位置>千里马招标网> 招标中心> 安达市新建法院停车场及附属设施建设项目邀请招标公告[变更]
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
招标编号:(略)
致投标人:黑龙江晟瑞嘉建筑安装工程有限公司、黑龙江滨创建筑工程有限公司、
黑龙江冠扬建筑工程有限公司
1.招标条件
本招标工程安达市新建法院停车场及附属设施建设项目受安达市发展改革局安发改审批[(略)准建设,资金来源为单位自筹,项目出资已落实,招标人为安达市人民法院,招标代理机构为绥化恒通招投标代理有限公司,项目已具备招标条件,现进行邀请招标。2.项目(略)
2.1工程概况:新建水泥混凝土路面****平方米、花岗岩铺装54(略)
2.2计划工期:****年4月20日开工,****年6月30日竣工(工期71日历天);
2.3质量标准:符合国家施工规范有关规定,达到合格标准;
2.4招标范围:(略)
2.5建设地址:(略)
2.6招标控制价:(略)
3.投标(略)
3.1在中国境内(略)。本次招标要求潜在投标人须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上(含叁级)资质,且具有有效的安全生产许可证的施工单位,均可对上述招(略)。
3.2投标人拟派项目经理须具备市政专业贰级及以上(含贰级)注册建造师证书,应具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他任何在施建设工程项目的项目经理。
3.3参加工程投标活动的授权委托代理人必须是项目经理(即本项目注册建造师)。授权委托代理人必须按照要求参加所有招标投标活动,包括但不限于获取、答疑会(如有)、任一阶段的开标会、资格审查等。投标企业不得委派其他人以投标代理人的名义代替项目经理投标,否则投标无效。
3.4 项目组织机构(略):拟派项目经理(1人);技术负责人(1人):技术负责人具备建筑相关专业中级及以上技术职称证书;施工员(市政专业)(1人):具备施工员(工长)岗位(略)(1人):具备安全生产考核合格证书;质检员(1人):具备质检员岗位证书。省外企业应提供相对应的证书且没有其他在建工程项目,如核实(略),将取消其投标或中标资格。
3.5本次招标不(略)。
3.6与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加(略)的不同单位,不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
3.(略)派项目经理没有被依法列入被执行人名单(以“中(略)),及没有被列入企业经营异常名录和重大税收违法案件当事人名单(以“中国(略)),如有违法违规记录或失信记录的,不得参与本项目投标。
3.8本招标项目采用资格后审的资格审查方式,主要资格审查标准和内容详见招标文件,只有资格审查合(略)。
4.招标(略)
4.1受邀的投标人,请于(略)时至(略)7时,(法定公休日休息)在绥化恒通招投标代理有限公司购买招标文件,企业法人或授权委托人持授权委托书(法人签字盖章)携带投标邀请书、企业营业执照原件及复印件一套(复件加盖公章)。招标文件500元/本。
5.的递交
5.1 投标文件递交地点:(略)
5.2投标文件递交截止时间(略)时30分。
5.3 在投标截止时间后递交的投标文件,不予接收。
6.开标方式
6.1本项目为线下开标开标地点:(略),开标时间:****年1月26日9时30分
7.发布公告的媒介
本次投标邀请书在:采购与招标网(略)cn发布。
8. 本项目的招标(略)
9.联系方式
招 标 人: 安达市人民法院 代理机构:绥化恒通招投标代理有限公司
地 址: 黑龙江省绥化市安达市 地 址: 绥化市黄河北路建设大厦
联 系 人: (略)
电 话: (略) 电 话: (略)
(略)
招标编号:(略)
致投标人:黑龙江晟瑞嘉建筑安装工程有限公司、黑龙江滨创建筑工程有限公司、
黑龙江冠扬建筑工程有限公司
本项目技术负责人由具备建筑相关专业中级及以上技术职称证书变更为具备市政相关专业中级及以上技术职称证书。
(略)
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多安达市招标采购信息
- 中国电信股份有限公司邵阳分公司20
- 01月10日
- 中国电信股份有限公司邵阳分公司20
- 01月10日
- 中国电信股份有限公司邵阳分公司20
- 01月10日
- 中国电信股份有限公司邵阳分公司20
- 01月10日
- 五常街道第三小学
- 01月10日
- 五常街道第三小学
- 01月10日
- 安多县教体局采购2021年帕那镇多
- 01月10日
- 广东财经大学佛山校区西门南侧网球场
- 01月10日
- 濮阳市华龙区实验小学少先队文化建设
- 01月10日
- 本溪某部某1号场地建设项目
- 01月10日
-
安达市建材网
安达市采购信息网
安达市政府公开信息
安达市公共资源交易网
安达市电力交易中心
安达市交易中心
安达市房产交易中心
安达市工程交易中心
安达市钢铁交易中心
安达市建设交易中心
安达市招投标交易中心
安达市政府交易中心
安达市造价信息网
安达市市政工程信息网
安达市水利工程信息网
安达市通信工程信息网
安达市医药招标网
安达市建筑招标网
安达市工程招标网
安达市建设招标网
安达市施工招标
安达市装饰工程招标
安达市建设工程网
安达市水利招标信息网
安达市电力招标网
安达市建委招投标网
安达市建筑管理网
安达市建设信息港
安达市教育招标网
安达市装修招标
安达市人力和社会保障局
安达市建设网
安达市总包工程
安达市政府工程招标
安达市工程施工招标
安达市工程公开项目
安达市工程采购信息
安达市招标投标采购平台
安达市省市工程建设网