******服务中心室外附属工程






招 标 文 件










招标单位：****
代理单位：****
二〇一六年十二月

目 录
前 附 表 3
第一章 投标须知 4
一、总 则 4
二、招标文件 5
三、投标报价 6
四、投标文件的编制 9
五、投标文件的递交 12
六、开 标 12
七、评 标 13
八、授予合同 14
第二章 合同主要协议条款 15
第一部分 协议书 15
第二部分 通用条款 18
第三部分 专用条款 18
第三章 技术规范及图纸 40
一、现场自然条件 40
二、现场施工条件 40
三、本工程采用的技术规范 40
四、图 纸 40
第四章 评标办法 41
第五章 投标文件（附件及附表） 46
前 附 表

序号 内 容
工
程
综
合
说
明 工程名称：******服务中心室外附属工程
建设地点：开禧路西侧，西、南至规划道路，北至其他规划用地
承包方式：包工包料
要求质量标准：合格
要求工期：30日历天
取费类别：自行判别
招标范围：施工图范围内的围墙、路灯、绿化种植及养护等其他相关配套工程（详见施工图及工程量清单）
2 建设资金来源：自筹；
3 投标单位资质要求：建筑工程施工总承包叁级及以上资质(市外企业备案相关手续按嘉建（2015）1号文件规定执行)
项目经理资质要求：建筑工程二级注册建造师（含临时）及以上 (市外企业项目经理备案相关手续按嘉建（2015）1号文件规定执行)
4 招标文件工本费: 叁佰元人民币(含工程量清单)，招标文件工本费（现金）在递交投标文件的同时缴纳。
投标保证金提交时间：开标前一个工作日内；提交至：开发区投标保证金专用账户；如不按时提交，后果自负。
5 投标有效期：60天（从投标截止之日算起）
6 现场踏勘及答疑投标人自行踏勘现场。本次招标不组织标前答疑会议，自行现场踏勘。各投标单位若对招标文件、工程量等有疑义，请于2016年12月8日16：00时前，以不署名的电子文档形式及时提出，并将疑问发至****@qq.com邮箱中，招标人将于2016年12月9日16：00时前****开发区****中心网站（http://www.****.cn/jxedzztb/）上统一予以答复。
7 投标文件份数：正本1 份；副本3份。商务标全套投标报价表式需提供数字光盘（CD光盘）一份（单独密封），且要求有Microsoft Excel格式文件和造价软件的源文件。
8 投标截止日期和时间：2016年12月13日09时30分（**时间）
投标文件递交至：**市展望路1号经投大厦主楼303会议室
9 开标时间：2016年12月13日09时30分（**时间）
地点：**市展望路1号经投大厦主楼303会议室
10 履约保证金：本工程不设置履约保证金。
11 招标文件第二章合同主要条款部分应严格按国家、省、市有关规定执行，在甲乙双**式签订合同和备案时，****管理部门的规定要求。
12 特别说明：若发现招标文件及评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在答疑递交的截止时间前5日向招标人、招标代理单****管理部门书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。

