位置>千里马招标网> 招标中心> 德感工业园潍港小区农转非安置房工程招标公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
|
[岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工(略) 工程名称:(略)潍港小区农转非安置房工程 工程地点:(略) 勘察证书等级:(略) 发 包 人: (略) 勘 察 人: 签订地址:(略) 签订日期: (略) 重庆市工程勘察市场管理委员会 制 发包人:(略) (以下简称甲方) 勘察人: (略) 甲方委托乙方承担(略)潍港小区农转非安置房工程岩土工程勘察任务。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,确保工程勘察质量,经甲乙双方协商一致,签订本合同,共同遵守。 第一条 工程概况 1.1工程名称:(略)潍港小区农转非安置房工程 1.2工程建设地点:(略) 1.3工程规模、特征: 高层住宅建筑,总建筑面积约12.3万平方米。 1.4工程勘察任务(内容)与技术要求:(略) 1.5承接方式:按《工程勘察设计收费标准》(****)预算下浮50%。 1.6预计勘察工作量:(略) 第二条 甲方应及时向乙方提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。 2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。 2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的现状地形图、建筑总平面布置方案图及工程所需的测量控制点成果资料。 2.3提供勘察工作范围已有的有关技术资料。 2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及现状具体位置、埋深等资料,供乙方参考。 第三条 乙方向甲方提交勘察成果资料并对其质量负责。乙方负责向甲方按规定勘察,提交(略) 陆 套,该工程勘察资料数据光盘贰套。 第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1开工及提交勘察成果资料的时间。 4.1.1本工程的勘察工作定于 **** 年 6 月 日开始, **** 年 7 月 15 日前提交电子件初步成果资料;**** 年 7 月 25 日前提交(略)。由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同(略)。 4.1.2勘察工作有效期限以甲方下达(略)殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停工、窝工等)时,工期顺延。 4.2收费标准及付费方式 4.2.1该工程勘察费按国家发改委、建设部(****)《工程勘察设计收费标准》下浮50%计取勘察费。 4.2.2当期工程完工提交审查合格勘察成果资料后,甲方在10日内结清全部勘察费用。 第五条 甲乙双方责任 5.1甲方责任 5.1.1甲方委托任务时,必须以书面形式向乙方明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。 5.1.2勘察过程中的任何变更,须办理正式变更手续。 5.1.3甲方应保护(略)、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经乙方同意,甲方不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况,甲方应负法律责任,乙方(略)。 5.1.4协助乙方妥善解决施工水源、青苗赔偿等,相关费用由乙方承担。 5.1.5本合同有关条款规定和补充协议中甲方应负的其它责任。 5.2乙方责任 5.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的任务委托书及技术要求进行工程勘察。在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。 5.2.2由于乙方提供的勘察成果资料质量不合格,乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若乙方无力补充完善,需另委托其他单位时,乙方应承担(略)。 5.2.3勘察过程中,岩土工程地质情(略),应根(略),及时向甲方提出增减工作量或修改勘察工作的意见,并办(略)。 5.2.4甲方提供的勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及现状具体位置、埋深等,仅供(略),不当施工造(略)。 5.2.5在现场工作的乙方人员,应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度,承担其有关资料保密义务。 