该因素。但对以下 原因造成完工日期推迟的延误,经招标人(或监理单位)现场代表确认后,工 期相应顺延,即如果由于:工程量变(略) 成停工累计8小时、不可抗力、合同中约定或招标人(或监理单位)现场确认 同意顺延的。
11.6工期提前
工期提前的奖金约定:(略)
12 暂停施工
12.1 承包人暂停施工的责任
(5)承包人承担暂停施工责任的其它情形:(略)
12.2 发包人暂停施工的责任
(3)发包人承担暂停施工责任的其它情形:(略)
13 工程质量
13.7 质量评定
13.7.4 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定:_按通用合同条 款及其他相关(略)。
13.7.7 工程合格标准为:_达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL 176-****)及其它相关规范合格标准___;优良标准为:_(略)达到优良的奖金 为:(略)
13.8 质量事故处理
13.8.4 工程竣工验收时,(签约后填入)向竣工验收委员会汇报并提交历次质 量缺陷处理的备案资料。
14试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.5 水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中,承包人 负责__按通用合同条款执行__。
14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料:(略)
15 变更变
15.1 变更的范围和内容
增加或减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的按施工图、设计变更、 现场签证及工程预算控制价编制依据的工(略)(具体结算单价(略) 下浮后为准)。
补充:本工程采用固定单价承包,除设计变更外其它单价概不调整,工程量按 施工验收合格经签证审核的实际工程量计算;
变更项目、漏项或合同外增加项目的单价编制按以下方式调整:1、工程量清单 内有的分项子目:按经审核后预算单价调整;2、工程量清单外的分项子目:按 招标人编制工程预算控制价的方法得出的单价并按同等承诺和优惠下降后(即乘以 K 值)作为结算单价;3、工程量清单外且无定额单价可套用的分项子目则由中标 人、监理单位(若有)、业主共同进行市场调查并以书面确认的类似市场价格调整 。中标(结算)下浮率K=(招标最高控制价-投标报价)/招标最高控制价]。
15.5 承包人的合理化建议
15.5.2承包人实现合理化建议的奖励金额为:(略)
15.8 暂估价
15.8.1(1)发包人和承包人(略):__(签约后填入)___;发 包人组织招标的暂估价项目:(签约后填入)_。
(2)发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时,双方的权 利义务关系:(略)
16 价格调整
16.1 物价波动引起的价格调整
物价波动引起的价格调整方式:施工期内,因人工、材料 施 (包含水泥和钢筋 包 )、 设备和机械台班价格波动影响合同价格时概不调整设。
16.1.2 采用造价信息调整价格差额
工程造价信息的来源:(略)
价格调整的项目和系数:(略)
17 计量与支付
17.2 预付款
17.2.1 预付款
(1)工程预付款的总金额为签约合同价的__/__%,分__/__次支付给承包人。 各次预付款的支付额度和付款时间为:
1)第一次预付款金额为工程预付款总金额的_/_%,付款时间应在(略)订后,由承包人向(略),并经监理人出具 付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。
2)第二次预付款金额为工程预付款总金额的_/_%。付款时间需待承包人主要设 备进入工地后,其估算价值已达到本次预付款金额时,由承包人提(略), 经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。
3)第三次预付款……。
……
(3)工程材料预付款的额度和预付办法约定为:(略)
17.2.2 预付款保函(担保)
(2)工程材料预付款的担保约定为:(略)
17.2.3 预付款的扣回与还清
(1)工程预付款在合同(略)时开始扣款,直至 合同累计完成金额达到签约合同价的__/_%时全部扣清。
式中:(略)
A——工程预(略)
S—(略)
C——合同累计完成金额;
F1——开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价的比例;