第一章 投标须知
一、总 则
(一)工程说明
本工程说明详见前附表。
(二)招标范围及工期
1、招标范围：施工图范围内的围墙、路灯、绿化种植及养护等其他相关配套工程（详见施工图及工程量清单）。
2、工期：30日历天
(三)招标方式
本工程按照**市招标投标的有关规定，己办理招标申请，****开发区****办公室****招标办)备案，采用 公开招标 的方式。
(四)资金来源
建设单位的资金通过前附表所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同项下的合格支付。
(五)投标资格
本工程采用资格后审的审查方法确定投标人。合格投标人的资格条件如下（以下资格后审的资料复印件按资格后审申请的要求必须全部编制在投标文件内，并且清晰可辨加盖公章，****委员会评审的依据。在中标公示期间，第一名中标候选人将上述资格后审资料原件提交至招标代理单位进行核对，超过时间或者提供原件与投标文件不相符合，招标人将取消该企业中标资格，依次选择下一个中标候选人发出中标通知书，或重新招标。投标单位不得弄虚作假，若有弄虚作假，经查实，则****开发区、国际商务区建筑市场不良行为记录。）公证书不予认可】，否则按资格审查不通过处理，不再进入评标范围）：
（1）企业具备的强制性条件（具体要求详见投标文件格式资格后审资料附表2）：
①具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质(市外企业备案相关手续按嘉建（2015）1号文件规定执行) ；
②具有安全生产许可证，且在有效期内；
（2）主要施工管理人员强制性条件（具体要求详见投标文件格式资格后审资料附表3）：
①项目经理资质为：建筑工程二级注册建造师（含临时）及以上 (市外企业项目经理备案相关手续按嘉建（2015）1号文件规定执行)。
②项目经理具有项目经理三类人员B类证书，且在有效期内（同时提供2016年11月20日之后社保部门出具盖章的项目经理社保参保证明原件,出具时项目经理参保单位与投标单位一致。）；
（3）投标人须按招标文件格式中的资格后审资料的要求提供相关证明材料复印件，以证明符合上述强制性条件。
（4）若投标人在投标时存在重大事项变化，则应随其投标书一起提交变化的资料（包括新完成的类似本招标工作的工程情况，新承接的工程、财务状况的变化以及新发生的诉讼案件等）。
（5）在合同签定前，业主有权要求投标人补充提交证明其资格合格的必要材料。
(六)投标费用
投标单位应自行承担编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。
(七)履约保证金
本工程不设置履约保证金。中标人在接到中标通知书起10天内与建设单位签订合同，在规定期限内拒签合同者，建设单位即可直接扣罚投标保证金，同时取消该单位的中标权，经区招标办同意，另选其他中标人中标。
二、招标文件
（一）招标文件的组成
l、招标文件由前附表、投标须知、主要合同协议条款、技术规范、施工图纸、工程量清单、投标书及投标书附录、报价表、辅助资料表等组成。
2、投标单位应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标单位编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被招标单位拒绝。
(二)招标文件的解释
投标人在下载招标文件后，对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间前，以不署名的电子文档形式及时提出，并将疑问发至****@qq.com邮箱中。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于前附表规定的时间，以电子文档形式予以澄清，同时将澄清文件上传****开发区****中心网站（http://www.****.cn/jxedzztb/）。澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。投标人必须自行下载澄清文件，否则后果自负。
(三)招标文件的修改
1、招标文件发出后，在投标截止日期前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。
2、招标文件的修改将以电子文档形式上传****开发区****中心网站（http://www.****.cn/jxedzztb/）。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。投标人必须自行下载，否则后果自负。
3、招标文件澄清、答疑纪要、修改、补充等内容均以电子文档形式明确的内容为准，且必须****开发区、**国****领导小组办公室备案。当招标文件、招标文件澄清纪要、修改、补充通知内容互相矛盾时，以最后发出的电子文件为准。
4、为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人如果需要**提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。
三、投标报价
(一)投标报价
l、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定等各项应有费用。
2、本工程报价采用固定总价方式进行编制。
价格固定：投标单位所填写的投标报价在合同实施期间不因市场因素而变动，投标单位在计算报价时可考虑一定的风险系数（由投标单位自行考虑）。
3、本招标工程编制报价采用 综合单价法，各投标单位根据企业自身实力，根据企业定额或参照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013版）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量清单计价规范》（GB50858-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《**省建设工程工程量清单计价指引》（市政工程）、《**省建设工程工程量清单计价指引》（房屋建筑与装饰工程）、《**省市政工程预算定额》（2010版）、《**省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2010版）、《**省建筑工程预算定额》（2010版）、《**省建筑安装材料基期价格》（2010版）、《**省施工机械台班费用定额》（2010版）、《**省建设工程施工费用定额》（2010版）等2010版计价依据；人工工日单价参照2010版定额人工单价及**造价管理相应期刊。材料参照《**造价管理综合信息》（2016年第11月刊）、《**造价信息》（2016年第11期）、市场行情自行报价，竣工结算时工程量清单范围内的综合单价一律不作调整。本工程所用人工、材料、机械费及为完成本工程所需的一切费用及拟获得的利润，并考虑了应承担的风险，由投标单位根据市场情况并结合本工程特点自行取价。
4、安全文明施工费为必须计取的措施项目，费率根据《关于建筑业实施营改增后**省建设工程计价规则调整的通知》（建建发[2016]144号）和《关于发布营改增后**省建设工程施工取费费率的通知》（浙建站定[2016]23 号）、《关于调整**省建设工程造价税金费率的通知》（浙建站定[2016]35号）规定计取，并不得低于规定的下限值。安全文明施工费按市区工程计取。
5、规费、税金不得作为竞争性费用，按《关于建筑业实施营改增后**省建设工程计价规则调整的通知》（建建发[2016]144 号）、《关于发布营改增后**省建设工程施工取费费率的通知》（浙建站定[2016]23 号）、《关于调整**省建设工程造价税金费率的通知》（浙建站定[2016]35号）规定计取。
6、危险作业意外伤害保险费按投标****公司规定的计算基数和费率确定，根据浙建站计（2013）64号文件规定；农民工工伤保险费费率按嘉人社[2016]80号文件规定的1‰为基准费率计取。
7、投标时投标单位不得擅自调整分部分项工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程数量，否则按不响应招标文件处理。中标单位应在收到中标通知书后30日历天内（具体界定时间以中标通知书核准备案之日起计算）书面向招标单位提出复核报告（必须含造价误差额、工程量计算书、工程量误差说明，工程计价表等资料）；招标单位在收到复核报告后联系原清单编制单位，并向中标单位发出核对通知；中标单位在招标单位发出核对通知的一周内与原编制单位进行复核（若未在规定时间内响应，则视为自动放弃，工程量清单不予调整）；工程量清单经原编制单位确认后予以调整（因工程量清单有误或漏项引起工程总造价增减，其累计增减额在中标总价±2%（含）以内的不予调整，仅就超过2%以上部分进行调整作为竣工结算依据）。中标单位在收到中标通知书后30日历天内未向招标单位提出书面复核报告则视为中标单位对招标单位提供的清单工程量无异议并已接受该工程量，招标单位将不再接受中标单位提出的复核要求。招标风险范围以内的工程量在结算时不得调整，此部分因素由投标人在投标报价中综合考虑。若中标单位以此为由拒绝履行施工义务，招标单位有权单方面解除合同，由此给招标单位造成的一切损失均由中标单位承担。
8、投标单位要充分考虑安全因素，施工时必须严谨施工，确保安全，做好安全防范措施。同时投标单位要自行计算相应的费用，在报价中综合考虑，中标后不得以任何理由调整。
9、施工现场内接水、电及水、电费用由施工方自行考虑，费用各投标单位综合考虑，固定包干，结算不另增加。
10、缩短工期增加费、文明施工费、行车干扰因素所产生的费用、规定范围以外的施工所增加费用竞争报价均进入总报价。
11、投标单位应考虑对施工范围附近可能影响的周围建筑物、构筑物的保护及修复所发生的费用并计入报价内。
12、施工技术措施费由投标单位按自行编制的施工组织设计（方案）包干（工程量清单中技术措施项目清单所列项目、工程量仅供参考，投标人投标时可自行调整），结算时不作调整。增减项目引起施工技术措施费变动时，应由业主、监理单位、施工单位三方对增减项目的工程量进行核实和单价的签定，凭三方签字认可的施工联系单由审计单位负责进行核实，若增减项目引起施工技术措施费变动在原投标技术措施费正负5%以内（含5%）时该施工技术措施费不作调整，作为双方的风险，若增减项目引起施工技术措施费变动超过在原投标技术措施费正负5%以上时超过部分按实调整。
13、投标人在填报价格及费用时应充分考虑国家现行技术标准、规范和施工图纸要求。
14、投标人应到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期**申请将不被批准。发包人不提供多余土方、****处理场地，投标单位自行考虑解决措施，运输路线、运距（包含二次搬运）由施工单位勘察现场后自行确定。多余土方、****开发区、国际商务区范围，****开发区、国际商务区区域堆放，必须按规定进行审批，办理相关行政审批手续，并由开发区渣土运输中标单位（如果有）承接相关业务。上述全部费用由投标单位综合考虑计入报价。若发现未经审批违法堆放现象，招标单位有权暂停发放工程款，待整改完成后后再行发放，同时扣罚本合同价款的10%的工程款作为罚金，一切后果由施工单位承担。
15、结算时，新增项目（含变更主材）项目组价时管理费、利润费率按投标报价时各项目管理费、利润费率中的最低费率计取。
16、投标人根据上述要求编制报价，结合本工程特点及市场行情，依据自身的竞争实力报出包括全部费用及竞争浮动范在内的投标总价，包括投标人按期、按质、文明施工在内完成本工程全部内容而认为要计取的全部费用。其投标费率、综合单价等均实行固定包干，人工费及主要材料及其余材料均不得调整，即使投标人发生差错、遗漏的费用及定额修改调整的费用均不得调整，否则将被视为无效标。
17、总承包配合费由投标单位综合考虑在投标报价中，此项在结算时不作调整。
18、如投标单位认为本工程工程量清单中描述的苗木规格，存在市场上采购不到的或设计存在偏差的，必须在答疑时间截止前提出，逾期不提出的则视为投标单位完全能按清单的规格要求全部采购到位，结算一律不作调整，投标单位也不能因采购原因提出修改规格要求。
19、本次招标绿化工程养护期为二年，各投标单位投标报价时，****养护所产生的费用应综合考虑，今后不另增加费用。
20、在养护期间，必须按照绿化养护规范要求，及时做好清除杂草、杂物、防病除虫、防寒防暑以及浇灌与排水、修剪整形、施肥、补植等工作。其中在养护期间，清除杂草、杂物、及时做好防病除虫工作等根据业主要求进行清除杂草，在进行该项目工作前，承包人应及时通知业主。
21、工程材料：
（1）本工程所需材料均由承包人负责采购供应。承包人采购的材料必须保证质量并符合国家有关标准。
（2）所有材料需经建设单位、监理单位确认后方可在工程中使用。有关工程关键材料，采购前均需征得发包人同意或双方共同采购。否则，发包人有权要求承包人更换或采取其它补救措施。对国家有强制性认证要求的设备与材料，必须具有强制性认证标志。
（3）使用不合格材料和不允许使用的材料，所产生的后果由承包人承担全部责任。
（4）本工程所涉及到的苗木必须具备林木种子生产经营许可证、森林植物检疫证（仅指外地苗）。
22、本次招标设置的招标控制价为：肆拾壹万叁仟捌佰贰拾 元整（￥：413820元，其中包含暂列金额20000元，计入附表4-8、附表4-8-1，否则按废标处理）。凡高于上述招标控制价的投标报价视为无效标，投标文件将不予评审。
(二)投标货币
