位置>千里马招标网> 招标中心> 建阳经济开发区江坑路网工程建设项目-北岸纵三路二期、北岸横四路(KO+000...
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
|
建阳经济开发区江坑路网工程建设项目-北岸纵三路二期、北岸横四路(KO+000~K0+720)、北岸纵五路二期项目[变更公告] |
【信息时间:(略) |
建阳经济开发区江坑路网工程建设项目-北岸纵三路二期、北岸横四路(KO+000~K0+720)、北岸纵五路二期项目 补充通知(一) 各投标人: 招标编号:E(略)“建阳经济开发区江坑路网工程建设项目-北岸纵三路二期、北岸横四路(KO+000~K0+720)、北岸纵五路二期项目”现就招标文件有关事宜答疑变更补充通知如下: 一、原招标文件中招标公告2.项目概况和招标范围 2.3.招标范围和内容: 用于确定注册建造师等级的相关数据: 单项合同金额大于****万元;根据注册建造师执业工程规模标准(试行)(建市[(略)中市政公用工程。本项目注册建造师等级为一级; 现修正为: 2.3.招标(略): 用于确定注册建造师等级的相关数据: 排水管道工程管径≥1.5米;根据注册建造师执业工程规模标准(试行)(建市[****]171号)中市政公用工程。本项目注册建造师等级为一级; 二、原招标文件评标办法和标准数据表(经评审的最低投标价中标法A类)3.1.8拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求现修正为:3.1.8拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求:1、项目负责人1人,注册建造师注册专业及等级:具备有效的一级市政公用工程注册建造师(略),从其规定)。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派(略)本企业在岗人员,以建造师注册证书上的聘用企业为准。 2、项目技术负责人1人,职称:高级及以上工程类职称(只考核(略),无需考核职称专业)。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员,以住房和城乡建设行政主管部门颁发(略) 三、原招标文件投标须知前附表34.2其他34.2.26点现修正为:34.2.26中标人应在领取中标通知书的同时,依据闽价通告〔****〕9号文向(略)缴纳建设工程交易费(交易费由招标单位支付40%、中标单位支付60% )。中标人缴存交易费都必须从企业基本户转账,不支持现金。中标人如未能按以上规定交费,招标人将在投标保证金和发包人支付给承包人的合同价款中扣缴。 (略)交易费缴款账号 开户银行:(略) 开户名称:(略) 银行帐号:(略) 四、原招标文件投标须知前附表计价软件名称及版本:(略) (略).16或新点造价福建版10.X投标版V10.3.5.01或斯维尔清单计价福建版10.0.0.7。 五、原招标(略).1/ 18.2.1投(略):在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内在投标时需在资格文件投标保证金有关单据扫描件处附上闽建筑〔****〕8号文《关于公布福建省建筑业龙头企业名单的通知》及其附件。 六、在投标须知能附表1.8电子招(略):未在招标(略)。 七、在投标须知能附表1.8电子招投标基本要求第4、点现修正为:4、投标人应在投标截止时间前在(略)电子交易平台招投标系统完成投标文件的上传,未在投标截止时间前完成上传的,视为逾期送达。逾期送达的投标文件,招标人不予接收,由此产生的后果由投标人一律承担。 八、原招标文件招标公告3.7.其他(略):8、根据闽建筑〔****〕3号《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》(二)投标人开展经营管理活动中,应当遵守下列要求:(略)在岗人员,投标人应当按招标文件规定提供相关在岗证明材料。本项目要求投标人提供的法定代表人授权委托的投标代理人、负责办理投标保证金的人员及本单位在岗造价人员的在岗证明材料为:投标人需在资格文件投标保证金有关单据扫描件中附上社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续(略),还应提供上级单(略),未按(略),按废(略)。 现修正为:按照招标文件第8章投标文件格式说明执行。 九、删除原招标文件第八章投标文件格式的品牌表格及五、其他资料(商务文件)主要材料和设备项目与价格表,投标阶段无需投标人提供主材表及品牌表。 十、 原招标文件14.过程结算和竣工结算14.1 过程结算 现修正为:(略) 14.1 过程结算 14.1.1关于采用过程结算的约定: 按《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工过程结算办法(试行) 》 闽建 (****) 5 号文件执行。 过程结算节点如下:完成管线工程、路基涵洞工程为第一期,其他未在第一期结算的施工项目为第二期。 14.1.2当期过程(略):当期(略),包括当期节点工(略),其中: (1)工期奖惩、优质工程增加费、缩短定额工期增加费、总承包服务费不纳入过程结算,归入竣工结算。 (2)不宜按节点工程断开结算的个别子项,或发包人和承包人同意暂不列入当期过程结算的工程内容,需在施工过程结算文件中注明,并入后续可以办(略)。 (3)此前节点(略),属于承包人的原(略),发包人有权不予认可;属于非承包人原因新增的,归入当期过程结(略),发包人有权予以扣回。 14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限:承包人应在约定的节点工程验收合格后28内发包人和监理人(如有)提交过程结算申请单,并提交完整的过(略),承包人超过约定时限不报送的,视为放弃。对质量不合格的,应当在整改并验(略)。 