位置>千里马招标网> 招标中心> 2022年市级防汛经费(2022年靖江市长江堤防修复项目和2022年市管闸维...
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
年市级防汛经费(****年**市长江堤防修复(略))工程(略)(EPC)招标公告
(合同编号:(略)
招标条件年市级防汛经费(****年**市长江堤防修复项目和****年市管闸维修养护项目)工程已由**市人民政府办公室以《市政府关于****年度防汛专项资金实施方案的会议纪要》批准建设,建设资金来自财政,现已落实。项目法人为(略),招标人为(略),招标代理机构为(略)。项目已具备招标条件,现对****年市级防汛经费(****年**市长江堤防修复项目和****年市管闸维修养护项目)工程设计、采购、施工总承包(EPC)进行国内公开招标。
项目概况与招标范围2.1项目建设地点:(略)
2.2项目总体建设内容:
2.3本合同项目招标范围、对应投资金额:
本项目采用设计、采购和施工EPC工程总承包,为1个标段,招标范围为:
(1)设计招标范围:包括****年长江堤防修复项目施工图设计的勘测设计工作及****年市管闸维修养护项目相关维修方案的编制。包括设计文件审查期间、招标期间、施工期间、完工验收、后评价等各阶段的服务工作,并提交相应的设计文件及各阶段相关的勘察、测量、设计成果、维修方案及有关技术资料等。
(2)采购(略):包括施工图设计和维修方案范围内全部工程的施工和设备及材料的采购、安装;完工验收、移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等相关工作。
2.4本合同项目计划工期:本招标项目计划工期为160日历天。(略)开工,(略)全部完工,并具备合同工程完工验收条件。
支付方式:
(1)设计费:提交(略)付清。
(2)施工费:①本(略),发包人于本工程开工前的7个日历天内向承包人支付合同中施工费价款的15%作为预付款(预付款中包含安全文明施工费),承包人申请预付款时应向发包人出具与预付款金额等额的收据及银行保函。工程预付款在合同累计完成金额达到80万元开始扣款,分2次扣清,每次扣回预付款的50%。
②本工程按进度支付,每完成80万元以上工程量支付完成的合格工程总价的70%;③完工验收后支付至完成的合格工程总价的85%;④工程结算完成后再付至双方确认的结算价的97%;⑤工程质量缺陷责任期(12个月)满且未发先生质量问题后付清余款。
承包人应按照《**市水利工程建设领域农民工工资支付管理细则》(泰政水(略)号)及《**市工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》(泰人社发(略)号)文件规定要求建立专用账户支付农民工工资,如不按照文件规定发放农民工工资,发包人将暂停支付工程款,直至承包人按规定要求整改完成后再支付工程款。
设计费与施(略),承包人申请付款时应向发包人出具与付款金额等额的收据
投标人资格要求3.1本(略)
(1)资质证书:投标人应同时具有以下资质:①工程设计综合甲级资质或工程(略)。
(2)财务要求:财务状态良好,未处于被接管、(略)。(采用联合体投标时,各成(略))。
/
(4)施工业绩要求: /
(5)施工安全生产许可证要求:投标人应具有省部级建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。
(6)施工三类人员安全生产考核合格证要求:投标人主要负责人、项目经理(施工负责人)、专职安全员均应具有水行政主管部门颁发的相应岗位安全生产考核合格证。 专职安全员配备数量最低要求: (略)
(7)施工设备要求: 无
(8)总承包项目经理要求: 具有注册土木工程师(水利水电工程)证书或水利水电专业二级注册建造师或省部级及以上人社部门颁发的水利工程高级技术职称证书;
(9)设计负责人要求: 具有注册土木工程师(水利水电工程)证书或省部级及以上人社部门颁发的水利工程高级技术职称证书;
(10)施工负责人要求:具备[水利水电工程专业二级](含)以上注册建造师证书,且无在建工程(无在建工(略) 号文件,见投标人须知前附表第 1.4.1 项)。
(11)项目管理机构及人员要求:投标人为拟派总承包项目经理、施工负责人、设计负责人、缴纳养老保险(时间要求: ****年2月以来连续三个月及以上,并应载明缴费单位名称、姓名、缴费时间,盖有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章,不能提供养老保险缴纳证明的高等院校、科研机构、军事管理、事业单位等的人员、须由所在单位上级人事主管部门提供相应的证明材料),退休人员(不超过65岁)提供退休证明。
