位置>千里马招标网> 招标中心> 陕通服中天信息公司智能呼叫平台采购比选项目[SXZT-2021-10039]...
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
陕通服中天信息公司智能呼叫平台采购比选项目比选公告
本比选项目为陕通服中天信息公司智能呼叫平台采购比选项目(项目编号:SXZT-****-****),比选人为陕西省通信服务有限公司中天信息分公司,比选代理机构为(略)(中国通服陕西采购中心)。项目资金已落实,具备比选条件,现进行公开比选,特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在参选人(以下简称参选人)参选。
1. 项目概况与采购内容
1.1 项目概况:陕西省通信服务有限公司中天信息分公司因业务需要,需启动智能呼叫平台采购工作。
1.2 采购(略)(标包)划分情况:
1.2.1 比选规模:中天信息公司智慧呼叫平台,主要包含智慧呼叫平台搭建、平台运维服务、平台支撑服务、与现有业务系统割接方案等。
1.2.2 业务软件工期:(略)
1.2.3服务地点:(略)
2. 参选(略)
2.1.(略)登记注册的其他组织,合法运作并独立于比选人和比选代理机构,具备有效的营业执照,注册资本应当不少于 / 万元人民币或者(略)(按照中国银行在文件递交当日公布的汇率中间价换算)。对于营业执照未显示注册资金等信息的,需提供商事主体信息最新查询结果(显示经营范围、注册资本等信息)的截屏打印件。
2.1.2本项目要求参选人具备自****年以来 业务平台类软件项目 的相关业绩,应当满足下列要求:至少一项合同金额总额达 100万元或以上(须提供合同关键页复印件,关键页包括体现合同标的、合同金额、签字盖章页,否则一律不认可。如果是框架加订单形式,则须同时提供框架协议和订单复印件(以订单签(略)),否则(略)。如需检查原件,则须在(略))
2.1.3本项目要求参选人满足以下财务要求:承诺为本项目开具增值税专用发票,并提(略)。
2.1.4本项目 不接受 联合体参选。
2.1.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包或者未划分标包的同一比选项目。
2.2 参选人不得存在下列情形之一:
(1) 为比选人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2) 被依法暂停或取消投标/参选资格的;
(3) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
(4) 进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(5) 在最近三年内(自****年11月29日起)被相关行业主(略)或者安全问题的;
(6) 在最近五年内(自****年11月29日起)被判(略),且行贿行为与采购活动相关的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(7) 在最近五年内(自(略))被判处合同诈骗罪的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(8) 被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站((略)gov.cn)或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准),已执行完毕或不再执行的除外;
参选人是代理商的,本条所指的参选人也包括其所代理的制造商;联合体参选的,联合体成员均不得存在上述任一情形。
2.3 法律法规规定的其他要求。
3. 资格审查方法
本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”,凡未通过资格后审的参选人,其参选将被否决。
4. 比选文件获取
4.1 比选文件获取时间:(略):30-(略)7:30。
4.2 比选文件获取地点:西安市莲湖区大兴东路6号(略)(中国通服陕西采购中心)3楼会议室。
4.3 获取方式:
1、 将营业执照、法人授权委托书资料、联系人方式发送至公司邮箱报名审核,公司邮箱地址:(略)
2、比选文件费用:将文件费公对公转至公司汇款账号,付款时备注项目编号及用途(标书费),并将转款凭证发(略),并在邮件中注明供应商名称、联系人及联系人电话,每套售价500元人民币,售后不退。
汇款信息如下:
户 名:(略)
开户银行:(略)
账 号:(略)
参选(略)
4.4 参选文件递交截止时间(即参选截止时间):(略)
4.5 参选文件递交地点:西安市莲湖区大兴东路6号(略)(中国通服陕西采购中心)3楼会议室。
4.6 本项目将于(略),比选代理机构(略)。
4.7 出现以下情形时,比选代理机构不予接收参选文件:
4.7.1 逾期送达或者未送达指定地点的;
4.7.2 未按照比选文件要求密封的;
4.7.3 未按照本比选公告要求获得本项目比选文件的。
5. 参选人注册
5.1 有意向的供应商需先通过中通服供应链管理有限公司-电子招标平台完成供应商注册后,进行报名登记(标书费用支付方式详见3.3。请勿在平台报名时支付费用)。
5.2 注册网址:中通服供应链管理有限公司-电子招标平台(略)cn,注册过程如出现问题请邮件联系索取操作手册。
6. 发布公告的媒介
本比选公告仅在中通服供应链管理有限公司-电子招标平台、陕西招标投标公共服务平台及(略)
7. 联系方式
比 选 人:陕通服中天信(略) 比选代理机构:中国通服陕西采购中心
地 址:西安市碑林(略) 地 址:西安市莲湖区大兴东路6号
(略)
联 系 人:(略)
电 话:(略) 电 话:(略)
电子邮件: 电子邮件:(略)
采购代理机构:(略)
(中国通服陕西采购中心)(盖章)
(略)
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多西安市招标采购信息
- 2022年格安邦宾馆电信设备用电协
- 11月30日
- 2021年中国电信上海信创实验室建
- 11月30日
- 芜湖传媒中心购广播设备一批
- 11月30日
- 北京市海淀区人民法院关于手机号:1
- 11月30日
- 北京市海淀区人民法院关于手机号:1
- 11月30日
- 北京市海淀区人民法院关于手机号:1
- 11月30日
- 四川天府新区永兴小学新建综合楼其他
- 11月30日
- 南京海事局“水上大交管”智能感知系
- 11月30日
- 宁波市海曙区青少年宫话筒设备采购2
- 11月30日
- 中国铁塔股份有限公司荆门市分公司2
- 11月30日
- 2021年11月30日华能能源交通
- 11月30日
- 宁波广播电视集团采购电视媒资数字化
- 11月30日
-
西安市建材网
西安市采购信息网
西安市政府公开信息
西安市公共资源交易网
西安市电力交易中心
西安市交易中心
西安市房产交易中心
西安市工程交易中心
西安市钢铁交易中心
西安市建设交易中心
西安市招投标交易中心
西安市政府交易中心
西安市造价信息网
西安市市政工程信息网
西安市水利工程信息网
西安市通信工程信息网
西安市医药招标网
西安市建筑招标网
西安市工程招标网
西安市建设招标网
西安市施工招标
西安市装饰工程招标
西安市建设工程网
西安市水利招标信息网
西安市电力招标网
西安市建委招投标网
西安市建筑管理网
西安市建设信息港
西安市教育招标网
西安市装修招标
西安市人力和社会保障局
西安市建设网
西安市总包工程
西安市政府工程招标
西安市工程施工招标
西安市工程公开项目
西安市工程采购信息
西安市招标投标采购平台
西安市省市工程建设网