位置>千里马招标网> 招标中心> 港大麦屿港区浙江环洲1.5万吨级多用途码头工程(陆域形成及地基处理)施工招标...
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
**港大麦屿港区**环洲1.5万吨级多用途码头工程(陆域形成及地基处理)施工招标公告 招标条件**港大麦屿港区**环洲1.5万吨级多用途码头工程(以下简称本项目)已由****委员会以浙发改设计【2006】107号文批准建设,项目业主为****(招标人),建设资金自筹。项目已具备招标条件,现对本项目的陆域形成及地基处理施工进行公开招标,实行资格后审。资格审查条件(最低要求)及主要工程量详见**招标投标网(http://www.****.cn/)、**交通网(http://www.****.cn)、**市招标投标网(www.****.com)。 2.项目概况与招标范围工程概况 建设规模:水域建设1.5万吨多用途码头;陆域进行回填后建设集装箱堆场、件杂货堆场、道路、停车场及生产生活辅助建筑及水电、消防等配套设施。 工程陆域平面上近似成矩形,南北宽280m,东西长380~547m,总面积约12.8ha。港区陆域分前后两部分,前半部分位于新、老海堤之间,目前为滩涂,尚未回填,后半部分陆域标高约为4.0m(85国家高程,下同)左右,已经作为钢材堆场使用多年。根据陆域周边高程及内河水位,陆域设计标高定为5.0m,本次施工图陆域形成及地基处理设计标高为4.5m。 本次招标内容为**港大麦屿港区**环洲1.5万吨级多用途码头工程(陆域形成及地基处理)。土石方填筑约32万m ,塑料排水板约122万m,预压堆载宕渣约22万m 。 2.2标段划分、主要工程内容及工期 本次招标为1个施工标段 施工标段:施工图范围内的土石方填筑、碎石填筑、地基处理等工程实施及其缺陷责任期缺陷修复。 计划工期:15个月(含预压期),缺陷责任期6个月。 3.投标人资格要求 本次施工招标要求:投标人须具备独立法人资格、**与航道工程施工总承包二级及以上资质或**与海岸工程专业承包二级及以上资质,具有同类工程施工业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 3.2本次招标不接受联合体投标。 3.3具有投资参股关系的关联企业,或具有直接管理和****公司,****公司,或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位不得同时对本标段投标,否则均按废标处理。国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业不属于本条款规定的 母公司 ,****公司可以同时对本标段投标,****公司的两个****公司不得同时对本标段投标,否则均按废标处理。 4.招标文件的获取、凡有意参加投标者,请于2012年11月12日至2012年11月16日(法定公休日、法定节假日除外)上午9:00-11:00和下午14:00-16:00(**时间,下同)携带下列资料: ①企业介绍信;②企业资质证书副本、营业执照副本、企业安全生产许可证副本;③工程建设项目投标报名表(可在http://www.****.com/indexMoreDownloadFile.htm?type=2下载);④报名经办人身份证;⑤新版交易证(蓝本)或临时交易证(上述证件的原件及复印件,复印件上加盖单位****投标中心****开发区爱华路18号新**大厦四楼,联系电话:0576-****5773)2号窗口报名,并到3号窗口洽购招标文件。招标文件每套售价1000元,施工图纸每套1000元(含地质资料),售后不退。 4.2、未取得交易登记手册的投标申请人,应在购买招标文件****投标中心****开发区爱华路18号新**大厦四楼,建设工程交易处)承包单位交易档案登记手续,缴纳交易席位费,交易登记请登陆**市招标投标网。 5.投标文件的递交招标人将于下列时间和地点组织现场考察并召开标前会议,投标人应派代表参加。 现场考察时间:2012年11月19日9:30,地点:**市玉**大****粮库****海事处后面) 标前会议时间:2012年11月19日10:30,地点:**市玉**大****粮库****海事处后面) 5.2投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2012年12月7日9时30分,投标人应于当日8时30分至9时30分将投标文件递交****投标中心开标室三(地址:****开发区爱华路18号新**大厦4楼)。