一、后审部分

1、招标文件P14页备注规定退还保证金按退还申请书格式填写，但文书无相应格式，请明确。

答：格式自拟。

2、招标文件P87页（二）授权委托书备注“2.委托代理人参加投标时，本委托书后应附委托代理人单位所属社保机构出具的社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）复印件（并加盖单位章）。”，因社保机构只出具养老保险证明，是否可以修改为“2.委托代理人参加投标时，本委托书后应附委托代理人单位所属社保机构出具的养老保险证明复印件（并加盖单位章）。”

答：修改为：“2.委托代理人参加投标时，本委托书后应附委托代理人单位所属社保机构出具的社保缴费证明复印件（并加盖单位章）。”

3、招标文件P93页授权委托书，附：法定代表人身份证明和委托代理人身份证明，请明确委托代理人身份证明是什么资料。

答：按招标文件执行。

4、招标文件P97页注：“提供2009年至2011年财务报表复印件”P8页 2.财务要求提供2011年的财务报表（须提供复印件），因要求不一致，请明确。

答：修改为提供2011年的财务报表（须提供复印件）。

5、招标文件P15页4.1.1条未注明采用何种投标文件袋，是否自行选择投标文件袋。

答：按招标文件执行。

6、招标文件P14页投标保证金转账单除了注明**市**区工****交易中心保证金专户****477外，是否要注明项目名称。

答：按招标文件执行。

7、招标文件P8页第4条近年发生的诉讼和仲裁情况，如未受到行政处罚，是否自行真实性承诺即可。

答：按招标文件执行。

二、计价部分

1、招标文件P11第7.2条 “本工程各分项工程量清单子项不论…都视为已包括…中相应项目编码和项目名称及施工图纸…的所有费用。”与招标文件专用条款P68“本工程分部分项工程量清单子项不论其对应的项目特征和工作内容是否描述完整…作为清单漏项且综合单价不作调整。确因原招标清单中无工程子目时才能作为清单漏项新增。”请问该如何理解漏项？例如：图纸中装修一览表楼地面的做法有几层，其中地面垫层，清单项目特征未描述其内容，请问是否理解为漏项？

答：若有上述举例情况，此类型情况不属于清单漏项，自行考虑在报价中。

2、招标文件专用条款P67第17.5.1(3)人工、材料价差调整费用：材“料价差调整：本项目除钢材…钢材投标价4200元/吨，2012年第10期信息价4300元/吨，施工期间《**工程造价信息》发布的平均价5000元/吨，价差为4200×[(5000-4300)/4300*100%-5%]=473.72元/吨。”请问其中价差公式4200×[(5000-4300)/4300*100%-5%]=473.72元/吨中的4200是否应为4300？

答：按招标文件公式。

3、招标文件P20投标文件的组成没有商务标，招标文件第五章投标文件格式中也没有商务标，请问投标文件是否提供商务标？若要提供，请问商务标的格式是否按预算软件格式的报表打印？若没有报价金额的空白报表是否可以不提供？

答：要提供商务标。

招标文件P15中4.1.1“1.投标文件袋使用 “投标函部分”袋、 “资格审查资料”袋以及“投标文件”大袋。”修改为：“投标文件袋使用 “投标函部分”袋、“商务部分”袋、“资格审查部分”袋以及“投标文件”大袋。”并且增加内容：“商务部分装入“商务部分”袋中，密封并在袋上加盖投标人单位章”；““投标函部分”等小袋装入“投标文件”大袋中”修改为：““投标函部分”、“商务部分”等小袋装入“投标文件”大袋中”。 商务部分须提供电子光盘，光盘上标明工程名称、盖单位公章，装入商务部分袋中。

商务标的格式按广联达预算软件格式的报表打印，报表必须包括软件格式表1至表12的全部内容，没有报价金额的空白报表也要提供，表中内容及数据必须相互照应并一致，投标提供的电子光盘内容应包括软件版和导出后的电子版，电子光盘内容必须与投标纸质件一致。参与评分的20项主要清单项目报价须单独提供附商务部分最后。

4、由于本招标文件发出时，招标人没有提供工程量清单和图纸，若招标人提供工程量清单和图纸后，投标人是否可以保留对工程量清单和图纸提问题的权力？

答：已提供。

三、合同部分

1、招标文件专用合同条款第1.6.2款

请问，若发包人、监理人未在合同约定时限内完成对文件的审核批复，是否应视该文件被认可。

答：否。

2、招标文件专用合同条款第2.3.1、2.3.2、2.3.5款

按一般工程项目发包合同边界条件，三通一平（通水、通电、通路、平整场地）工作应由发包人负责，其中施工所需水、电由发包人接至距施工现场50米范围内，并满足施工需要；道路、场地由发包人提供。而本专用合同条款仅约定三通一平工作由承包人负责，双方的各自职责并未准确地进行描述。

答：三通一平（通水、通电、通路、平整场地）工作由发包人负责并承担费用，其中施工所需水、电由发包人接至距施工现场50米范围内，并满足施工需要；道路、场地也由发包人承担费用，由承包方实施。