(12)信用等级要求: (略)
(13)其他要求:被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;被最高人民法院在“信用中国”网站((略)gov.cn)列入失信被执行人名单;在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理有行贿犯罪行为的(需提供“无行贿犯罪记录”承诺函)单位不得参与本次投标 。
3.2 本次招标 接受 联合体投标。如投标人不同时具备3.1条规定的资质条件,可由设计单位作为牵头人与施工单位组成联合体共同投标,设计单位为牵头人。联合体成员不得多于2家。联合体投标的,由联合体牵头人完成报名、网上支付、招标文件下载、标书制作等。联合体投标的,应满足下列要求:
(1)联合体各方应(略),明确联合体牵头人和各方权利义务;
(2)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
(3)设计单位应具(略):工程设计综合甲级资质;或水利行业设计乙级及以上资质。
(4)施工单位应具备的资质条件:具备水利水电工程施工总承包二级及以上资质,具有省部级建设行政主管部门颁发的安全生产许可证;
(5)上述3.1项第(13)条“其他要求”规定的内容,适用于联合体各方。
3.3 本次招标实行资格后审,资格审查的要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按否决投标处理。
设计(略)本次招标对未中标人投标文件中的技术成果 不给予 经济补偿。
招标文件的获取获取招标文件准备
本招标项目为电子招标投标,从本公告发布之日至(略)7时30分(**时间,下同)为招标文件发售期,凡有意参加投标者,请在招标文件发售期满之前完成如下工作:
(1)请各投标人于招标文件(略)统
(略):****/OP/Login.aspx)中建立企业投标信息资料库,信息的及时性、完整性、正确性由投标人承担责任;
(2)投标人在购买招标文件前,须办理投标所(略)
(相关资料下载地址:http://(略)139.243:****/OP/downLoadHtml.aspx)。
5.2购买招标文件
(1)完备上述准备工作后,在第5.1款规定的招标文件发售期内登陆**市水利工程建设交易平台(http://(略)com:84/OP/Login.aspx),网上购买招标文件,未在规定的发售时间内完成招标文件购买缴费的作为无效投标处理;
(2)招标文件售价:(略)
5.3获取招标文件
成功购买招标文件后,投标人使用单位数字证书通过购买招标文件的交易平台下载获取招标文件及其附件。
投标(略)投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为(略)时00分。逾期送达的电子投标文件(线上文件),交易平台将予以拒收。
6.2开标模式及递交方式
6.2.1本次招标定于****年6月17日 9时00 分,在**市公共**交易中心开标一室( **市江洲路1号政务服务中心三楼)公开开标。本项目采用 “不见面”开标模式,投标单位可登(略)播。
6.2.2 本项目采用“不见面”开标模式,无须递交任何纸质文件。各投标单位在投标截止时间前持单位CA锁签到并于开标后半小时内解密成功。各投标单位可自行登陆**市水利工程电子招标投标交易平台查看开标现场直播。
6.2.3逾期未上传电子投标文件或未解密成功的,视为投标人放弃投标。
踏勘现场和投标预备会评标标准和方法8.1评标方法: (略)
8.2资格评审标准
序号 | 项目内容 | 提供的资料 |
1 | 营业执照 | 营业执照(略)(采用联合体投标时,各成员分别提供)。 |
2 | 资质证书 | 投标人应同时具有以下资质:①工程设计综(略)资质。(采用联合体投标时,各成员分别提供)。 |
3 | 财务要求 | 财务状态良好,未处于被接管、冻结、破产状态。(采用联合体投标时,各成员均需符合)。 |
4 | 设计业绩 | / |
5 | 施工业绩 | / |
6 | 施工安全生产许可证 | 投标人应具有省部级建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。 |
7 | 施工三类人员安全生产考核合格证 | 投标人主要负责人、项目经理(施工负责人)、专职安全员均应具有水行政主管部门颁发的相应岗位安全生产考核合格证。 专职安全员配备数量最低要求: (略) |