投标报价中的单价和合价全部采用人民币表示。如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；合价金额与单价金额和工程量的乘积不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。
四、投标文件的编制
(一)投标文件的组成
1、投标单位的投标书应包括技术标、商务标、电子文档（光盘）。
技术标、商务标：各一式四份，正本一份，副本三份，并标注正、副本，以正本为准，并要求胶装成册。电子文档（光盘）一式一份。
A、商务标：投标单位必须把委托书、投标报价书、工程量清单报价表等（正本一份，副本三份）单独装袋密封，袋上标明商务标。注: 商务标投标报价表格式中《工程量清单综合单价计算表》、《工程量清单综合单价工料机分析表》、《措施项目清单综合单价计算表》、《措施项目清单综合单价工料机分析表》投标时仅可提供电子文档，书面不作要求。如商务标纸质文件与电子文档不一致，以纸质文件为准。中标单位必须在中标后按甲方要求将上述计算表、分析表装订成册一式四份提供给建设单位（招标单位）。
投标报价表封面编制人员盖章为注册造价工程师或同时加盖建筑专业造价员，委托中介机构的需提供委托协议原件及被委托单位造价咨询资质证书复印件，提供编制人员证书复印件。
B、技术标（含资信）：技术标要求简单明了，目标明确，投标单位必须把工程概况、施工部署及现场施工组织管理机构、主要分部分项施工方法及技术措施、质量安全措施等、企业资质证书、法人营业执照、安全生产许可证，注册建造师证书，“三类人员”B类证书等内容（正本一份，副本三份）单独装袋密封，袋上标明技术标。
C、电子光盘：投标单位必须把技术标与商务标内容制作成符合电子评标的格式及Microsoft Excel格式文件和造价软件源文件，并刻录在同一电子光盘中 (一份)，电子光盘应单独装袋密封, 袋上标明技术标与商务标电子光盘。
2、本工程需用的附表和附件详见第五章。
(二)投标文件格式要求
投标单位应使用招标文件中提供的附表格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。如招标文件未提供投标格式的，投标单位按自行设计格式进行。
(三)投标保证金
投标单位应提供前附表中规定的时间和金额提交投标保证金，作为其投标的一部分。
一）投标保证金的缴纳
1.保证金缴纳的标准
（1）施工类项目，投标单位按年度一次性缴纳人民币4万元整。
（2）重要设备、材料等货物的采购，投标单位按年度一次性缴纳人民币2万元整。
（3）勘察、设计、监理等服务类项目，投标单位按年度一次性缴纳人民币1万元整。
2.保证金缴纳的有关规定：
（1）保证金按项目类型通过“招标快线”系统进行报名和查询。
（2）各投标单位的投标保证金，必须按照投标单位申请备****开发区投标保证金专用帐户，不得以现金和其他形式缴纳，****公司、办事处或其他机构的名义缴纳。
（3）投标人未按规定缴纳投标保证金的，其资格审查文件将作为不合格处理。
（4）按年度一次性缴纳投标保证金周期届满后，投标保证金可结转下一年度循环使用，各投标单位不需要每次分别缴纳及退还。
（5）如果遇到特殊项目，需要增加缴纳投标保证金，经区招标办同意后，在招标文件中明确并办理相关手续。
二）保证金退还的有关规定。
1.按年度缴纳投标保证金后，****投标中心参与投标时可按年度连续使用，不再每次分别缴纳及退还保证金。
2.****投标中心投标的，由投标单位提出退还申请，****中心审核同意后，办理退还保证金本金及产****银行活期利率计息）。
三）保证金违约的有关规定。
1.投标人有违规行为，在调查处理期间该投标人的投标保证金暂不退付，待处理结果明确后按有关规定处理。
2.有下列情形之一的，不予退还投标保证金。
（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
（2）中标通知书发出后，中标人无故放弃中标项目或无正当理由在规定时间内不与招标人签订合同的；
（3）其它违约情况，按相关法律法规处理。
****开发区、****投标中心投标保证金缴（退）告知书
各投标单位:
为提高招投标交易的运作效率，****中心决定实行年度投标保证金管理制度，请各投标单位本着自愿的原则进行实施，请在办理投标保证金缴纳事项前仔细阅读本告知书。
1.****中心投标保证金实行自愿的原则。保证金必须由投标单位登记时指定的备案账户，转账汇款至保证金专用账户。保证金专用账户:户名：****开发区建筑业企业欠薪保证金专户，账号120********49011109，开户行：****开发区支行。
2.保证金必须以投标单位名义缴纳。****公司、办事处名义缴纳保证金无效；以其它单位名义或个人名义缴纳保证金无效；保证金不得采用现金方式缴纳；为提高效率，建****银行柜面电汇，不建议使用转账支票。
3.投标保证金的缴纳应按相关要求办理，以“保证金专用帐户”实际收到为准。
4.投标单位在汇缴投标保证金时，必须使用登记时指定的备案账户，在指定时间内转账汇款至区投标保证金专用帐户，若未能在指定时间汇入保证金的，由此造成的损失由投标人自行承担。
5.****中心投标的，由投标单位出具投标保证金缴纳申请表（附件二），****中心审核同意后，办理缴纳；退出区平台投标的，由投标单位提出退款申请表（附件三），****中心审核同意后，办理退还保证金本金及产****银行活期利率计息）并严格按照投标单位的保证金来款渠道直接将投标保证金原路退回。
6.投标保证金缴纳流程及注意事项
（1）投标单位出具投标保证金缴纳申请表（附件二），****中心审核同意后，通过“招标快线”系统（网址为：http://web.****.cn/zjebank）进行预报名。预报名时必须输入付款账号。付款账号必须与投标单位登记时指定的备案账户一致。若在汇款的次日进行报名的，须通过“招标快线”系统“项目报名”进行报名，无需预报名。
（2）投标人在招标项目规定的时间内，通过网银、柜面等渠道将保证金转账汇款至指定的投标保证金专用账户。保证金必须在投标截止时间前一天到达区平台投标保证金指定专用账户。
（3）投标人汇款后可通过“招标快线”系统查询保证金到账情况。投标人使用登记时指定的备案账户付款，一般在汇款后1-2个工作日可查询到保证金到账情况，****银行及转账汇款方式有所不同。
(四)招标答疑会及现场勘察
l、投标单位应在开标前自行前往现场踏勘，如未去现场踏勘的，招标人将视其对工程现场情况已充分了解。
2、投标单位将被邀请对工程施工现场和周围环境进行勘察以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标单位自己承担。
3、招标单位向投标单位提供的有关施工现场的资料和数据，是招标单位现有的能使投标单位利用的资料。招标单位对投标单位由此而作出的推论、理解、结论概不负责。
4、招标人所做出的澄清和解答，将以电子文档形式发布****开发区****中心网站（http://www.****.cn/jxedzztb/），投标人必须自行下载，否则后果自负。
(五)投标文件的份数和签署
1、投标单位按前附表规定的份数，编制投标文件“正本”和“副本”，并在封面上注明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。
2、投标文件“正本”与“副本”均要求打印，封面由投标单位法定代表人签署或加盖法人印章并加盖单位公章。
3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非是这些删改是根据招标单位的指示进行的，或者投标单位造成的必须修改的错误。修改处应由投标人法定代表人或其授权委托人签字证明并加盖单位公章。
4、投标文件中的商务标书的投标总价表必须盖有编制者的造价工程师执业专用章或**建设工程造价员资格专用章（建筑）。造价工程师或**建设工程造价员对其签署的投标文件的真实性、合法性承担个人执业责任（但并不因此免除投标人应承担的法律责任）。
五、投标文件的递交
（一）投标文件的密封与标志
包封都应写明招标单位和工程名称及投标单位名称，并加盖公章、法定代表人印章。
（二）投标截止期
1、投标单位递交投标文件按前附表规定的日期、时间和地点。逾期送达的投标文件作无效标处理。
2、招标单位可以补遗书的方式酌情**递交投标文件的截止日期。上述情况下，招标单位与投标单位以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于**后新的投标截止期。
（三）投标文件的修改与撤回
1、投标单位递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改其投标文件。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。
2、投标单位的补充修改、应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“修改”字样。
六、开 标
（一）开标
1、招标单位将于前附表规定的时间和地点举行开标会议，投标单位法定代表人或受托人（非法定代表人须携带授权委托书，若委托书密封在标书中，则在开标过程中验其身份）随带有效身份证件原件准时参加开标会议，并签名报到以证明其出席开标会议，上述证件原件未提交齐全的视为自动放弃。
2、开标会议在相关监督部门的监督下，由招标代理单位组织并主持。
3、投标单位法定代表人或受托人未准时参加开标会议的视为自动弃权。
（二）投标文件制作密封要求
1、标书应分为技术标、商务标、电子文档（光盘及上传至网站的加密投标文件），商务标和技术标各一式四份，正本一份，副本三份，并标注正、副本，以正本为准，并要求胶装成册。技术标和商务标的电子光盘应刻录在同一电子光盘中（一式一份）。技术标、商务标及技术标与商务标的电子光盘均应单独装袋密封，包封应写明招标单位、工程名称和投标单位名称，并加盖公章、法定代表人印章。
A：商务标正本一份、副本三份，装袋密封，袋上标明商务标。
B：技术标正本一份、副本三份，装袋密封，袋上标明技术标。
C：电子光盘：投标单位必须把技术标与商务标内容制作成符合电子评标的格式及Microsoft Excel格式文件和造价软件源文件，并刻录在同一电子光盘中 (一份)，电子光盘应单独装袋密封, 袋上标明技术标与商务标电子光盘
2、标书密封要求：凡密封袋上有接缝处均需加盖单位公章和法定代表人印章。
（三）投标人有下列情况之一的，其投标文件招标人应当拒收：
（1）投标截止时间之后提交投标文件的；
（2）投标文件未密封的；
（3）招标文件要求提交投标保证金而在投标截止时间前未提交的；
（4）法律、法规规定的其他情形。
（四）投标文件鉴证和公布
当众宣布核查结果，并宣读有效投标的投标单位名称、投标报价、修改内容、工期、质量目标等招标单位认为适当的其他内容。
（五）唱标和记录
唱标内容将做好记录，并由各投标单位法定代表人或委托代表人签字确认。
七、评 标
****小组
招标人按照嘉开管【2011】325号文件《****开发区、**国际商务区招投标评标专家抽取管理暂行办法》****委员会,评标委员会按有关规定产生，其中包括业主代表1名及经开区评标专家库中随机抽取2名评标专家共3名组成。
（二）评标原则
应遵循公正、合理、科学的原则。
（三）评标办法
本工程评标采用综合评估法，评标委员会推荐经评审后的得分最高的投标人为中标候选人。****委员会推荐的中标候选人中确定排名第一的中标候选人为中标人。当有效投标单位少于3家，****委员会认为其报价仍具有竞争性时，可继续评标。具体详见第四章评标办法。
（四）投标文件的澄清
为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以个别地要求投标单位澄清其投标文件。有关澄清的要求和答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。
（五）投标文件的评审、比较和否决
1、评标委员会仅对实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。
2、在评审过程中，评标委员会可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。
3、评标委员会依据本招标文件规定的评标方法，就投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。****委员会直接确定中标人。
4、评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。
（六）评标过程的保密
1、公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。
2、在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标****委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。
3、中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。
八、授予合同
(一)中标通知书
l、****招标办备案的中标通知书通知中标单位，中标单位应在接到中标通知后10日内，与招标单位应按有关法律法规和招标文件签订施工合同。
2、中标通知书将成为合同的组成部分。
(二)合同签订
招标单位将根据**市建设工程施工合同管理的规定，依据招标文件、投标文件，与中标单位签订施工合同。