F2——(略)。
上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。
(2)工程材料预付款的扣回与还清约定为:(略)
(3)17.3.1工程进度款支付:
工程进度款支付
关于付款周期的约定:
①本工程进度款按月支付工程进度款。即按当月确定的合格工程量所含款项的70%支付进度款。
②工程竣工并有关部门验收合格后,支付合同价款的85%,工程完成结算,经有关审计部门审核批准后30天内,发包人支付至审核价的97%(处罚款除外)。
③余款3%作为工程保修金,保修金不计利息。工程质量保证(保修)金待缺陷责任期满后的28天内清算。(本工程质量保修期为12个月,从竣工验收之日开始计算)工程款全部以银行转账形式支付,发包人支付(略),否则发包人有权不予支付工程进度款。
17.4质量保证金
17.4.1扣留的质量保证金总额为相关部门结算审定后工程总价的扣3%作为质量作保修金,待工程完工验收达合格标准满一年并通过竣工验收后保28天内无息退还天保修金
17.5 竣工(完工)结算
17.5.1竣工(完工)付款申请单
(1)承包人应提交完工付款申请单一式陆份。
补充约定条款: 补17.5.3 竣工结算竣 (完工结算 完 )工程价款
17.5.3.1合同价款中包(略):工程施工期间的市场价格变(略)成中。
风险费用的计算方法 :无
17.5.3.2本合同采用固定单合同方式确定。承包人根据招标文件、施工图纸、设计变更通知单及工程签证单等,根据下列原则进行结算:
17.5.3.2.1工程量的确定:按施工图、设计变更、竣工图、现场签证及工程招标控制价编制依据的工程量计算规则计算实际完成的工程量;
17.5.3.2.2结算造价的确定:[备注:各项目预算价均已包含直接费、间接费 备 、利润、主材价差、主材费、税金等各项费用。 ]
(一)招标清单内的项目结算价(暂按)=预算价×(1-中标下浮率)。
(二)招标清单外(略):按照本工程招标控制价编制依据、按施工开 工当月的《**工程造价信息》20(略)价格得出的价格×(1-(略))计算。若定额缺项的,由中标 人提出适当的单价,经发包人**(略),该单价为含税包干 价,不下浮。(三)若根据招标控制价的编制办法无法套选合适定额的项目,由 承包人、监理单位按施工同期进行市场询价(出具询价记录),并报发包人确 定。该项目的综合单价含税、运杂费等所有费用,并按投标报价的同等优惠进 行下浮作为(略)。(四)新增项目重新组价所含材料在投标报价中有的 按投标(略),投标报价中不涉及的,其材料单价按**市造 价站发布的****年5期《**市工程造价信息》中政******年5月相应材料 (品牌)价格执行;若信息价未包含的材料价格,则由承包人(略) 工期进行市场询价(出具询价记录),并报发包人确认后作为工程结算依据。
注:施工开工当月指以监理、业主及施工单位签证的实际施工开工日期为准。中标下浮率=(最高控制价-投标报价)/最高控制价 17.5.3.2.3双方约定合同价款的其他调整因素和调整方法:
发生下列情况之一的,合同价款可以调整:
经招标人和设计单位共同确认的工程设计变更;
经甲乙双方和监理单位共同确认的工程经济签证;
合同约定的其他增减或调整。
调整办法按以下约定办理:
工程经济签证事项应在发生后的14天内办理签证手续,逾期办理无效 ; 工程经济签证(略):项目内容、位置、原因、数量及其依据(计 算式或略图)、日期等必要事项。
涉及工程设计标准或对设计文件的修改,必须有原设计单位的设计变 更,不得以工程签证代替。
因第2项规定的(略),按以下方式调整:①、工程量清 单内的分项子目:按审核后的工程量清单及中标单位的中标下浮率调整;②、 工程量清单外的分项子目:按招标人编制工程招标控制价的方法得出的单价乘 上中标优惠率作为单价调整;③、工程量清单外无定额单价可套用的分项子目 :由中标人、监理单位(若有)、业主共同进行市场调查并以书面确认的市场 价格调整,该单价为含税包干价,不下浮。
17.5竣工结算(完工结算)
竣工结算工程价款为:竣工程量清单内的项目按施工验收合格经签证审核的 工实(略)×結算单价 [以“政**审计局”审核后的单价按规定下浮后为准] 。工程量清单外的项目竣工结算定额:单价编制应执行本招标预算的原则和 。定额并按同等承诺和优惠下降后(即乘以K 值)作为结算单价;工程量清单值外且无定额单价可套用的分项子目则由中标人、监理单位(若有)、业主共 外同进行市场调查并以书面确认的类似市场价格调整。中标(结算结 )下浮(略)(招标最高控制价招-投标报价) /招标最高控制价]。
17.6 最终结清
17.6 .1 最终结清申请单