8 | 总承包项目经理要求 | 具有注册土木工程师(水利水电工程)证书或水利水电专业二级注册建造师或省部级及以上人社部门颁发的水利工程高级技术职称证书; |
9 | 设计负责人要求 | 具有注册土木工程师(水利水电工程)证书或(略) |
10 | 施工负责人要求 | 具备[水利水电工程专业二级](含)以上(略),且无在建工程(无在建工程的标准执行**省水利厅苏水基[****]17 号文件,见投标人须知前附表第 1.4.1 项)。 |
11 | 项目管理机构及人员要求 | 投标人为拟派总承包项目经理、施工项目负责人、设计负责人缴纳的养老保险(时间要求:****年 2月以来连续三个月及以上,并应载明缴(略),盖有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章,不能提供养老保险缴纳证明的高等院校、科研机构、军事管理、事业单位等的人员、须由所在单位上级人事主管部门提供相应的证明材料),退休人员(不超过65岁)提供退休证明。 |
12 | 信用等级要求 | / |
13 | 其他要求 | 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;被最高人民法院在“信用中国”网站((略)gov.cn)列入失信被执行人名单;在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理有行贿犯罪行为的(需提供“无行贿犯罪记录”承诺函)单位不得参与本次投标 。 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;被最高人民法院在“信用中国”网站((略)gov.cn)列入失信被执行人名单(采用联合体投标时,各成员分别提供) 备注:由招标人或招标代理机构在评标前,查询投标人是否被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单,若查询发现存在该情形的,将相应网页截图(包括列入原因、列入日期、查询日期等信息)并提交评委签字确认,其资格后审不合格。在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理无行贿犯罪行为的需提供“无行贿犯罪记录”承诺函。 |
14 | 联合体投标人 | 本次招标 接受 联合体投标。如投标人不同时具备3.1条规定的资质条件,可由设计单位作为牵头人与施工单位组成联合体共同投标,设计单位为牵头人。联合体成员不得多于2家。联合(略),由联合体牵头人完成报名、网上支付、招标文件下载、标书制作等。联合体投标的,应满足下列要求: 联合体各(略),明确联合体牵头人和各方权利义务; (1)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。 (2)设计单位应具备的资质条件:工程设计综合甲级资质;或水利行业设计乙级及以上资质。 (3)施工单位应具备(略):投标人持有有效的营业执照,具备水利水电工程施工总承包二级及以上资质,具有省部级建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。 |
15 | 委托代理人必须提供合法有效的授权委托书 | 提供招标文件要求格式的授权委托书,且时(略),委托期限不小于投标有效期。委托代理人必须是投标人单位的正式员工;提供委托代理人与投标人单位签订的劳动合同及缴纳的养老保险(时间要求:****年 2月以来连续三个月及以上,并应载明缴费单位名称、姓名、缴费时间,盖有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章,不能提供养老保险缴纳证明的高等院校、科研机构、军事管理、事业单位等的人员、须由所在单位上级人事主管部门提供相应的证明材料),退休人员(不超过65岁)提供(略)。 |
16 | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二(略).4.3、1.4.4项规定的任何一种情形,提供招标(略)。 |
8.3评标(略)
详见8.5评分因素与评分标准
(略)万元)
8.4分值构成
详见8.5评分(略)
8.5评分因素(略)
条款号 | 条款内容 | 编列内容 | |||
2.2.1 | 分值构成 (总分100分) | 投标报价: (略) 企业信用等级: (略) 项目管理机构:(略) 技术方案: (略) | |||