第二章 合同主要协议条款
合同条件采用建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)的《合同条件》。
合同协议条款将由招标单位(甲方)与中标单位(乙方)结合本工程具体情况协商后签订。以下为招标单位提出涉及投标单位的主要条款，投标单位在投标文件中进行承诺。
《建设工程施工合同》
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：****
承包人（全称）：
根据《中华人民**国合同法》、《中华人民**国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公**诚实信用的原则，双方就 ******服务中心室外附属工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：******服务中心室外附属工程
2.工程地点：****
3.工程立项批准文号：****
4.资金来源：自筹
5.工程内容：施工图范围内的围墙、路灯、绿化种植及养护等其他相关配套工程（详见施工图及工程量清单）。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：施工图范围内的围墙、路灯、绿化种植及养护等其他相关配套工程（详见施工图及工程量清单）。
计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：30日历天
三、质量标准
工程质量符合合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：人民币（大写） ( 元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写） ( 元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写） ( 元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写） ( 元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写） ( 元)。
2.合同价格形式：总价合同。
五、项目经理
承包人项目经理：  。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义: 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间: 本合同于 年 月 日签订。
十、签订地点: 本合同在 **** 签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自 合同当事人加盖公章，并由法定代表人或法定代表人的授权代表签字后 生效。
十三、合同份数
本合同一式 8 份，均具有同等法律效力，发包人执 4 份，承包人执 4 份。