过程结算资料清单和份数:(略) 过程结算申请清单包括:(1)已完节点工程合同价格;(2)发包人已(略)(3)应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外;(4)发包人(略)。 14.1.4发包人审批过程结算申请文件的期限:监理人应在收到过程结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的过程结算申请单后14天内完成审批,并由监理人向承包人签发经发包人签认的施工过程结算付款证书。监理人或发包人对过程结算申请单有异议的,有权要求承包人进行修正和提供补充资料,承包人应提交修正后的过程结算申请单。 发包人在收到承包人提交过程结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的,视为发包人认可承包人提交的过程结算和竣工结算申请单,并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发施工过程结算付款证书 。 发包人完成付款的期限:发包人(略) 天内,完成对承包人的付款。 当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序:承包人对发包人签认的当期施工过程结算付款证书有异议的,对于有异议部分应(略),并由合同当事人按照按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分,发包人应签发无(略),并按本款第(2)项完成付款。承包人逾期未提(略),视为认(略)。 当期过程结算价款支付款项包括: 当期过程结算价款扣除相应预付款、留置质保金后全额支付。但已完节点价款(包括当期与此前的过程结算价款之和)超过相应已完节点概算的,超过部分金额暂不支付并列入下期评估,但不拖延至竣工结算。工程项目实施过程中需要调整概算的,由发包人在竣工结算前完成。已完节点价款未超过相应节点概算的,则此前未支付金额列入当期过程结算价款一并支付。 十一、招标文件第八章投标文件格式,资格文件的投标保证金有关单据扫描件中添加投标保函(独立保函)格式(附件1)、到账证明(格式)(附件2)、(略)(附件3) 附件1 投标保函(独立保函) 编号: 申请人: 地址: 受益人: 地址: 开立人: 地址: 致:(略) 我方(即“开立人”)已获得通知,本保函申请人(即“投标人”)已响应贵方于 (略)就 (招标项目名称及标段)(以下简称“本工程”)发出的招标文件,并已向招标人(即“受益人”)提交了投标文件(即“基础交易”)。 一、我方(略),投标人必须提交一份投标保函(以下简称“本保函”),以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此,应申(略),我方在此同意向贵方出具此投标保函,本保函担保金额(略)(大写) 元(¥ )。 二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任: (1)投标人在投标截止后撤销投标文件。 (2)中标人无正当理由不与招标人订立合同,在签订合同时向贵方提出附加条件,或者不按照招标文件要求提交履约保证金。 (3)投标人存在投标须知前附表第24项规定投标保证金不予退还的其他情形。 (4)法律、法规规定的其他情形。 三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的28日(含)。投标有效期延长的,本保函有效期相应顺延,最迟不超过 (略)。 四、我方承诺,在收到受益人发来的书面付款通知后的 7 日内无条件支付,前述书面付(略),且应(略): (1)付款通(略) (2)载明要(略) (3)载明申请人违反招投标文件规定的义务内容和具体条款; (4)声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形; (5)书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是: 。 受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章。 五、本保函项下的权利不得转让,不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利,对我方不发生法律效力。 六、本保函项下的基础交易(略)的独立有效。 七、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销,但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方,我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律,对本保函存在争议的,按下列第 种方式解决。 (1)向本工程所在地的人民法院提起诉讼。 (2)向 仲裁委员会申请仲裁。 九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 查验保函网址: (略) 开 立 人: (略) 法定代表人(或授权代表) : (略) 地 址: 邮政编码: 电 话: (略) 开立时间: (略) 附件2:(略) 到账证明 编号:(略) (招标人名称): 就(投标人名称)申请开立招标项目编号为(招标项目编号)的(招标项目名称及标段)的(保函金额)元投标保函,我方收款账号为(保函开立人收款账号)的收款账户,已于 (略)收到该投标人通过付款账号:(投标人付款账号)的付款账户支付的保函费用。 特此证明。 保函开立人: (略) 日期: (略) 注:保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章,可以在本单位出具的到账证明上使用。 