位置>千里马招标网> 招标中心> 下辖法庭建设工程监理项目招标公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
**市罗庄区人民法院下辖法庭建设工程监理招标公告 | |
**市(略) 招标公告 1. 招标条件 本招标项目**市罗庄区人民法院下辖法庭工程已经有关部门批准建设,招标人为罗庄区人民法院,建设资金来自罗庄区财政投资,项目出资比例为100%。项目已具备招标条件,现对该项目监理进行公开招标,择优选定监理单位。 2.项目概况与招标范围 1. 2.1 本次工程项目招标的主要内容: **市罗庄区人民法院下辖法庭工程建设项目涉及其下辖的付庄法庭、褚墩法庭、开发区法庭建设工程监理,总建筑面积约****平方米(以施工图为准),主要建设主体及内部配套设施(详见图纸及工程量清单所含内容)。 2.2 标段划分:(略) 2.3 项目工期:150日历天,其中开发区法庭装饰装修部分施工为90日历天。 3.投标人资格要求 3.1 本次招标(略)房屋建筑工程监理乙级(含乙级)以上企业资质,具有与本工程规模类似的施工业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中投标人拟派注册监理师须具备建筑专业注册监理师执业资格。 3.2本次招标不接受联合体投标。 4.投标报名 凡有意参加投标者,请于(略)每日上午9:00 时至 11:00 时,下午 14:30 时至 16:30 时(**时间、节假日公休日除外)到***(**北城新区颐高**街一期A座****室)办理投标报名事宜,资格预审由依法组建的资格审查委员会审查,只有资格审查合格的投标申请人才能参加投标。 报名时须携带以下资料: 4.1、(略)(副本原(略))。 4.2、营业执照(副本原件查验、复印件留存)。 4.3、法定代表人的身份证明或法人授权委托书及其身份证(原件查验、复印件留存)。 4.4、拟监理本工程总监近年来完成的同类型工程承发包合同、竣工验收证明等其他相关材料以及总监资质证书、身份证(原件查验、复印件留存)。 4.5、对拟监理本工程的各类技术、经济管理人员的要求(原件查验、复印件留存): 总监一名:总监必须取得注册监理工程师(房屋建筑专业)证书、高级工程师职称证书。 专业监理工程师:注册监理工程师(房屋建筑专业)不少于2名,现场监理人员不少于3名。 4.6、拟监理本工程总监、监理人员资格证件、劳务合同、身份证、养老保险交费证明(****年上半年,须明确到个人) ,凡提供的证件与单位名称不一致的均无效(原件查验、复印件留存)。 4.7外地(略)(原件查(略))。 4.8***络报名登记回执单(原件)。(投标报名单位需在报名截止时间前通过**市建设工程信息网网上招标投标监管系统企业诚信库认证。网上报名须登陆系统**市建设工程信息网(网址:(略)),办理方式见 通知公告 栏,通过 ***上办事系统 注册,咨询电话(略);办理地点:沂蒙路祊河桥北环球国际六楼第一综合办公室。 以上资料复印件胶装成册一式三份,核验原件,复印件留存。资格预审申请书封面上应清楚地注明 **市罗庄区人民法院下辖法庭工程建设项目(略)。逾期送达或未送达指定地点的资格预审申请文件,招标(略)。 5.投标保证金 经资格(略),招标文(略)(售后不退),经资格审查合格的投标单位须向**市公共**交易中心资金结算处(**市(略))以公司基本帐户以电汇、网银、转帐支票的方式缴纳****元投标保证金。 6.发布公告的媒介 本次招标公告同时在**市***站((略))、**建设工程标***((略))、**市公共**交易中心((略))、**市建设工程信息网((略))上发布。 7. 招标文件的获取 7.1 报名时间::(略)法定节假日除外),每日上午9:00-11:00,下午14:30-16:30时,过时不予受理。 7.2 资格预审时间(略)午10:00分,过时不予受理,资格预审文件须密封送至**市公共**交易中心四楼开标室,法人授权委托人需参加资格预审会议,逾期送达或不符合规定的资格预审申请书将被拒绝。 7.3领取招标文件时间:资格预审合格者,领取招标文件时间:(略)每日上午9:00-11:00,下午14:30-16:30时,过时不予受理。 投标报名及领取招标文件地点:***(**北城新区颐高**街一期A座****室)。 7.4招标文件答疑时间:(略) 地点:(略) 7.5投标截止时间:(略) 地点:**市沂蒙路北段祊河桥北环球国际四楼开标室。 7.6开标时间:(略) 地点:**市沂蒙路北段祊河桥北环球国际四楼开标室。 7.7电子光盘编制如有疑问请联系**国泰国际集团新技术有限公司蒋山,联系电话:(略);(略) 8.联系方式 招标人:**市罗庄区人民法院 招标代理机构:*** 地 址: / 地 址: **市历下区山大南路60号 邮 编: (略) 联 系 人: (略) 电 话: (略) 电 话:(略) 传 真: (略) 电子邮件: / 电 子 邮 件: 网 址: (略) 开户银行: (略) 账 号: / 账 号:(略) **市招标投标监管系统项目交易编号:(略) 保证金账户名称:(略) 保证金账号:(略) 开户银行:(略) 支付行号:(略) | |
| |
| |
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多临沂招标采购信息
- 西团山遗址抢险加固工程招标公告
- 08月30日
- 振兴老工业基地棚户区改造四期项目变
- 08月30日
- 大中型水库移民后期扶持资金项目施工
- 08月30日
- 水资源配置(麻阳溪引水)工程C2、
- 08月30日
- 史家店子健身广场硬化项目招标公告
- 08月30日
- C1#—C61#及地下车库配套工程
- 08月30日
- 模拟法庭维修改造工程招标公告
- 08月30日
- 海西商贸物流创业园建设(二期)A区
- 08月30日
- 迁址新建一期工程餐厅设备项目中标公
- 08月30日
- 综合客运中心二期建设项目-检测车间
- 08月30日
- 山河镇移风村一组失地农民安置同兴小
- 08月30日
- 2016年行政村幼儿园建设设备采购
- 08月30日
-
临沂建材网
临沂采购信息网
临沂政府公开信息
临沂公共资源交易网
临沂电力交易中心
临沂交易中心
临沂房产交易中心
临沂工程交易中心
临沂钢铁交易中心
临沂建设交易中心
临沂招投标交易中心
临沂政府交易中心
临沂造价信息网
临沂市政工程信息网
临沂水利工程信息网
临沂通信工程信息网
临沂医药招标网
临沂建筑招标网
临沂工程招标网
临沂建设招标网
临沂施工招标
临沂装饰工程招标
临沂建设工程网
临沂水利招标信息网
临沂电力招标网
临沂建委招投标网
临沂建筑管理网
临沂建设信息港
临沂教育招标网
临沂装修招标
临沂人力和社会保障局
临沂建设网
临沂总包工程
临沂政府工程招标
临沂工程施工招标
临沂工程公开项目
临沂工程采购信息
临沂招标投标采购平台
临沂省市工程建设网