发包人： (公章) 承包人： (公章)
法定代表人或其委托代理人：（签字） 法定代表人或其委托代理人：（签字）
组织机构代码：  组织机构代码： 
地 址：  地 址：  
邮政编码：   邮政编码：
法定代表人：  法定代表人： 
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真： 
电子信箱： 电子信箱：
开户银行： 开户银行：
账 号：  账 号：






第二部分 通用条款
略，按建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)
第三部分 专用条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：本项目招标文件、招标补充文件及其他文件等、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名 称：   ；
资质类别和等级：    ；
联系电话：  ；
电子信箱： ；
通信地址：  。
1.1.2.5 设计人：
名 称： ；
资质类别和等级： ；
联系电话： ；
电子信箱：  / ；
通信地址： 。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 无 。
1.1.3.9 永久占地包括： 本工程设计范围内的道路和桥梁。
1.1.3.10 临时占地包括： 无  。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：省、****管理部门发布的规范性文件。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：采用现行有效的适用于本工程的施工和验收标准、规范，包括《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）等，若不同标准和规范之间要求不一致的，以较高标准为优先。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 无 ；
发包人提供国外标准、规范的份数： 无 ；
发包人提供国外标准、规范的名称： 无 。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 无 。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：合同协议书、中标通知书、投标函及其附录、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、招标文件及其补充文件、工程量清单等。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限： 签约后7日历天内 ；
发包人向承包人提供图纸的数量： 7套（包括需要绘制竣工图的3套），施工过程中承包人要求增加图纸的，发包人应在承包人支付图纸复制工本费后提供承包人要求增加的图纸。使用标准图的，标准图由承包人负责提供，产生的费用由承包人承担；
发包人向承包人提供图纸的内容：施工图 。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：修正的施工组织设计、工程进度计划及专项施工方案；
承包人提供的文件的期限为：签订合同后一周内 ；
承包人提供的文件的数量为：4份 ；
承包人提供的文件的形式为：纸质文件3份，电子文件1份；
发包人审批承包人文件的期限：收到文件后10日内   。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：**市展望路1号经投大厦B幢6F；
发包人指定的接收人为： 。
承包人接收文件的地点：根据需要由双方协商确定；
承包人指定的接收人为：根据需要由双方协商确定。
监理人接收文件的地点：根据需要由双方协商确定 ；
监理人指定的接收人为：根据需要由双方协商确定 。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按通用条款  。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目的用地红线 。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无场内道路和交通设施，承包人应根据施工组织设计实施场地内的各项场内道路及交通设施。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按通用条款 。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款 。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 调整 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：仅就在招标文件规定的风险范围以外工程量清单中出现的错误工程量按实调整。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓 名：  ；
身份证号：   ；
职 务：发包人代表  ；
联系电话：   ；
电子信箱：     ；
通信地址：**市展望路1号经投大厦B幢6F 。
发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包方行使工程现场管理的协调，对任何作为结算价款调整依据的工期、工程变更、签证单进行审核确认。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：根据需要由双方协商确定 。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：施工现场已具备开工条件，有关进场准备的工作，由承包人根据本工程施工要求在开工前做好此项工程，费用已含在承包人的投标报价中。
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：施工现场内用水（包括自来水临时开通）、用电由施工单位自行解决，所需水、电、电讯线路由承包人完成，发包方做好配合及协调工作，费用已按市场价计入投标报价中。施工期用水、用电涨价风险因素已一并考虑计入报价。
（3）施工现场与公共道路的通道开通时间和要求：施工临时道路由承包人自费解决，费用已计入投标报价。
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前由施工单位自行与各相关管线单位协调,及时对各相关管线单位的管线进行调查、摸底，施工单位根据自行协调的内容对相关管线进行核实和保护,相应费用已计入投标报价内。如施工期间地下管线有损坏,施工单位承担由此产生的一切费用。
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：按规定由发包人办理的各类证件，发包人应在某项工作需要此类证件时办理完毕，承包人需把有关情况及时提前告知发包人。需要承包人提供办理证件相关资料的，承包人必须在合同签订后5个工作日内提交。
（6）水准点与坐标控制点交验要求：开工前确定，由发包人以书面形式提供给承包人，并进行现场交验。
（7）图纸会审和设计交底时间：根据需要由双方协商确定时间。
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：如遇上述情况时,承包人应提出具体保护实施方案,****管理部门同意后,由承包人实施,所需费用,承包人已列入投标报价。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28日历天内。
发包人是否提供支付担保： 不提供 。
发包人提供支付担保的形式： / 。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（5）承包人提交的竣工资料的内容：按照法律法规规定的完整内容编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档 。
承包人需要提交的竣工资料套数： 4套 。
承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。
承包人提交的竣工资料移交时间： 在提供竣工报告后一个月内 。
承包人提交的竣工资料形式要求： 纸质3套，电子文档1套 。
（6）承包人应履行的其他义务：
1、每月25日前提供施工进度计划和相应的工程量报表。除每月提供外，如果监理或发包人要求临时提供某些报表和资料，承包人应无条件按监理和发包人要求提供此类报表和资料。
2、承包人按当地建筑工地文明施工管理相关规定执行并承担施工安全保卫工作及夜间施工照明。
3、****政府和有关部门对施工场地交通、环卫和施工噪音等管理规定。所有手续的费用由承包人承担。承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经发包人批准。按监理要求标化管理及环保要求实施施工管理并承担相关费用，发包人给予配合。
4、在整个工程竣工验收并移交给发包人之前，承包人应按规定自行保护好承包范围内的已完工程的任何一部份或整体。此类费用由承包人承担。
5、对已知的施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护由承包方负责保护，并承担相应费用，如有发现事先未知的，承包人应及时与发包人联系，费用由发包人承担。
6、施工期间承包人应按规定做好施工场地清洁卫生工作。竣工后剩余的任何材料和物品除属于发包人的外，承包人均应迅速撤除。竣工验收，工程移交之前，承包人仍须承担成品保护、保洁、安全等工作，此类费用由承包人承担。
7、提供施工许可手续办理的必备资料，协助发包人办理施工许可证；确保安全生产，文明施工，派驻现场的主要施工管理人员必须与投标文件相同。
8、发包人不提供多余土方、****处理场地，承包人自行考虑解决措施，运输路线、运距（包含二次搬运）由承包人勘察现场后自行确定。多余土方、****开发区、国际商务区范围，****开发区、国际商务区区域堆放，必须按规定进行审批，办理相关行政审批手续，并由开发区渣土运输中标单位（如果有）承接相关业务。上述全部费用已由承包人综合考虑计入报价。若发现未经审批违法堆放现象，发包人有权暂停发放工程款，待整改完成后后再行发放，同时扣罚本合同价款的10%的工程款作为罚金，一切后果由承包人承担。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓 名：   ；
身份证号：   ；
建造师执业资格等级：  ；
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话：   ；
电子信箱：  ；
通信地址：  ；
承包人对项目经理的授权范围如下：授予项目经理在紧急情况下的临时处置权，但应受到以下四个方面的限制。
（1）只有在涉及工程及工程有关的人身和财产安全的情况下项目经理才能行使该项权力；
（2）项目经理只有在同时无法联系到发包人代表或总监理工程师的情况下才能行使该项权力；
（3）项目经理行使该项权力所采取的措施必要合理得当，而不能随意采取不必要的措施；
（4）项目经理在采取措施后及时向监理人和发包人代表报告全部情况。如果项目经理行使临时处置权不符合四项中的任何一项，发包人可以主张由承包人承担因项目经理行使临时处置权而增加的费用或延误的工期责任。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不少于20天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在本工地上班时间不足20天，以违约论，按每天1000元支付违约金；考勤由监理方负责（项目经理应主动到监理方报到），须由总监理工程师签字确认，每月25日报发包人，发包人代表审核后直接作为扣除违约金的依据。项目经理长期不在岗，时间累计超过1个月，视为严重不履行合同，发包人可更换项目经理并对承包人处以人民币2万元的罚金，承包方承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以人民币2万元的罚金并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以人民币2万元的罚金并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
中标后项目经理变更的条件为：（1）因自身原因导致工程项目发生重大质量、安全事故的；（2）有违法、违规、违纪行为，被暂停或者吊销担任项目经理资格的；（3）不能胜任所承担的工程任务，发包人要求更换的；（4）变更工作单位的；（5）患严重疾病需要治疗或者修养，时间在一个月以上或者超过合同工期二分之一以上的。出现上述情形更换项目经理均视为承包方违约，发包方可对承包方处以人民币5万元的罚金，承包方承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用条款 。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以人民币5000元的罚金并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求 按通用条款 。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按每人次人民币5000元处以罚金并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：施工员、质量员、安全员、材料员、资料员每月在本工地上班时间不足25天，以违约论，按每人每天500元支付违约金。考勤由监理方负责（上述人员应主动到监理方报到），须由总监理工程师签字确认，每月25日报发包人，发包人代表审核后直接作为扣除违约金的依据。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本合同工程所有内容均不得分包 。
主体结构、关键性工作的范围：按发包人要求 。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：无 。
其他关于分包的约定： 无 。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：按通用条款 。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 按通用条款 。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保： 否 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： / 。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容： 按监理合同 。
关于监理人的监理权限：监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。关于工程价款变更的签署必须经业主代表最后确认。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： / 。
4.2监理人员
总监理工程师：
姓 名：  ；
职 务：  ；
监理工程师执业资格证书号： ；
联系电话：  ；
电子信箱：  ；
通信地址：  ；
关于监理人的其他约定：  。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）工程进度款的支付及预付款的扣回 ；
（2） / ；
（3） / 。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求： 无 。
关于工程奖项的约定： 无 。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 按通用条款 。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：在实施和完成本合同工程及其工程保修的整个过程中，承包方****市政府有关安全文明施工的有关规定。如果由于承包人未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，由承包人负责。
承包人应当为施工现场从事施工作业和管理的人员，在施工活动过程中发生的人身意外伤亡事故提供保障，办理建筑意外伤害保险、支付保险费。
承包人在实施施工和保修期间的任何时候，对本工程周围环境都应采取必要的保护措施，不得随意排放污水和有害物，也不得破坏已建或在建工程的任何部分。
承包人的机械设备必须符合国家有关标准，性能良好，应配备专业的操作人员并具有上岗证书，施工车辆应经过**交通部门检测合格，证照齐全。
承包人在工程开工前应办理好工程的安监手续，并经验收好才能进行开工建设，同时承包人必须积极配合安监部门及发包人做好安全施工的检查工作，并在施工中，积极对职工开展安全教育培训，提高职工的安全意识，并应不定期地做好施工机械、车辆、电力线路、生产设施的检查，提**全性能。
承包人应该做好外来人员和外来车辆到现场的安全管理，承包人应做好各类危险指示牌，指示牌需清晰可辩，如外来人员或外来车辆在施工现场出现事故，经有关部门鉴定，是由于承包人责任的，承包人应承担该项赔偿费用和责任。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 按通用条款 。
关于编制施工场地治安管理计划的约定： 按通用条款 。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：****政府行政管理部门的文件执行。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 按通用条款 。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 无 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 按通用条款 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 按通用条款 。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 按通用条款 。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 按通用条款 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：已具备开工条件。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 由双方协商确定。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 无 。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：该项违约，承包人每延误一天按合同总价的0.5‰计取向发包人支付违约金，直到逾期竣工违约金的上限。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 本合同价的3% 。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定： / 。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1） 5级以上的地震 ；
（2） 日降雨量大于100MM以上持续三天的暴雨 ；
（3） 风速达到10级以上的强台风 。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励： 无 。
8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： / 。
8.6 样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按发包人要求。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担 。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施****试验场所： 按发包人要求 。
施工现场需要配备的试验设备： 按发包人要求 。
施工现场需要具备的其他试验条件： 按发包人要求 。
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定： 按通用条款 。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定： 按通用条款 。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付，增加部分按变更审定款的50%计入，减少部分按变更审定款的100%计入，其余内容按通用条款。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限： 按通用条款 。
发包人审批承包人合理化建议的期限： 按通用条款 。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定： 按通用条款 。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定： 否 。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定： / 。