3、招标文件专用合同条款第2.3.6款

“相关政府批文”指代不清晰，可否改为“按规定应由发包人办理的相关手续”。

答：此条无误。

4、招标文件专用合同条款第4.1.8款

对于非承包人施工范围内的，由发包人发包的其它工程，承包人也有义务提供配合服务？

承包人为他人提供配合服务后，其配合服务费用应当作何处理？

若他人延期使用承包人提供的配合服务，而造成承包人成本费用的增加，应当作何处理？

答：对于非承包人施工范围内的，由发包人发包的其它工程，承包人有义务提供配合服务。配合服务费以及他人延期使用承包人提供的配合服务而造成承包人成本费用的增加的情况，费用已包含在投标报价中，由投标人在投标报价中自行考虑计入。

5、招标文件专用合同条款第4.1.15款

请问：竣工移交发包人后，由谁负责保护并承担费用？

答：由发包方负责并承担费用。

6、招标文件专用合同条款第4.1.16款

请问：如遇特殊保护的，由谁负责保护并承担费用？

答：由承包人负责，费用已包含在投标报价中。

7、招标文件专用合同条款第4.1.18款

请问：1、非承包人承包范围内的项目，也由承包人负责整改和验收？

2、发包人指定分包人应缴纳的各项规费由分包人缴纳或由承包人代扣代缴？

3、非承包人原因以及非承包人承包范围内的土石方垮塌，不应由承包人负责。

答：1、非承包人承包范围内的项目，不由承包人负责整改，但承包人应积极配合其整改，并负责组织验收工作。

2、发包人指定分包人应缴纳的各项规费由分包人缴纳。

3、非承包人原因以及非承包人承包范围内的土石方垮塌，不由承包人负责。

8、招标文件专用合同条款第5.1.2款

请问，若发包人、监理人未在合同约定时限内予以确认，是否应视承包人递交的书面报告被认可。

答：否。

9、招标文件专用合同条款第5.1.3款

承包人采购的材料在使用前，承包人应按规范要求进行检验或试验并提供检验报告，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。若监理工程师或发包人要求再次重新进行检验时，重新检验合格的，检验或试验费用由发包人承担，反之，由承包人承担。

答：是。

10、招标文件专用合同条款第5.2.7款

若发包人提供的甲供材料未按计划要求按时、足量供应，发包人供应的甲供材料质量不合格，应当作何处理？

答：由发包方负责。

11、招标文件专用合同条款第9.2.8款

非承包人原因发生安全事故的，承包人不应承担责任和经济损失。

答：是。

12、招标文件专用合同条款第10.1款

请问，若发包人、监理人未在合同约定时限内完成批复，是否应视承包人递交的资料被认可。

答：否。

13、招标文件专用合同条款第11.5款

非承包人原因导致逾期竣工的，承包人不应承担逾期竣工违约金。

答：是。

14、招标文件专用合同条款第12.2款

通用条款第22.2款为发包人违约条款，并不全面，还应包括通用条款第23条。

答：是。

15、招标文件专用合同条款第15.1款

设计图纸图说说明的与工程量清单项目特征描述不一致的情况，也应纳入变更范围。

答：变更范围按招标文件专用合同条款第15.1款。

16、招标文件专用合同条款第15.3.2款

请问，若发包人、监理人未在合同约定时限内完成批复，是否应视承包人递交的变更报价书被认可。

答：变更报价书必须经发包人、监理人认可。

17、招标文件专用合同条款第17.1款

“工程师只对合同范围内合格的工程进行计量。”，请问，非合同范围内的工程（如：发包人指定的其它项目，变更新增项目）不予计量吗？

答：也要计量。

18、招标文件专用合同条款第17.3.3款

请问：“承包****银行开户，发包人将工程进度款付至其帐户。”应作何理解？

发包人不按时退还保证金、支付工程进度款、结算价款时的违约责任不明确，请予以明确。

答：“承包****银行开户，发包人将工程进度款付至其帐户。”修改为“发包人将工程进度款付至承包人帐户。”

发包人不按时退还保证金、支付工程进度款、结算价款，按专用条款第22.2款执行。

19、招标文件专用合同条款第17.5.1款

请问，若发包人未在合同约定时限内审核审计完毕，是否应视承包人递交的结算资料被认可。

答：****审计局审**果为准。

20、招标文件专用合同条款第22款

从本款开始，多处与后面条款存在重复，叙述不清楚之处，可否，在合同签订时，予以合并。

答：1、从本款开始，若存在前后条款存在重复或不清楚之处，可在合同签订时予以合并、明确。

2、22.1.4（7）“发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，****人民法院提请诉讼。”改为“发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，****人民法院提请诉讼。”

21、招标文件专用合同条款第22.2款

“无正当理由”阐述不清楚，如何界定：何为正当理由？

答：此条无误。

22、招标文件专用合同条款第24.1款

一般情况下，若双方发生争议而又未能协商一致的情况下，****人民法院起诉。

答：****人民法院起诉。

23、招标文件质量保修书第六条

质量保证金的退还与专用合同条款中约定的退还方式不一致，是否应以专用合同条款为准？

答：质量保证金的退还以招标文件质量保修书第六条为准。

**市**区******公司

2012.****.5