附件3:(略) 免缴投标保(略) (格式) (招标人名称): 我司参加 (招标项目名称及标段) 投标活动,符合招标文件规定的允许免缴投标保证金第 种情形,现免缴投标(略)。我司承诺按照招(略)。若我司存在下列任何一种事实的,收到你方书面通知,我司在7日内无条件地向你方全额付清本招标文件规定的投标保证金金额。 (1)投标人在投标截止后撤销投标文件。 (2)中标人无正当理由不与招标人订立合同,在签订合同时(略),或者不按照招标文件要求提交履约保证金。 (3)投标人存在投标须知前附表第24项规定投标保证金不予退还的其他情形。 (4)法律、法规规定的其他情形。 投标 (盖单位公章) 日期: (略) 十二、原招标文件第4章合同条款及格式专用合同条款20.其他补充条款 20.6承包人实施过程中应按《关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》(闽建建(略))要求实施远程监控,监控设备的具体数量、位置由建设(代建、总承包)单位牵头组织施工(工程项目有专业承包的,由主体结构施工单位统一协调)、监理单位和通信运营商按照《关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》(闽建建〔****〕5号)要求确定。 现修改为: 20.6承包人实施过程中应按《建设工程施工现场远程视频监控系统建设(略) 十三、原招标文件第4章合同条款及格式专用合同条款 7.5.2 因承包人原因导致工期延误 因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为: (1)承包人总工期或关键节点工期延误10日历天(不含10日历天)以内,按每拖延1日历天向发包人支付违约金****元;(2)承包人总工期或关键节点工期延误10至20日历天(不含20日历天),按每拖延1日历天向发包人支付违约金****元。(3)承包人总工期或关键节点工期延误20日历天以上,按每拖延1日历天向发包人支付违约金****元。不超过合同总价10%。 现修改为: 7.5.2 因承包人原因导致工期延误 因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为: (1)承包人总工期或关键节点工期延误10日历天(不含10日历天)以内,按每拖延1日历天向发包人支付违约金500元;(2)承包人总工期或关键节点工期延误10至20日历天(不含20日历天),按每拖延1日历天向发包人支付违约金****元。(3)承包人总工期或关键节点工期延误20日历天以上,按每拖延1日历天向发包人支付违约金****元。不超过合同总价10%。 增加专用合同条款7.9 提前竣工的奖励:总工期或关键节点(略)同总价10%。 十四、原招标文件第6章招标图纸招标图纸目录(格式)增加: 招标图纸目录(格式) 项目名称: 建阳经济开发区江坑路网工程建设项目-北岸纵三路二期、北岸横四路(K0+000~K0+720)、北岸纵五路二期 设计单位:(略) 北岸纵三路二期 北岸横四路(KO+000~K0+720) 北岸纵五路二期 十五、修改招标控制价编制说明及工程量编制说明,投标人可自行到南平市公共资源电子交易平台 (http://(略)gov.cn/npztb/)自行下载及查阅。 以上内容招标文件同步修正,请各投标人自行登录南平市公共资源电子交易平台 (http://(略)gov.cn/npztb/)重新下载,并按照本次发布的招标文件重新制作投标文件。 招标文件、招标的补充等在同一内容的表述上不一致时,以最后发出的文件为准。本补充通知内容作为:招标编号:E(略)“建阳经济开发区江坑路网工程建设项目-北岸纵三路二期、北岸横四路(KO+000~K0+720)、北岸纵五路二期项目”《招标文件》的组成部分,与《招标文件》具有同等法律效力,并同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台(http://(略)gov.cn/)、南平市公共资源电子交易平台 (http://(略)gov.cn/npztb/)上发布。 招标人:(略)招标代理机构:(略) (略)
|
|
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多建阳市招标采购信息
- 泗洪县电子政务云平台维保服务项目政
- 12月05日
- 市法院九月主题培训活动履约验收公告
- 12月05日
- 上海金鼎05-03地块住宅新建项目
- 12月05日
- 预报产品制作系统采购项目成交公告
- 12月05日
- 郑许三标标志标牌制作安装采购方案项
- 12月05日
- 成都空勤机组酒店服务项目(第三次)
- 12月05日
- 输电线路图像视频监测装置定制加工框
- 12月05日
- 首届国际生物医药产业生态大会——暨
- 12月05日
- 湖南大学金融与统计学院3号栋文化墙
- 12月05日
- 东源县疾病预防控制中心2022年疾
- 12月05日
- 关于浙江大学绍兴研究院芯片封装工艺
- 12月05日
- 天津市人民政府外事办公室礼宾用品设
- 12月05日
-
建阳市建材网
建阳市采购信息网
建阳市政府公开信息
建阳市公共资源交易网
建阳市电力交易中心
建阳市交易中心
建阳市房产交易中心
建阳市工程交易中心
建阳市钢铁交易中心
建阳市建设交易中心
建阳市招投标交易中心
建阳市政府交易中心
建阳市造价信息网
建阳市市政工程信息网
建阳市水利工程信息网
建阳市通信工程信息网
建阳市医药招标网
建阳市建筑招标网
建阳市工程招标网
建阳市建设招标网
建阳市施工招标
建阳市装饰工程招标
建阳市建设工程网
建阳市水利招标信息网
建阳市电力招标网
建阳市建委招投标网
建阳市建筑管理网
建阳市建设信息港
建阳市教育招标网
建阳市装修招标
建阳市人力和社会保障局
建阳市建设网
建阳市总包工程
建阳市政府工程招标
建阳市工程施工招标
建阳市工程公开项目
建阳市工程采购信息
建阳市招标投标采购平台
建阳市省市工程建设网