第3种方式：其他价格调整方式： / 。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式: 本工程采用总价合同
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围： / 。
风险费用的计算方法： / 。
风险范围以外合同价格的调整方法： / 。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：①招标文件、答疑纪要（补充说明）、施工图纸规定范围内的工程及工作内容；
②合同执行期间，国家有关工程建设的政策变化；
③合同执行期间，****管理部门公布的材料（招标文件中约定可调的主要材料价格除外）、机械费价格变化；
④合同执行期间，投标材料（招标文件中约定可调的主要材料价格除外）、机械费价格的市场变化；
⑤合同执行期间，施工临时停电、停水造成的停工；
⑥合同执行期间内可能发生的其他费用，包括市政、市容、环保、交通、治安等。。
风险费用的计算方法： 已包含在投标报价中（除合同中明确属可调范围，其余一律不作调整）。
风险范围以外合同价格的调整方法：
1）承包人应在收到中标通知书后30日历天内（具体界定时间以中标通知书核准备案之日起计算）书面向招标单位提出复核报告（必须含造价误差额、工程量计算书、工程量误差说明，工程计价表等资料）；发包人在收到复核报告后联系原清单编制单位，并向承包人发出核对通知；承包人在发包人发出核对通知的一周内与原编制单位进行复核（若未在规定时间内响应，则视为自动放弃，工程量清单不予调整）；工程量清单经原编制单位确认后予以调整（因工程量清单有误或漏项引起工程总造价增减，其累计增减额在中标总价±2%（含）以内的不予调整，仅就超过2%以上部分在竣工结算时进行调整）。承包人在收到中标通知书后30日历天内未向发包人提出书面复核报告则视为承包人对发包人提供的清单工程量无异议并已接受该工程量，发包人将不再接受承包人提出的复核要求，招标风险范围以内的工程量在结算时不得调整，此部分因素已由施工单位在投标报价中综合考虑。若承包人以此为由拒绝履行施工义务，发包人有权单方面解除合同，由此给发包人造成的一切损失均由承包人承担。
2）、由发包人签认的设计变更引起的工程量清单项目、数量可作调整，调整的方法为：工程量清单项目、数量由承包人按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关计价依据所规定的工程量计算规则计算，经发包人或其委托的咨询单位工程师审定后，作为工程结算的依据。
3）、分部分项工程量清单项目综合单价的调整：
由于清单项目、工程数量的调整，合同中综合单价应按下列方法确定：
（1）合同中已有清单项目的综合单价，按合同中已有清单项目的综合单价执行；
（2）合同中已有类似清单项目综合单价的，可以参照合同中类似项目的综合单价计算确定；
（3）合同中没有类似清单项目综合单价的，由承包人按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013版），《**省建筑工程预算定额》（2010版），《**省安装工程预算定额》（2010版），《**省市政工程预算定额》（2010版），《**省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2010版），《**省建设工程施工取费定额》（2010版）等计价依据，取费类别、主要材料、人工费均按投标价格，以此口径计算出综合单价，经发包人或其委托的咨询单位工程师审定后执行。无投标报价的材料价格，按照发包人签证价格或合同工期前80％的《**造价管理》材料平均信息价计算；无投标报价的机械台班价格，按照《**省施工机械台班费用参考单价》（2010版）定额标准计取，定额不明确的由发包人签证确认。
4）由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。
组价原则：
根据《**省建筑工程预算定额》（2010版）、《**省安装工程预算定额》（2010版）、《**省建设工程计价规则》（2010版）、《**省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2010版）、计价规则及定额标准计算；综合费率（含管理费、利润、风险费用）按投标文件同一口径执行；组价时，人工、材料、机械台班单价按照投标时人工、材料、机械台班单价的报价计算，暂定价按照发包人签证价格计算，无投标报价的材料价格，按照暂定为零元的暂定价材料办理，无投标报价的机械台班价格，按照《**省施工机械台班费用参考单价》（2010版）定额标准计取，定额不明确的由业主签证确认；计算出该项费用后并换算到《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的计算规定，格式套用投标文件格式.
5）施工技术措施费的结算
施工技术措施费由投标单位按自行编制的施工组织设计（方案）包干（工程量清单中技术措施项目清单所列项目、工程量仅供参考，投标人投标时可自行调整），结算时不作调整。增减项目引起施工技术措施费变动时，应由发包人、监理单位、承包人三方对增减项目的工程量进行核实和单价的签定，凭三方签字认可的施工联系单由审计单位负责进行核实，若增减项目引起施工技术措施费变动在原投标技术措施费正负5%以内（含5%）时该施工技术措施费不作调整，作为双方的风险，若增减项目引起施工技术措施费变动超过在原投标技术措施费正负5%以时超过部分按实调整。
6）零星工作项目费的结算
除合同另有约定外，其他项目清单中的零星工作项目费，应按承包人实际完成并经发包人或委托的咨询单位工程师签证的数量进行结算，综合单价不变。
3、其他价格方式： / 。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额： / 。
预付款支付期限： / 。
预付款扣回的方式： / 。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限： / 。
预付款担保的形式为： / 。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：按建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、**省2010版定额中工程量计算规则计算。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定： 按形象进度计量 。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定： 按通用条款 。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定： 按通用条款 。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： 是 。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序： / 。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：
1、竣工验收合格后支付至合同价的80%；（扣除暂列金额）
2、结算审计完成后支付至审定价的95%；
3、余款5%作为保修金，竣工验收合格之日起满二年后付清。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定： 按通用条款 。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： / 。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 每月25日前 。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限： 按通用条款 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 按通用条款 。
（2）发包人支付进度款的期限：进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后30天内完成支付。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批： 按通用条款 。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定： 按通用条款 。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限： 应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 按通用条款 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： ****银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容： / 。
（1）单机无负荷试车费用由 / 承担；
（2）无负荷联动试车费用由 / 承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定： / 。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后14天内。
14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。
竣工付款申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价格；
（2）发包人已支付承包人的款项；
（3）应扣留的质量保证金；
（4）发包人应支付承包人的合同价款 。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批；如项目按规定程序由财政、审计部门进行审计（价）时，审计（价）的时间执行相关部门的规定。
发包人完成竣工付款的期限：结算审计（价）完成后30天内支付。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：请求建设行政主管部门、行业协会或第三方进行调解。
有关审计（价）中发生的相关费用：工程结算按规定程序由财政、审计部门及发包人委托中介机构审核，结算核减率超过5%的，则超过部分的审核费由承包人负责，发包人可以在支付或准备支付给承包人的任何款项中扣除。在最终审核价格出具之前，发包人可以拒绝承包人相应的支付请求，并不承担包括未付款项孳息等在内的任何责任。承包人资料不齐或不符合竣工备案条件的，发包人可拒绝承包人的支付要求。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数： 5份 。
承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期终止证书颁发后7天内 。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 30天内 。
（2）发包人完成支付的期限： 30天内 。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 缺陷责任期自实际竣工日期起计算，24个月。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 2 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；
（2） 5 %的工程款；
（3）其他方式: / 。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式: / 。
关于质量保证金的补充约定： / 。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：
(1)地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为8年；
(3)装修工程为 2年；
(4)电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
(5)供热与供冷系统为 / 个采暖期、供冷期； / 年；
(6)住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年
(7)其他项目保修期限约定如下：
本工程养护期为2年。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24小时内 。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形： / 。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：承担因其违约给承包人延误的工期。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： / 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 承担因其违约延误的工期 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 承担因其违约延误的工期。
（7）其他： / 。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 90 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形： / 。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因承包人原因不能按合同约定的时间竣工，应承担违约责任，并向发包人支付规定金额的违约金，违约金按每延误一天按合同总价的0.5‰计取。延期30天以上的，如果承包人无法采取获得发包人认可的措施，发包人有理视承包人无能力履行合同，发包人可以在发出书面通知14天后，与承包人终止合同，并要求承包人向发包人支付本合同价10%的违约金。
（2）因承包人原因达不到合同中规定的工程质量要求，发包人可要求承包人进行返工，如返工后仍达不到约定条件的，即视为承包人违约，承包人应向发包人支付违约金，以监理工程师签署的质量不合格文件为准，每次扣罚不少于5000元的质量违约金。工程质量一次性验收不合格，除承包人负责返修合格并承担费用和工期责任外，另处罚金为合同价的5%。同时发包人有权与承包人终止合同，并要求承包人向发包人支付本合同价10%的违约金。
（3）在实施和完成本合同工程及其工程保修的整个过程中，承包人****市政府有关安全生产文明施工的相关规定。如由于承包人未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，由承包方负责。承包方必须根据国家和地方有关安全生产、文明施工的规定落实好各项安全措施，如现场施工违反规定，监理工程师有权发出整改通知书，如承包人拒不执行，监理工程师有权要求停工，并报建设行政主管部门及发包人。每书面通知整改一次，处罚承包人3000元人民币；每停工整改一次，处罚承包人1万元人民币。
(4)承****施工队伍的素质、能力、力量和机械等必须符合投标书的承诺和满足工程的实际需要。如承包人在接到开工令后15日历天内所投入的机械、施工队伍仍不符合投标书的承诺，将视为承包人违约，处罚金为合同价的5%；如由于承包人原因造成现场管理混乱，施工质量和进度明显达不到合同要求且无视发包人或监理工程师事先的书面整改通知书，拒不服从监理工程师监管，发包人有权要求其加强管理，调整充实力量，承包人必须接受。当上述措施仍无效时，发包人可单方面终止合同，并追究承包人的经济责任。
（5）承包人违反项目管理人员到岗到位约定，项目经理和技术负责人每月在本工地上班时间不足20天，以违约论，按每人每天支付1000元违约金；施工员、质量员、安全员、材料员、资料员每月在本工地上班时间不足25天，以违约论，按每人每天500元支付违约金。考勤由监理方负责（上述人员应主动到监理方报到），并由总监理工程师签字确认，每月25日报发包人，发包人代表审核后直接作为扣除违约金的依据。
（6）承包人将本工程非法转包的，发包人可以立即解除本合同并要求承包人向发包人承担本合同价20%的违约金。
（7）承包人应对施工人员加强教育和管理，配合当地有关部门做好社会治安工作。本工程发包人当期支付给承包人的工程款中应该视为已经包含了当期已完工程的全部人工工资。承包人应按国家和本省有关劳动工资支付的规定及时支付其所属员工（包括雇佣的民工）的工资及其他酬金，不得以工程款拖欠、结算纠纷、垫资施工等理由随意克扣或者无故拖欠。否则因拖欠工资（或其他酬金）而影响发包人单位或工程的正常秩序或搅乱当地社会稳定的，发包人有权停止支付工程款，每次事件（经主管部门认定的事件）发生，发包人可要求承包人赔偿由此给发包人造成的损失或负面社会影响，每次处以罚款人民币1万元。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定： 按通用条款 。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 另行协商 。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 14 天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：发包人委托承包人投保建筑工程一切险以及其他有关部门规定必须办理或要求办理的各类强制保险、劳动保险和承包人认为需投保的一切内容。费用已包含在投标报价中。。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定： 按现行规定执行 。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 按现行规定执行 。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款 。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程****小组决定： 否 。
20.3.1 ****小组的确定
****小组成员的确定： / 。
选定争议评审员的期限： / 。
****小组成员的报酬承担方式： / 。
其他事项的约定： / 。
20.3.2 ****小组的决定
合同当事人关于本项的约定： / 。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：
（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；
（2****人民法院起诉。
附件
附件3：工程质量保修书
附件3：
工程质量保修书
发包人（全称）： ****
承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民**国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就******服务中心室外附属工程（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
按国家有关规定 。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 8 年；
3．装修工程为 2 年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5．供热与供冷系统为 / 个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
7. 绿化养护期为2年：
（1）苗木养护工作必须精细，在养护期内发生苗木死亡等现象由承包人无条件补种直至成活为止，养护期间水电费用由承包人自行承担。
（2）所有苗木及花草在保活养护期内：①保证苗木、花草成活率100%，无病株、无死株；②发现病株、死株及时按原标准更换；③绿化区域内无明显杂草，发现杂草及时清除；④做好树木防台、防旱、防寒、防虫、防雪、除雪等工作；⑤保持绿化草坪高度一致。
（3）在养护期间，必须按照绿化养护规范要求，及时做好清除杂草、杂物、防病除虫、防寒防暑以及浇灌与排水、修剪整形、施肥、补植等工作。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项： 由于承包方原因造成质量问题一切由承包方负责，并承担费用。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：    承包人(公章)： 
地 址：   地 址：  
法定代表人(签字)：  法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：
电 话：  电 话： 
传 真：  传 真：  
开户银行：  开户银行： 
账 号：  账 号： 
邮政编码：   邮政编码： 
第三章 技术规范及图纸
一、现场自然条件
(包括：现场环境、地形、地貌、地质、水文、地震烈率及气温、雨雪量、风向、风力等) 详见地质勘察报告 。
二、现场施工条件
(包括：建设用地面积、建筑物占地面积、场地拆迁及平整情况、施工用水、电及有关勘探资料等) 三通一平已完成，具备开工条件。
三、本工程采用的技术规范
按现行国家、省、市有关施工技术规定。

