利川市精神病医院改扩建项目消防工程专业分包遴选公告

****医院改扩建项目已由****中标并与建设单位签订了工程总承包合同。为顺利完成工程建设并保证工程质量及安全，****采取遴选方式选取优质专业分包施工单位进行专业分包的施工任务。本****医院改扩建项目消防工程专业分包遴选人为****，遴选代理机构为****。项目已具备招标条件，现特邀请贵单位参与该项目专业分包遴选。

一、项目编号：****；

二、项目名称：****医院改扩建项目消防工程专业分包；

三、建设项目基本情况：****医院业务综合楼，地上5层，架空1层，建筑面积11232.75平方米,其中地上建筑面积8486.03平方米，地下车库2746.72平方米主楼设床位210张，地下停车位38个，地上停车位8个，充电桩5个，电梯3部，配套建设强弱电、给排水、暖通、消防、环保、监控、室外附属工程及其他辅助设施和设备购置等。项目总投资约5700.00万元。

四、专业分包作业范围及内容：本项目设计施工图中所涉及到的所有消防工程施工。

五、标包划分：本次遴选为本项目消防工程的专业分包施工。本次遴选共划分为1个标包，拟选定1家单位作为本项目专业分包单位。

六、计划工期：项目总工期730日历天，专业分包施工工期服从总承包单位对项目工期的总体安排。

七、招标控制价：以建设单位对总承包单位最终审定的应付工程款中的供应商承包范围内的专业分包工程款作为基数，以该基数标准的87%作为最高限价。各参选人以费率进行报价，报价不得超过最高控制价，超过控制价上限的为无效报价，做废标处理。

八、参选人资格条件：

1、参选人是在中华人民**国境内注册的独立法人，并取得合法有效的营业执照；

2、参选人在近三年内，****法院在“信用中国”网站（www.****.cn）列入失信被执行人名单、****管理部门在“国家企业信用信息公示系统”（ www.****.cn）中列入严重违法失信企业名单，参选人应提供网站查询截图并加盖公章，否则参选人的投标申请将被拒绝。

3、参选人特定资格要求：

（1）参选人须具备行业主管部门颁发的消防设施工程专业承包二级（含二级）及以上资质证书、有效的安全生产许可证；在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

（2）参选人必须是“****2025年度工程类遴选入库”合格入选人，不在供应商库中的不得参与遴选（提供入库公示截图）。

（3）参选人拟派项目经理须具备机电工程专业注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B 证）。

（4）根据“关于落实《**州“标准化安薪项目”创建标准》的通知（**州人社函【2023】42 号） ”文件精神规定，本项目参选人到递交投标文件时间截止时，无因拖欠劳动者工资受到行政处理处罚且在行政处理处罚期限内的或无因****人民法院判决且未执行完毕的或未自觉履行完毕的情形（参选人应作出承诺，否则参选人的投标将被拒绝）。

4、本次遴选不接受联合体投标。

九、遴选文件的获取：

2026年6月8日至2025年6月12日每天上午8:30-12:00，下午14:30-17:30；参选人代表持委托书、委托人身份证及企业营业执照、资质证书（复印件加盖企业公章）一套资料到****（详细地址：****办事处教场社区华盛大道45号（英典秋禾楼上四楼））领取遴选文件。

十、遴选响应文件份数：一正二副；

十一、遴选响应文件的递交截止时间及地点：标书代写

1、遴选响应文件递交截止时间：2026年6月18日9时00分前（**时间）；标书代写

2、遴选响应文件递交地点：****开标室****办事处教场社区华盛大道45号（英典秋禾楼上四楼））。标书代写

十二、公告发布媒体

本次遴选公告在****集采平台https://jc.****.com及****微信公众号上发布。

十三、联系方式

遴选人：****

遴选人地址：****办事处**街安置小区A栋三楼

遴选人联系人：刘先生

遴选人联系人电话：153****0909

招标代理机构：****

地 址：****办事处教场社区华盛大道45号（英典秋禾楼上四楼）

联系人：牟女士

电 话：134****6256

2026年6月8日