(1)承包人应提交最终结清申请单一式陆份。
17.7竣工财务决算
承包人应为竣工财务决算编制提供的资料:承包人应在工程完工后(工程 承 完工:指以业主、监理单位及承包人签证的实际完工的日期为准)完2个月内个向发包人递交结算报告及结算资料。
违约责任: 违 承包人若未按时递交结算报告及结算资料,发包人可按推迟一天处以违约金天200元计。违约金直接从工程结算款中扣除。
18 竣工验收(验收)
18.1 验收工作分类
本工程法人验收包括:__(签约后填入)___;政府验收包括:_(签约后填入 )__。验收条件为:__(签约后填入)_,验收程序为:_(略)
18.2分部工程验收
18.2.2 本工程由发包(略)(签约后填入),其余由监理人 主持。
18.3 单位工程验收
18.3.4 提前投入使用的单位工程包括:(略)
18.5 阶段验收
18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括:(略)
18.6 专项验收
18.6.2 本合同工程专项验收类别包括:(略)
18.7 竣工验收
18.7.3 本工程不需要(需要/不需要)竣工验收技术鉴定(蓄水安全鉴定)。
18.8 施工期运行
18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为:(略)
18.9 试运行
18.9.1 试运(略):_(签订合同时商定)_;费用承担:_(签订合同时商定 )_。
19 缺陷(略)
19.1 缺陷责任期(工程质量保修期)的起算时间
本工程缺陷责任期(工程质量保修期)计算如下:(略)
20 保险
20.1 工程保险
建筑工程一切险和(或)安装工程一切险投保人__按通用合同条款执行__;投保内容:__为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险(略)
20.4 第三者责任险
承包人应对本工程施工范围内的第三者进行保险,其费用含在报价中。
20.5 其他保险
需要投保的其他内容:__按通用合同条款执行__;保险金额、保险费率和保险期限:_按通用合同条款执行_。
20.6 对各项保(略)
20.6.1保险凭证
承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限:(略)
20.6.4保险金不足的补偿承包人和发包人各自负责补偿。
22 违约
22.2当出现以(略),发包人有权停止支付工程价款,直至不良履约(略)。情节严重(略),并不予退还承包人的履约保证金。
承包人所提供的材料经检验不合格;
承包人在施工中不符合文明施工及安全施工要求;
承包人未按本合同条款履行合同;
承包人无故停工;
(略)理单位的指示;
承包人不按投标文件中编制的施工方案施工;
(7)承包人在投标文件中所列现场主要管理人员不到位。
24争议的解决
24.1 争议的解决方式
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议(略)_向工程所在地的人民法院提起诉讼__。
(略)","combined_price":"(略)","remark":""}],"TEMPORARY_PROJECT_AMOUNT_PRICE_LIST":[{"index":"第二部分","name":"施工临时工程","unit":"元","project_amount":"0","unit_price":"0","combined_price":"****","remark":""},{"index":"一","name":"施工专项工程","unit":"元","project_amount":"0","unit_price":"0","combined_price":"****","remark":""},{"index":"1","name":"安全生产措施费","unit":"元","project_amount":"0","unit_price":"0","combined_price":"****","remark":""},{"index":"(1)","name":"安全生产措施费","unit":"元","project_amount":"(略)","unit_price":"0.02","combined_price":"****","remark":""},{"index":"2","name":"施工现场标准化建设工程","unit":"元","project_amount":"0","unit_price":"0","combined_price":"****","remark":""