四、图 纸
设计单位： ****研究院有限公司







第四章 评标 办法
第一节 总 则
第一条：为维护国家利益、社会公共利益和招标投标当事人的合法权益，根据《中华人民**国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》、《**省招标投标条例》等法律法规，结合《**市国有投资工程建设项目招标评标办法（试行）》（嘉公管办［2013］13号文），按照公平、公正、合理、择优的原则，特制定本办法。
第二条：****开发区、**国****领导小组办公室监督下，****委员会进行评审。
第三条：评标委员会对投标书有疑问部分可以询标，投标人作书面澄清说明时应由投标单位法定代表人或委托代理人签字，作为投标文件的组成部分，但不得对投标文件中实质性内容进行修改。
第四条：开标程序及评标方法：
1、招标人当众检查投标文件的密封和标记情况，投标人进行监督。
2、投标文件经确认无误后当众拆封，按先送后开、后送先开的顺序。当众宣读投标人名称、投标价格、工期、质量目标等招标单位认为适当的其他内容。
3、招标人在投标截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当众拆封、宣读。但按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予**，并退给投标人。
4、招标人应对开标过程进行记录，并由各投标人法定代表人或委托代理人签字确认以存档备查。
5、评标方法采用经评审的综合评估法。
第二节 评标组织及职责
第五条： 评标委员会由评标专家共3名组成，****开发区、**国际商务区招投标评标专家库中随机抽取评标专家2名，业主代表1名。
第六条：评标委员会主要职责：
（一）认真审核投标文件信息和资料，全面评审在评审范围内的投标文件；
（二）否决不合格投标或界定废标；
（三）推荐中标候选人1-3名，并标明排列顺序；
（四）建议是否重新招标；
（五）完成书面评标报告提交招标人。
第三节 评审程序和内容
第七条 评标委员会开始评标工作之前，必须首先认真研读招标文件，招标人或者其委托的招标代****委员会提供评标所需的重要信息、数据和评标工作所需的各种表格，****委员会了解和熟悉招标项目的如下内容：
（一）招标项目规模、标准和工程特点；
（二）招标文件规定的评标标准、评标办法；
（三）招标文件规定的主要技术要求、质量标准及其它与评标有关的内容。
第八条 评审程序
第一阶段 进入评审的有效投标单位的确定
第二阶段 资格审查
第三阶段 投标文件的符合性评审
第五阶段 综合得分
第九条 资格审查
1.投标人的资质、人员等条件满足招标文件载明的合格投标人的强制性要求（详见附表2、3）的：
（1）企业资质：具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质(市外企业备案相关手续按嘉建（2015）1号文件规定执行)；
（2）具有安全生产许可证，且在有效期内；
（3）项目经理：建筑工程二级注册建造师及以上，并具有项目经理三类人员B类证书，且在有效期内（同时提供2016年11月20日之后社保部门出具盖章的项目经理社保参保证明原件,出具时项目经理参保单位与投标单位一致）；
2．投标人以自己的名义或按招标文件要求提供投标保证金并提供的投标保证金没有缺陷而能接受的
3.投标人须按招标文件格式中的资格后审资料的要求提供相关证明材料复印件，以证明符合上述强制性条件。
未通过资格审查的投标文件，其资格审查不予通过。
第十条 投标文件的符合性评审
（一）技术标的初步评审
有下列情况之一的，****委员会按废标处理：
（1）、未按招标文件的规定提供企业法定代表人证明书或授权代理人委托书的
（2）、投标文件既无投标单位盖章，又无投标单位负责人签字或盖章，也无投标单位负责人授权的代理人签字或盖章的
（3）、投标文件存在涂改或行间插字等修改处没有投标文件签字人签字证明或加盖单位公章的
（4）、工期、质量目标、主要技术方案、监理方案、安全目标未满足招标文件要求的；
（5）、****委员会表决认定存在以他人名义投标、串通投标等违法行为的；
（6）、存在不符合法律法规规定或未满足招标文件实质性要求的其他事项。
技术标初步评审未通过的投标人，其投标文件将不再继续评审。
（二）商务标的初步评审
有下列情况之一的，****委员会按废标处理：
（1）、未按招标文件的规定提供企业法定代表人证明书或授权代理人委托书的；
（2）、投标文件既无投标单位盖章，又无投标单位负责人签字或盖章，也无投标单位负责人授权的代理人签字或盖章的；
（3）、投标文件存在涂改或行间插字等修改处没有投标文件签字人签字证明或加盖单位公章的；
（4）、工程量报价清单未盖编制人员相应专业资格章并签字【须本单位人员，注册造价工程师或“建筑”专业造价员（章上注明单位名称，并附注册证书复印件）】（无相应专业资格章的行业其工程量清单报价表编制人员不符合招标文件的要求）的；编制人员注册单位与投标人名称不一致且未提供委托编制工程量清单报价协议的；同一个编制人员为二个及以上同一项目的投标人提供工程量清单报价编制服务的；委托的编制人员所在单位同时接受同一项目另一投标人委托的（注：委托有资质单位编制工程量清单编制报价的必须附委托协议，并在投标总价表中盖成果张和编制人员资质章并签字（如造价员编制的，用有负责审核的造价工程师盖章并签字））
（5）、投标报价存在明显算术错误，按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理
1）.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
2）.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；
3）.当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；
4）.当各子目的合价累积不等于总价时，应以各子目合价累积计数为准，修正总价。
5）.在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。
6）.在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。
7）.修正后的最终投标报价若超过投标控制价上限（如有），投标人的投标文件作废标处理。
（6）、投标文件未按招标文件规定的格式填写或关键字迹模糊，无法辨认的；
（7）、投标报价高于招标控制价的；
（8）、同一份投标文件存在有两个或两个以上报价，且未书面声明最终报价的；
（9）、****委员会表决认定存在以他人名义投标、串通投标等违法行为的；
（10）、存在不符合法律法规规定或未满足招标文件实质性要求的其他事项。
商务标初步评审未通过的投标人，其投标文件将不再继续评审
（一） 商务标的详审
有下列情况之一的，****委员会按废标处理：
（1）、工程量清单中提供暂估价的材料、设备和暂列金额的项目，投标文件中暂估价和暂列金额报价与招标文件及招标答疑等补充文件的规定不一致的；
（2）、未按照工程量清单报价表的要求填报单价和总价的；
（3）、工程项目总价表中合计金额与投标总价不一致的，且未注明原因的；
（4）、投标文件工程量清单与招标人提供的清单（包括招标答疑等补充文件）的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量不一致的；
（5）、投标报价中未按规定计取税金、安全文明施工费、规费等；
（6）、投标文件工程量清单报价存在算术计算错误等重大偏差累计达到其投标报价总价的1%（含）以上的；
（7）、投标报价可能低于成本价时，评标委员会要求投标人作出能确保安全、质量、进度的书面说明并提供相应证明材料，如投标人不能合理说明或者不能提供相关****委员会界定低于成本价。
注：评标委员会对通过商务标详细评审的投标文件进行技术标打分
（二）技术标的详细评审
技术标评定分值为100分，****委员会独立打分，分值汇总后，计算平均值，计算时保留二位小数（不计负分）。

序号 评 审 项 目 缺 最低 最高
1 施工部署及现场施工组织管理机构；施工总平面布置 0 10 18
2 施工总进度计划及保证措施；劳动力配备计划 0 10 18
3 现场投入主要机械设备、检测仪器；主要材料、构配件供应进度计划 0 10 18
4 主要分部分项施工方法及技术措施；质量保证体系及控制要点 0 20 28
5 安全保证体系及安全文明施工措施要点 0 9 13
6 民工工资发放安排及控制体系 0 1 5
合计 0 60分 100分
第10条 资信得分（2分）
1、投标单位****商行政管理部门颁发的“守合同重信用”称号得2.0分（评标时提供有效期内的证书原件，公证书及证明不予认可）
第十一条 商务得分（满分100分）
投标人的最终报价（以大写的金额为准）一经开标宣布，无论何种原因，不准修正，其得分计算方式如下：
报价评定分值为100分。投标报价等于评标基准价的得满分，投标报价每高于评标基准价1%扣2分；每低于评标基准价1%扣1分，计算评分不足1%时，使用直线插入法计算，保留两位小数点。
评标基准价 = 通过详细评审后各投标价格的算术平均值×投标价格权重B + 招标控制价 ×（1－下浮动率A）×（1－投标价格权重B）
1、通过详细评审后各投标价格的算术平均值与招标控制价的下浮率为F，根据F的数值范围分别确定下浮率A。
①F≤5%： A取10%、10.5%、11%、11.5%、12%、12.5%、13%、13.5%、14%、14.5%、15%十一档数值；
②5%
③10%
④F>15% ： A取2.5%、3%、3.5%、4%、4.5%、5%、5.5%、6%、6.5%、7%、7.5%十一档数值；
2、投标价格权重B的确定：40%、42%、44%、46%、48%、50%、52%、54%、56%、58%、60%十一档数值。
备注：
1）下浮动率A（A值只抽取一次，四种情况中A1-A11十一档数值均为对应值）和权重B应在开标前在规定数值中由签到最早的投标人随机抽取进行产生（注：A、B值分开抽取）；
2）处在下浮率第一档范围内的投标报价不得作为通过详细评审后各投标价格的算术平均值的平均基数计入评标基准价。如所有投标报价均处在下浮率第一档范围内的，导致评标基准价无法计算的，****委员会成员表决同意可以否决所有投标。
3）当有效人不足3家时，是****委员会决定，若继续评审：评审基准价=各有效投标人投标报价的算术平均值×98%
第四节 综合评价
投标人总得分=商务得分*70%+技术标得分*28%+资信得分（2分）（保留二位小数）
在评审过程中如出现投标人总得分相同情况的，企业注册资金高的投标人在前，如按此无法确定，则采用抽签决定。
第五节 推荐中标候选人
第十二条 评标委员会对投标文件进行评审和比较后提出书面报告，推荐综合得分最高的投标人为中标候选人，并标明排列顺序。****委员会全体成员签字，如有保留意见可在评标报告中阐明。评标委员会成员拒绝在评标报告中签字且不陈述理由的，视为同意评标结论。对于评审过程中出现无法达成一致的争议问题，按少数服从多数的原则确定。
第十三条 评标委员会在评标结束时，对被确定废标的投标文件应单独写出书面结论、报告、内容，必须包括废标原因、事实、依据等。评标委员会必须对评标过程保密，不得向投标单位或评标有关的其他人泄露，谁泄露谁负责。





