**市建设工程竞争性发包公告(招标公告)

1. 招标条件
1. ****(建设单位) 的 ****幼儿园改建智能化工程 已由 ****委员会 批准建设。建设单位性质:机关事业，资金筹措方式：政府：100%；，****(招标人)委托 **市众联****公司 具体负责本工程的竞争性发包事宜。工程已具备竞争性发包条件，现对该工程的施工进行竞争性发包，邀请有兴趣的潜在投标人（以下简称申请人）参加竞争性报价。
2. 工程概况与竞争性发包范围及方式
2.1 工程地点： 周行镇
2.2 工程规模： 建筑面积4028.05平方米
2.3 计划开工时间： 2017-01-05，工期：147天
2.4 工程质量要求符合 《工程施工质量验收规范》 标准。
3 本工程共分 1个标段，标段划分及相应发包内容如下：

标段序号	标段内容	合同估算价(万元)	对企业的资质、等级要求	对项目负责人的资质、等级要求	预选承包商要求	竞争性发包文件售价（元）	查看竞争性发包文件
一标段		92.0000	设计施工一体化,建筑智能化工程,一级、二级;专业承包,电子与智能化工程专业承包（新）,一级、二级	注册建造师,机电安装工程,壹级、贰级;小型项目管理师,,		300

3.1 凡具备下列资格条件的申请人均可参加报名，企业允许报名标段数：1 个 ，注册建造师（小型项目管理师）允许报名标段数：1 个。
4. 竞争性发包方式： 询价。
5. 申请人应当具备的主要资格条件
5.1 企业具有独立订立合同的能力；
5.2 企业及项目负责人应具备建设行政主管部门核发的相应资质等级，具体详见本公告第3款；
5.3 企业具备安全生产条件，已取得安全生产许可证（非绿化工程适用）；
5.4 拟承接本工程的项目负责人必须满足下列条件之一：
a、项目负责人是非变更后无在建工程的；
b、项目负责人是变更后无在建工程的，并且原合同工期已满且变更备案之日起已满6个月，或者因非承包方原因致使工程项目停工超过120天且经建设单位同意并已经办理项目负责人变更手续的；
c、项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况。；
5.5 拟承接本工程的项目负责人已取得安全生产考核合格证（非绿化工程适用）；
6. 竞争性发包网上资格审查
6.1 请申请人于下表所示时间内持企业CA进入“”中”网上投标“参与系统自动资格审查”。

标段序号	名称	标段概况	网上资格审查起时间	网上资格审查止时间
一标段		本次招标为****幼儿园改建智能化工程，主要包括综合布线系统、计算机网络设备系统、背景音乐系统、会议扩声系统、视频监控系统、周界报警系统、内部报警系统、信息发布系统、中心机房设备安装，建筑面积约4028.05m2。	2016-12-06 09:00	2016-12-07 16:00

6.2 系统提示“通过资格审查”后，企业点击“确认资格审查”且经系统确认的，则企业为通过资格审查的申请人。
7. 竞争报价人（投标人，下同）的选定及竞争性发包文件的获取
7.1 本竞争性发包工程将在通过网上资格审查的申请人中，选定5家竞争报价人，其中由发包人直接选定2家，其余3家由发包人抽签选定。
7.2 请竞争报价人于下表所示时间内使用“**市网上招投标系统”中的“企业投标工具”下载竞争性发包文件（招标文件，下同）。

标段序号	名称	标段概况	竞争性发包文件下载起时间	竞争性发包文件下载止时间
一标段		本次招标为****幼儿园改建智能化工程，主要包括综合布线系统、计算机网络设备系统、背景音乐系统、会议扩声系统、视频监控系统、周界报警系统、内部报警系统、信息发布系统、中心机房设备安装，建筑面积约4028.05m2。	2016-12-06 09:00	2016-12-20 16:00