2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标基准价的计算方法:(略) S—评标基准价; T—最高投标限价; α—(略),取值范围为:93%、(略),开标现场抽取; β—T调整后在评标基准价中所占的权重,取值范围为:(略) B—投标人有效报价(指进入评标基准价计算公式计算的有效投标人的报价。存在明显文字和计算错误的,指已按照评标委员会要求澄清、说明和补正并被认可的报价)算术平均值,计算方法为: 首先剔除高于最高投标限价*95%和低于最高投标限价*80%的投标人报价后,确定其余有效投标报价个数,根据下列取舍规则、计算B值: ①当其余(略),B为有效投标报价中最接近控制价80%的投标报价; ②当其余有效投标报价个数≥1个且≤5个时,B为其余所有有效投标报价的算术平均值; ③当其余有效投标报价个数>5时,B为其余所有有效投标报价剔除最高价、最低价各若干后的算术平均值,剔除的最高和最低报价个数各为:其余有效(略)(剔除的个数四舍五入取整,未位报价相同的均保留)。 注:评标委员会在评标报告上签字后,评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他情形而改变,但评标委员会评审错误的除外。 | |||
2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=(投标报价-评(略))/评标基准价×100% | |||
增加: 修正后的报价 | 投标人的报价清单存在明显文字和计算错误已按照评标委员会要求澄清、说明和补正后,修正了投标报价的,按修正后的报价作为最终投标报价 | ||||
条款号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 | ||
2.2.4(1) | 投标报价 | 投标价(算术修正后,下同):投标报价等于评标基准价的得满分,投标报价相对评标基准价每低 1%扣 0.6 分,每高 1%扣 0.9 分;偏离不足 1%的,按照(略)。保留小数点(略),小数点后第3位数字“四舍五入”,最低得分为0分。 | 45 | ||
2.2.4(2) | 信用等级 | 企业信用参照**省水利厅文件苏水规〔****〕7号“省水利厅关于印发《**省重点水利基本建设工程从业单位履约信用管理办法》的通知”、《省水利厅办公室关于进一步改进**省水利勘测设计单位履约考核信用管理工作的通知》(苏水办计〔****〕8号)等文件执行。**省水(略),在其应用期内按照该新的信用等级进行评审。 ****年度**省水利工程建设从业单位履约考核信用等级及赋分值及应用详见**省水利厅官网—通知公示—****年度**省水利工程建设从业单位履约考核信用等级及赋分值的公布((略)布),**省水利厅公布的从业单位新的信用等级信息,在其应用期内按照该新的信用等级进行评审。请投标人自行下载并提供截图。 备注:投标人如为联合体,联合体投标的,按联合体牵头单位进行打分。 | 4 | ||
2.2.4(3) | 项目管理机构评分标准 | 总承包项目经理 | 近3 年以来(201(略))担任(略)(签约合同价)300万元及以上水利工程设计负责人或施工负责人的,每有1个项目得1分,最多得3分。 备注:如为设计业绩,时间以合同签署日为准,提供合同协议书、批复文件(原件彩色扫描件),二者缺一不可。如为施工业绩,时间以完(竣)工验收日期为准提供中标通知书、施工合同、验收证明(验收委员会出具的竣工或完工验收鉴定书,或者由(略)),三者缺一不可。 如业绩证明材料中未见拟任项目负责人姓名及任职情况的,须附有业绩(略)(发包人主要负责人签字并盖公章的彩色扫描件),否则不予认可。 | 3 | |
设计负责人 | 1、近3 年以来(****(略),以合同签署日签署日为准)担任过单项合同金额(签约合同价)300万元及以上水利工程设计负责人的,每有1份得1分,最多得3分。 2、近3 年以来(****年元月1日以来,以获奖证书或(略))获得过国家级优秀水利工程勘察设计奖的得2分,获得过省级优秀水利工程勘察设计奖的得1分,获得过市级优秀水利工程勘察设计奖的得0.5分。 备注:业绩证明提供合同协议书、批复文件的彩色扫描件),二者缺一不可。 如业绩证明材料中未见拟任项目负责人姓名及任职情况的,须附有业绩项目发包人出具的证明(发包人主要负责人签字并盖公章的彩色扫描件),否则不予认可。 获奖证明提供获奖证书或文件的彩色扫描件。 | 5 | |||
施工负责人 | 近 3 年以来((略)以来,以完(竣)工验收日期为准)担任过单项合同金额(签约合同价)300万元及以上水利工程项目施工负责人的,每有1份得1分,最多得3分。 备注:提供中标通知书、施工合同、验收证明(验收委员(略),或者由建设、设计、监理、施工等参建单位签字盖章的验收证)的彩色扫描件,三者缺一不可。 如业绩证明材料中未见拟任项目负责人姓名及任职情况的,须附有业绩项目发包人出具的证明(发包人主要负责人签字并盖公章的彩色扫描件),否则不予认可。 | 3 | |||