},{"index":"(1)","name":"施工现场标准化建设工程","unit":"元","project_amount":"(略)","unit_price":"0.005","combined_price":"****","remark":""}],"OTHER_PROJECT_AMOUNT_PRICE_LIST":[],"ELECTRICAL_OR_METALLIC_STRUCTURES_PROJECT_AMOUNT_PRICE_LIST":[],"EQUIPMENT_AND_INSTALLATION_PROJECT_AMOUNT_PRICE_LIST":[]}},"updateContent_price":{"CONTROL_PRICE":"(略)","COMPETITION_PRICE":"(略)","NON_COMPETITION_PRICE":"0"},"UUM_ENTP_BASE_INFO":{"BusinessData":"","OrganizationNumber":"","Email":"(略)@qq.com","LocaltaxData":"","tbwjAttachments":{"Busattachments":[],"Socattachments":[{"new_id":"(略)"size":(略),"name":"国友营业执照.jpg","id":"(略)"url":"/file/getcontent/(略)pg","md5":"C(略)C9C8BB0F2C3EAEFEC****E"}],"Staattachments":[],"Govattachments":[],"Orgattachments":[],"Locattachments":[]},"BasicName":"国友项目管理有限公司","BasicUnitName":"国友项目管理有限公司","LocaltaxNumber":"","LeType":"1","Currency":"156","LeoIDType":"身份证","GoverData":"","StateTaxNumberDas":false,"LeoIDNumber":"(略)","ConPhone":"(略)","CreditRatingLabel":"AAA","OrganizationData":"","unitName":"国友项目管理有限公司","CreditRating":"AAA","ENTP_PROPERTY":"5","LeoPhone":"(略)","City":"**省**市**县城西街道跃进路66-1号","Province":"**省","GoverNumber":"","SocietyData":"","OrganizationNumberDas":false,"Country":"中国注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多政和县招标采购信息
- 滤板结果公示
- 10月09日
- 中国安能集团第三工程局有限公司六安
- 10月09日
- 山西西山晋兴能源有限责任公司斜沟煤
- 10月09日
- 沧州市运河区园博园施工现场石油输气
- 10月09日
- 义乌经济技术开发区中心区B-4地块
- 10月09日
- 义乌市国内公路港物流二期23号楼装
- 10月09日
- 义乌市望道小学新建工程-装修及附属
- 10月09日
- 义乌市国内公路港物流中心二期弱电工
- 10月09日
- 2021年晋安区老旧小区改造(新店
- 10月09日
- [安乡县]安乡县安造安昌安化垸补水
- 10月09日
- 大桥村委会4组、5组、8组、7组新
- 10月09日
- 中铁二局第二工程有限公司-西昭高速
- 10月09日
-
政和县建材网
政和县采购信息网
政和县政府公开信息
政和县公共资源交易网
政和县电力交易中心
政和县交易中心
政和县房产交易中心
政和县工程交易中心
政和县钢铁交易中心
政和县建设交易中心
政和县招投标交易中心
政和县政府交易中心
政和县造价信息网
政和县市政工程信息网
政和县水利工程信息网
政和县通信工程信息网
政和县医药招标网
政和县建筑招标网
政和县工程招标网
政和县建设招标网
政和县施工招标
政和县装饰工程招标
政和县建设工程网
政和县水利招标信息网
政和县电力招标网
政和县建委招投标网
政和县建筑管理网
政和县建设信息港
政和县教育招标网
政和县装修招标
政和县人力和社会保障局
政和县建设网
政和县总包工程
政和县政府工程招标
政和县工程施工招标
政和县工程公开项目
政和县工程采购信息
政和县招标投标采购平台
政和县省市工程建设网