7.3 竞争报价人或者其他利害关系人对竞争性发包文件有异议的，应当在递交竞争性报价文件截止时间4日前提出，请于2016年12月6日上午09:00至2016年12月8日下午16:00 的时间内通过“**市网上招投标系统”提疑。
7.4 竞争性报价人应在竞争性报价文件递交截止时间前随时查看“**市网上招投标系统”中有关该工程竞争性发包文件的答疑内容（即招标文件答疑内容）。否则，由此引起的投标损失自负。
8. 竞争性报价文件的递交。
8.1 竞争性报价文件递交截止时间（若有答疑，以招标文件答疑文件为准）如下表：

标段序号	名称	标段概况	竞争性报价文件递交截止时间
一标段		本次招标为****幼儿园改建智能化工程，主要包括综合布线系统、计算机网络设备系统、背景音乐系统、会议扩声系统、视频监控系统、周界报警系统、内部报警系统、信息发布系统、中心机房设备安装，建筑面积约4028.05m2。	2016-12-21 09:00

8.2 竞争性报价文件的递交是指使用“**市建设工程网上招投标系统”中的投标工具在竞争性报价文件递交截止时间前完成竞争性报价文件的上传。
8.3 逾期上传的竞争性报价文件，招标人不予受理。
8.4 其他资料：

9. 一般说明
9.1 企业可以使用CA通过公告中的“查看竞争性发包文件”了解本工程招标信息。
9.2 因采用电子化招投标，各类企业、人员等信息均以网上资格审查时刻**市建设工程发承包全网运行平台中登记的信息为准。如因信息未及时更新，造成的后果由企业自行承担。
9.3 为保证企业正常参与，企业应在**市建设工程发承包全网运行平台中及时更新各类企业、人员信息[包括营业执照副本（含其年检）、资质证书副本（含其年检）、安全生产许可证副本 （含其年检）、项目负责人证书（指建造师证等）（含其年检）、项目负责人安全B类证书（含其年检）、申请人及项目负责人业绩（类似工程、文明工地、优质奖项） （如有需要）]，经审核通过后方能使用。具体要求参见《关于建设工程发承包全网运行平台企业业绩申报和基本信息核对的通知》（常建招[2014]03号）。
9.4 咨询电话：
1、 企业信息入库手续，咨询电话：建筑类企业-建筑管理科：0512-****4397、市政企业-工程科：0512-****7755，绿化企业-绿化管理科：0512-****3392。
2、 电子签章CA锁（用于查看招标信息、加盖电子印章等），咨询电话：**CA：0512-****7103。
10. 其他说明
10.1 本招标文件由招标人及招标代理机构负责解释，若在招投标过程中发生争议，由招投标双方当事人协商解决，协商不成的按下列方式解决：(1****委员会裁定；（2****委员会仲裁；（3****法院起诉。
10.2 **市外企业进**市承****管理部门相关文件要求,报名前先办理企业信息入库手续，办事指南可登录**市建设工程信息网（http://www.****.cn）/办事指南/行政审批/外地建筑业企业进市资质核验栏目查阅。咨询电话：企业信息入库手续，房屋建筑工程：0512-****2925，市政工程：0512-****2199 ；绿化工程：0512-****6159。请外地投标企业提前办理上述相关手续，以便工作人员有充足时间录入相关数据，避免影响投标。
10.3 本工程于2016年12月8日上午9:****（**市海虞北路48****中心三楼）73号窗口抽签。
10.4 售后服务要求(建筑智能化工程适用): （1）售后服务单位注册地必须在**市范围内。售后服务单位可以是投标人，也****公司或其委托的维保单位。如售后服务****公司或其委托的维保单位，投标文件中应提供营业执照副本。售后服务单位为投标人委托的维保单位的还需提供维保协议、智能化资质证书副本等证明材料，维保单位以维保协议为准，维保单位需具有智能化资质，且投标人与维保单位不得同时投标。（2）售后服务、排除故障的响应时间在1小时以内；（3）由投标人提供的核心设备的质保期为3年；（4）提供常用或故障率高设备的备品、备件；（5）提供免费维保期为1年； （6）为使用单位免费培训系统管理人员。

11. 联系方式

	招标人	招标代理单位
联系人	黄朴	王羽
联系电话	****9893	0512-****0362
联系地址	**省**市****办事处东街	枫林路186号301-303号

12. 本公告发布日期为： 2016-12-06 至 2016-12-07