开标时间同投标截止时间,施工标段公开开标时,邀请施工标段所有投标人的法定代表人或投标人的企业负责人或技术负责人出席开标活动。施工标段投标人的法定代表人、企业负责人、技术负责人姓名以投标人资质证书(副本)中登记的为准。委托代理人应携带身份证和授权委托书原件,法定代表人或企业负责人或技术负责人应携带身份证和投标人资质证书(副本)原件以供现场核验。施工标段投标人未按上述要求出席开标活动的,其投标文件将不予接受(不予唱标);若有弄虚作假等行为的,其投标文件作废标处理,且没收其投标保证金,并依法作出其他处理。 5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。 5.4投标人应按招标文件 投标人须知 第3.4.1款规定提交人民币叁拾万****银行汇票或电汇)。投标担保必须在投标截止期前到达招标人指定账户。投标担保确认单:****银行汇票或****投标中心(建设工程交易处,联系电话:0576-****5135)领取投标担保确认单,并与投标文件同时向招标人递交。银行汇票或电汇应由投标人从县(区、市****银行开具,并保证其有效。招标人指定账户如下: 收款人全称:****中心 开户银行:****开发区支行 地 址:**市市府大道361#****报社对面) 帐 号:900********3903 6.发布公告的媒介**招标投标网(http://www.****.cn/)、**交通网()、****中心网(www.****.com)上发布。 联系方式招标人:**** 地 址:****开发区**路8# 联系人:蒋中冠 张有轰 电 话:0576-****0939 0576-****8885 招标代理机构:**** 地 址:****开发区爱华路18号新**大厦16楼E座 网 址: 邮箱:****@163.com 联系人:陈文彪 朱文兴 电 话:0576-****0030 0571-****9385 传 真:0576-****0037 2012年10月1 资格审查条件(资质最低条件)
2 资格审查条件(财务最低要求)
3 资格审查条件(业绩最低要求)
4 资格审查条件(信誉最低要求)
注:投标人有行贿犯罪行为的认定:以法院判决书认定行为及判决时间为准。
5 资格审查条件(项目经理和项目技术负责人最低要求)
注: 1、投标人拟委任的项目经理有行贿犯罪行为的认定:以法院判决书认定行为及判决时间为准。 2、类似项目是指:2007年7月1日(以实际交工验收日期为准)以来按一个标段成功完成过80万米及以上的滩涂塑料排水板施工和按一个标段成功完成过30万立方米及以上的土石方工程施工。
|
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多玉环县招标采购信息
- 中低产田改造工程施工中标候选人公示
- 11月08日
- 鳌江疏港大道交通设施工程、绿化工程
- 11月08日
- 鳌江镇滨江片区纬三路工程施工监理中
- 11月08日
- 滨江片区经五路一期工程施工监理中标
- 11月08日
- 14座重点小(二)型水库除险加固工
- 11月08日
- 桂圩路、东环路、东工业园道路工程施
- 11月08日
- 双港镇食堂工程施工结果公告
- 11月08日
- 教学楼及边坡挡土墙工程施工中标公告
- 11月08日
- 实验室钢结构工程施工中标公告
- 11月08日
- 乡湖滨垱高标准农田建设示范工程项目
- 11月08日
- 闫里乡等2个乡镇闫里村等10个村土
- 11月08日
- 闫里乡等2个乡镇闫里村等10个村土
- 11月08日
-
玉环县建材网
玉环县采购信息网
玉环县政府公开信息
玉环县公共资源交易网
玉环县电力交易中心
玉环县交易中心
玉环县房产交易中心
玉环县工程交易中心
玉环县钢铁交易中心
玉环县建设交易中心
玉环县招投标交易中心
玉环县政府交易中心
玉环县造价信息网
玉环县市政工程信息网
玉环县水利工程信息网
玉环县通信工程信息网
玉环县医药招标网
玉环县建筑招标网
玉环县工程招标网
玉环县建设招标网
玉环县施工招标
玉环县装饰工程招标
玉环县建设工程网
玉环县水利招标信息网
玉环县电力招标网
玉环县建委招投标网
玉环县建筑管理网
玉环县建设信息港
玉环县教育招标网
玉环县装修招标
玉环县人力和社会保障局
玉环县建设网
玉环县总包工程
玉环县政府工程招标
玉环县工程施工招标
玉环县工程公开项目
玉环县工程采购信息
玉环县招标投标采购平台
玉环县省市工程建设网