位置>千里马招标网> 招标中心> [百步镇]百步镇危旧桥梁维修及拆除工程
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
【信息发布时间:(略)
百步镇危旧桥梁维修及拆除工程
招标公告
招标项目编号:(略)
1.招标条件本招标项目百步镇危旧桥梁维修及拆除工程已由**县百步镇人民政府以百政〔(略)项目代码:(略)-04-(略))批准建设。项目业主为**百步经济开发区投资有限公司,建设资金来自业主单位自筹解决,资金已落实。招标人为**百步经济开发区投资有限公司(以下称招标人)。项目已具备招标条件,现对本项目的施工进行公开招标,实行资格后审。资格审查条件(最低要求)详见全国公共**交易平台(**省公共**交易服务平台)(**政务服务网)http://(略)gov.cn、**市公共**交易网(**)(http://(略)gov.cn/hymain/)。
2.项目概况与招标范围2.1建设地点:(略)
2.2建设规模及内容:对未列入危桥改建的14座桥梁实施拆除及维修加固,其中(略),维修加固8座。
2.3计划工期:施工工期为60日历天,缺陷责任期(略)。
2.4招标范围:百步镇危旧桥梁维修及拆除工程招标文件规定的所有内容,具体详见工程量清单和施工图纸及合同条款所包含的相关施工范围与内容。
2.5标段划分:(略)
2.6本工程概算工程费用为:(略)
3.投标人资格要求3.1本次招标要求投标人须具备独立法人资格、公路工程施工总承包三级及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.2 本次招标不接受联合体投标。
3.3若投标人为公路工程施工总承包一级及以上资质的,应列入全国公路建设市场信用信息管理系统(https://(略)gov.cn/)最新公布的公路工程施工资质企业名录,且投标人名称与上述名录相符。
3.4单位负责人为同一人或者存在控股(含法定代表人控股)、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标,否则均按否决投标处理。
3.5在投标截止时间前,投标人未被“信用中国”网站(http://(略)gov.cn)列入“失信惩戒对象”记录和“信用中国(**)”网站(http://(略)gov.cn)列入“严重失信名单”。
4.招标文件的获取本工程实行资格后审,凡有意参加投标者,请于(略)9时00分至(略)4时30分,请各投标人登陆**市公共**交易网(**)(http://(略)gov.cn/hymain/)”自行下载招标文件和施工图纸等相关资料。
5.投标文件的递交5.1 投标保证金:1万元。投标保证金按照招标文件要求支付。
5.2招标人不组织现场踏勘及投标预备会,投标(略)。
5.3投标文件递交的截止时间(投标截止时间)为****年8月10日14时30分,地点为**县百步镇人民政府大院西南侧办公楼4楼会议室。
5.4逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求递交投标保证金的投标文件,招标人不予接受。
6.发布公告的媒介本次招标公告及相关信息在全国公共**交易平台(**省公共**交易服务平台)(**政务服务网)http://(略)gov.cn、**市公共**交易网(**)(http://(略)gov.cn/hymain/)上发布。投标单位请在**市公共**交易网(**)(http://(略)gov.cn/hymain/)登录入口上操作。
7.联系方式招标人:**百步经济开发区投资有限公司 招标代理机构:**圣加工程管理咨询有限公司
地址:**县百步镇百顺路1号楼A座 地址:**县武原街道**路618号东欣大厦9楼
联系人:(略)
联系电话:(略) 联系电话:(略)
(略)
标段 | 施工企业资质等级要求 |
/ | 1、投标人应具备独立法人资格、公路工程施工总承包三级及以上资质; 2、投标人为公路工程施工总承包一级及以上资质的,应列入交通运输部网站(Https://(略)gov.cn/)全国公路建设市场信用信息管理系统最新公布的公路工程施工资质企业名录,且投标人名称与上述名录相符。 |
附录2 资格审查条件(财务最低要求)
标段 | 财务要求 |
/ | 不作要求 |
附录3 资格审查条件(业绩最低要求)
标段 | 业绩要求 |
/ | 不作要求 |
标段 | 信誉要求 |
/ | 1、不存在投标人须知第1.4.3项(略) 2、自(略)来,投标人无行贿犯罪行为。 |
注:投标人无须提供无行贿犯罪行为的证明材料,中标公示期间,招标人将通过中国裁判文书网(http://(略)gov.cn/)对中标候选人的行贿犯罪记录进行查询,查实近三年(****年1月1日)以来中标候选人有行贿犯罪行为的(以中国裁判文书网页面显示内容为准,时间以法院判决书判决的日期为准),则取消该中标候选人的中标资格。
附录5 资格审查条件(项目经理和项目总工最低要求)
人员 | 数量 | 资格要求 |
项目经理 | 1 | 1、具有公(略),工程师(略),并有有效期内的施工企业项目负责人安全生产考核合格证书(B类),年龄60周岁及以下。 2、近三年(自****年1月1日以来),拟委任项目经理无行贿犯罪行为。 3、拟委任的项目经理的建造师注册证书、安全生产考核合格证书上单位名称应与投标人名称一致。 |
项目总工 | 1 | 1、具有工程师(略),并有有效期内(略)(B类),年龄60周岁及以下。 2、拟委任的项目总工的安全生产考核合格证书上单位名称应与投标人名称一致。 |
注:1.附拟委任的项目经理无行贿犯罪行为承诺。
2.投标人主要管理人员中项目经理的职称证信息,建造师注册证书信息、安全生产考核合格证书信息以及项目总工的职称证信息、安全生产考核合格证书信息在**省交通运输厅建设市场诚信信息系统中已全部公开的,可在诚信信息系统一览表后提供含有该系统水(略)
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多海盐县招标采购信息
- 大连美术馆(大连画院)大连美术馆(
- 07月29日
- 广州发展-亿纬锂能公司惠州潼湖、仲
- 07月29日
- 淅川县升益开发区建设有限公司标准化
- 07月29日
- 黄龙县水系连通及水美乡村建设试点项
- 07月30日
- 潼南区崇龛镇政府办公楼维修项目中标
- 07月29日
- 广东农垦新时代农场有限公司基础设施
- 07月29日
- 关于沙城镇第一小学智慧校园项目(第
- 07月29日
- 东莞市茶山镇粟边村裕南路扩建工程
- 07月29日
- 卢边村新创厂旧厂房“工改工”建设项
- 07月29日
- 关于重庆市铜梁区大庙中学男生宿舍改
- 07月29日
- 哈尔滨商业大学2022年度部分维修
- 07月29日
- 明湖朱岗路九年一贯制学校监理招标计
- 07月29日
-
海盐县建材网
海盐县采购信息网
海盐县政府公开信息
海盐县公共资源交易网
海盐县电力交易中心
海盐县交易中心
海盐县房产交易中心
海盐县工程交易中心
海盐县钢铁交易中心
海盐县建设交易中心
海盐县招投标交易中心
海盐县政府交易中心
海盐县造价信息网
海盐县市政工程信息网
海盐县水利工程信息网
海盐县通信工程信息网
海盐县医药招标网
海盐县建筑招标网
海盐县工程招标网
海盐县建设招标网
海盐县施工招标
海盐县装饰工程招标
海盐县建设工程网
海盐县水利招标信息网
海盐县电力招标网
海盐县建委招投标网
海盐县建筑管理网
海盐县建设信息港
海盐县教育招标网
海盐县装修招标
海盐县人力和社会保障局
海盐县建设网
海盐县总包工程
海盐县政府工程招标
海盐县工程施工招标
海盐县工程公开项目
海盐县工程采购信息
海盐县招标投标采购平台
海盐县省市工程建设网