5.2.6本合同有关条(略)。 第六条 违约责任 6.1由于甲方未给乙方提供必要的工作条件(如当地农民阻工)而造成停工、窝工或来回进出场地,工期按实际工日顺延。 6.2本(略),乙方不履行合同时,无权要求退还履约保证金;甲方不履行合同时,双倍赔偿履约保证金。 6.3合同履行期间由于工程停建而终止合同,乙方未进行勘察工作的,甲方返还乙方履约保证金;已进行勘察工作的,甲方返还乙方履约保证金,并按完成的实际工作量进行结算。 6.4甲方未按合同规定时间拨付勘察费,逾期未付款项按人民银行同期贷款利息上浮20%,结算时向乙方支付违约金。 6.5由于乙方原因未按合同规定时间(日期)提交(略),每超过一日,应减收勘察费千分之一。 第七条 其它约定事项 1、因勘察人违规操作和安全措施不当,造成的安全事故,由勘察人负全责,与发包人无(略)。 2、勘察人应(略),提供的勘察文件应真实、准确,满足建设工程设计和安全生产的需要。 3、勘察人在勘察作业时,应当严格执行操作规程,采取措施保证各类管线、设施和周边的建筑物、构筑物的安全。 第八条 本合同未尽事宜,经甲方与乙方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。 第九条 本合同发生争议,甲乙双方应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,协商或调解不成时,双方同意由重庆市仲裁委员会仲裁。未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。 第十条 本合同壹式捌份,甲方陆份、乙方贰份。双方签字盖章后生效,履行完合同规定的义务后,本合同终止。 (以下无正文) 发包人名称: (略) (略) (略) (或委托代理人) (或委托代理人) (略) (略) (略) (略) (略) (略) 签订日期:****年 6月 日 签订日期:****年 6月 日 (略)潍港小区农转非安置房工程 岩土工程勘察补充协议 发包人:(略) 承包人: 根据双方友好协商一致,现发包人与承包人就双方签订的(略)潍港小区农转非安置房工程《建设工程勘察合同》的内容及双方的权利义务作以下变更,具体内容如下: 一、 勘察费 1、根据双方商定:(略)潍港小区农转非安置房工程勘察费用按 元(大写: 正)包干计取勘察费用(包含勘察成果审查评审费、见证费等在内的全部费用)。 2、合同生效,乙方提交经审查机构审查合格的勘察成果后10天内,甲方应一次性向乙方付清勘察费用。 二、本协议作为(略)潍港小区农转非安置房工程《建设工程勘察合同》补充、变更,违约责任及争议解决的条款仍按(略)潍港小区农转非安置房工程《建设工程勘察合同》约定的执行。 三、本协议一式 捌 份,甲方 陆 份,乙方 贰 份,本协议经双方签字(或盖章)生效。 (以下无正文) 发包人名称: (略) (略) (略) (或委托代理人) (或委托代理人) (略) (略) (略) (略) (略) (略) 签订日期: (略) 签订日期:****年 6月 日 |
(阅览次数:5次) 【大 中 小】 【告诉好友】 【关闭】 |
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多江津市招标采购信息
- 教堂项目排头教堂项目中标公告
- 06月16日
- 敖包相会可汗山草原旅游区基础设施建
- 06月08日
- 危废道路及外网施工项目中标公告
- 06月16日
- 水厂一期扩建工程
- 02月22日
- 监狱罪犯灶房维修/改造工程中标公告
- 06月16日
- 营房维修工程施工招标公告
- 06月16日
- 玫瑰二期项目中标公告
- 06月16日
- 办公设备项目中标公告
- 06月16日
- 燕郊孔雀城英国宫1期(夏垫温泉项目
- 06月08日
- 硫酸、92.5%、一等品、散装(硫
- 06月16日
- 光荣院彩钢房顶修建采购结果公告
- 06月16日
- 残疾人综合服务中心改造工程招标公告
- 06月16日
-
江津市建材网
江津市采购信息网
江津市政府公开信息
江津市公共资源交易网
江津市电力交易中心
江津市交易中心
江津市房产交易中心
江津市工程交易中心
江津市钢铁交易中心
江津市建设交易中心
江津市招投标交易中心
江津市政府交易中心
江津市造价信息网
江津市市政工程信息网
江津市水利工程信息网
江津市通信工程信息网
江津市医药招标网
江津市建筑招标网
江津市工程招标网
江津市建设招标网
江津市施工招标
江津市装饰工程招标
江津市建设工程网
江津市水利招标信息网
江津市电力招标网
江津市建委招投标网
江津市建筑管理网
江津市建设信息港
江津市教育招标网
江津市装修招标
江津市人力和社会保障局
江津市建设网
江津市总包工程
江津市政府工程招标
江津市工程施工招标
江津市工程公开项目
江津市工程采购信息
江津市招标投标采购平台
江津市省市工程建设网