2.2.4(4) | 设计方案 | 设计说明 | 对项目解读的充分性、理解的深刻性、分析的准确性、技术指标的满足性等进行行评分。 优5-4.5分,良4.5-3分,差3-0分 | 5 | |
设计方案 | 针对(略),采取的设计维修方案设计是(略)评分。 优13-11.5分,良11.5-8分,差8-0分 | 13 | |||
设计深度 | 对是否符合国家规定的《工程设计文件编制深度规定》进行评分。 优5-4.5分,良4.5-3分,差3-0分。 | 5 | |||
经济分析 | 对投资估算编制内容的完整性、合理性等进行评分。 优4-3.5分,良3.5-3分,差3-0分。 | 4 | |||
2.2.4(5) | 承包(略) | 总体实施方案 | 对工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标及控制措施、设计工(略) 优3-2分,良2-1分,差1-0分。 | 3 | |
设计管理方案 | 对设计执行计划、设计进度控制(略) 优4-3.5分,良3.5-3分,差3-0分 | 4 | |||
施工管理方案 | 对施工进度控制、施工投资控制、施工质量控制、施工安全管理、施工现场管理、施工变更管理等内容进行评分。 优4-3.5分,良3.5-3分,差3-0分。 | 4 | |||
采购管理方案 | 对采购工作程序、采购执行计划、采买、催交与检验、运输与交付、采购变更管理、仓储管理等内容进行评分。 优2-1.5分,良1.5-1分,差1-0分。 | 2 | |||
9.1 本项目采用远程“不见面”开标模式,具体详见招标文件。
9.2 投标人应在投标截止时间前通过**市水利工程电子招标投标交易平台查看开标现场直播参与开标。
发布公告媒介11.联系方式(略)
地址:(略)
联系人:(略)
联系电话:(略)
招标代理:(略)
地址:(略)
联 系 人:(略)
邮 编:(略)
电 话:(略)
传 真:(略) 邮 箱:(略)@qq.com
备注12.1本项目只接受**市水利工程建设招标投标公共服务平台中的网上报名,不接受其他形式的报名。拟投标报名单位请仔细阅读招标公告,符合报名条件的且已在《信用信息管理系统》中建立投标信用档案和信息资料库的投标人,在报名截至时间前登陆交易平台(http://(略)com:86/login.aspx),进行网上报名操作完成网上报名程序并缴纳相关费用;
12.2本招标文件采用《**省水利工程建设项目标准电子招标文件》(****年版);
12.3本标段投标保证金为人民币捌万元整。
相关公告
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多靖江市招标采购信息
- 李加边山边地9.7亩出租
- 05月18日
- 询价公告:第四分公司120t履带吊
- 05月18日
- 番禺国家级沿海渔港经济区建设管理中
- 05月18日
- 广州市公安局天河区分局2022年0
- 05月18日
- 汕头市红十字会2022年05月至2
- 05月18日
- 英德市黎溪镇人民政府2022年05
- 05月18日
- 招标公告:中冶建工安装公司机械设备
- 05月18日
- 英德市人民法院2022年邮政速递服
- 05月18日
- 肇庆市第二人民医院2022年05月
- 05月18日
- 阳江市公共卫生医院饭堂食材配送服务
- 05月18日
- 汕尾市区四马路(含建设路西段)市政
- 05月18日
- 化州市自然资源局2022年05月政
- 05月18日
-
靖江市建材网
靖江市采购信息网
靖江市政府公开信息
靖江市公共资源交易网
靖江市电力交易中心
靖江市交易中心
靖江市房产交易中心
靖江市工程交易中心
靖江市钢铁交易中心
靖江市建设交易中心
靖江市招投标交易中心
靖江市政府交易中心
靖江市造价信息网
靖江市市政工程信息网
靖江市水利工程信息网
靖江市通信工程信息网
靖江市医药招标网
靖江市建筑招标网
靖江市工程招标网
靖江市建设招标网
靖江市施工招标
靖江市装饰工程招标
靖江市建设工程网
靖江市水利招标信息网
靖江市电力招标网
靖江市建委招投标网
靖江市建筑管理网
靖江市建设信息港
靖江市教育招标网
靖江市装修招标
靖江市人力和社会保障局
靖江市建设网
靖江市总包工程
靖江市政府工程招标
靖江市工程施工招标
靖江市工程公开项目
靖江市工程采购信息
靖江市招标投标采购平台
靖江市省市工程建设网