第五章 投标文件（附件及附表）
一、商务标
1、法定代表人资格证明书或授权委托书 商表一
2、投标报价书 商表二
3、报价格式
投标报价格式【按**省建设工程计价规则（2010版）】
第1章 投标第2章 总价： 附表4-1
第3章 总说明： 附表4-2
第4章 工程项目投标第5章 报价汇总表： 附表4-3
第6章 专业工程投标第7章 报价计算表： 附表4-4
第8章 分部分项工程量清单及计价表： 附表4-5
第9章 工程量清单综合单价计算表： 附表4-5-1（无须提供纸质文件）
第10章 工程量清单综合单价工料机分析表： 附表4-5-1-1（无须提供纸质文件）
第11章 施工技术措施项目清单与计价表： 附表4-6
第12章 措施项目清单综合单价计算表： 附表4-6-1（无须提供纸质文件）
第13章 措施项目清单综合单价工料机分析表： 附表4-6-1-1（无须提供纸质文件）
第14章 施工组织措施项目清单与计价表： 附表4-7
第15章 其他项目清单与计价汇总表： 附表4-8
第16章 暂列金额明细表： 附表4-8-1
第17章 专业工程暂估价表： 附表4-8-2
第18章 材料暂估单价表：附表4-8-3
第19章 计日工报价表： 附表4-8-4
第20章 总承包服第21章 务费报价表： 附表4-8-5
第22章 主要工日价格表： 附表4-9
第23章 主要材料价格表： 附表4-10
第24章 主要机械台班价格表： 附表4-11







二、技术标（含资信）：
1、现场施工组织管理机构 （技表一）
2、派驻现场的主要施工管理人员表 （技表二）
3、临时设施和临时用工计划表 （技表三）
4、施工总平面布置图 （技表四）
5、施工总进度计划表及劳动力动态表 （技表五）
6、主要劳动力配备计划表 （技表六）
7、主要施工机械设备及检测仪器表 （技表七）
8、主要材料、构配件供应进度计划表 （技表八）

注：1、本工程提供电子光盘版工程量清单，各投标单位自行核对，如与纸质版工程量清单内容不相符时，以纸质版为准。
2、《工程量清单综合单价计算表》、《工程量清单综合单价工料机分析表》、《措施项目清单综合单价计算表》、《措施项目清单综合单价工料机分析表》投标时书面不作要求，中标后中标单位须将上述计算表、分析表装订成册一式二份提供给招标单位。

















商表一

法定代表人身份证明



投标人名称：
单位性质：
地 址：
成立时间： 年 月 日
经营期限：
姓名： （法定代表人亲笔签名） 性别： 年龄： 职务：
系 （投标人名称）的法定代表人。


特此证明。



投标人： （盖单位章）
年 月 日




注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。




授权委托书


我 （姓名） 系 （投标单位名称） 的法定代表人，现授权委托 （单位名称） 的 （姓名）为我的代理人，身份证号码 ，代理人参加 工程的招投标活动，有权当场作出承诺以及对投标书作出技术性补充，代理人在招投标过程中所签署的一切文书和处理与之有关的一切事项，我均予以承认。
特此委托。

代理人： 性别： 年龄：


单位： 部门： 职务：


投标单位：（盖章）


法定代表人：（签字或盖章）


日期： 年 月 日



商表二
投 标 书
致： （招标人名称）
1、根据你方 （工程项目名称） 工程招标文件，遵照《中华人民**国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关的文件后，我方愿以人民币（大写） 元（RMB ￥ 元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。
3、我方承认投标书附录是我方投标书的组成部分。
4、一旦我方中标，我方保证按招标文件中规定的工期 （工期） 内完成，工程质量合格，并移交全部工程。
5、质量目标：
6、如果我方中标，我方将派出以项目经理 （项目经理姓名） 为负责人的项目班组进场施工。
7、我方同意所提交的投标文件在招标文件的前附表中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标保证金将全部不予退还，给贵方造成的损失超过我方投标保证金金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。
8、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。


投标人： （盖章）
单位地址：
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
邮政编码： 电话： 传真：
日期： 年 月 日



-------------报价格式-------------
【附表4-1】

投标总价

招 标 人：

工 程 名 称：

投标总价（小写）：

（大写）：






投 标 人：
（单位盖章）



法定代表人
或其授权人：
（签字或盖章）



编 制 人：
（造价人员签字盖专用章）



编制时间： 年 月 日



【附表4-2】
总 说 明
工程名称： 第 页 共 页




























【附表4-3】
工程项目投标报价汇总表
工程名称： 第 页 共 页

序号 单位工程名称 金额（元）
1
2









合计


【附表4-4】
专业工程投标报价计算表
单位（专业）工程名称： 第 页 共 页

序号 费用名称 计算公式 金额（元）
1 工程量清单分部分项工程费
2 措施项目费
2.1 施工技术措施项目
2.2 施工组织措施项目
其中 安全文明施工费
其他措施项目费
3 其他项目费
3.1 暂列金额
3.2 暂估价
3.3 计日工
3.4 总承包服务费
4 规费
4.1 排污费、社保费、公积金
4.2 农民工工伤保险费
5 危险作业意外伤害保险费
6 税金

合计 1+2+3+4+5+6
【附表4-5】
分部分项工程量清单与计价表
单位（专业）工程名称： 第 页 共 页

序号 项目编码 项目
名称 项目
特征 计量
单位 工程量 综合单价（元） 合价
（元） 其中（元） 备注
人工费 机械费














本页小计
合 计



【附表4-5-1】
工程量清单综合单价计算表
单位（专业）工程名称： 第 页 共 页

序号 编码 名称 计量
单位 数量 综合单价（元） 合计
（元）
人工费 材料
费 机械费 管
理
费 利
润 风险
费用 小计
1 （清单编码） （清单名称）
（定额编码） （定额名称）
…… ……
2 （清单编码） （清单名称）
（定额编码） （定额名称）
…… ……





合 计：



【附表4-5-1-1】
工程量清单综合单价工料机分析表
单位（专业）工程名称： 第 页 共 页

项目编码 项目名称 计量单位
清单综合单价组成明细
序号 名称及规格 单位 数量 金额（元）
单价 合价
人工


人工费小计
材料



材料费小计
机械


机械费小计
4 直接工程费（1 + 2 + 3）
5 管理费
6 利润
7 风险费用
8 综合单价（4 + 5 + 6 + 7）



【附表4-6】
施工技术措施项目清单与计价表
单位（专业）工程名称： 第 页 共 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量 综合单价（元） 合价（元） 其中（元） 备注
人工费 机械费












本页小计
合计




【附表4-6-1】

措施项目清单综合单价计算表
单位（专业）工程名称： 第 页 共 页

序号 编码 名称 计量单位 数量 综合单价（元） 合计（元）
人工费 材料费 机械费 管理费 利润 风险 费用 小计
1 （清单编码） （清单名称）
（定额编码） （定额名称）
… …
2 （清单编码） （清单名称）
（定额编码） （定额名称）
… …






合 计





【附表4-6-1-1】
措施项目清单综合单价工料机分析表
单位（专业）工程名称： 第 页 共 页

项目编码 项目名称 计量单位
清单综合单价组成明细
序号 名称及规格 单位 数量 金额（元）
单价 合价
人工


人工费小计
材料



材料费小计
机械


机械费小计
4 直接工程费（1 + 2 + 3）
5 管理费
6 利润
7 风险费用
8 综合单价（4 + 5 + 6 + 7）


【附表4-7】
施工组织措施项目清单与计价表
单位（专业）工程名称 第 页 共 页

序号 项目名称 计算基数 费率（%） 金额（元）
1 安全文明施工费
2 其他组织措施费
2.1 夜间施工增加费
2.2 二次搬运费
2.3 冬雨季施工增加费
2.4 已完工程及设备保护费
2.5 提前竣工增加费
2.6 工程定位复测费
2.7 特殊地区施工增加费
2.8 行车、行人干扰增加费（限市政）












合计



【附表4-8】
其他项目清单与计价汇总表
单位工程名称： 第 页 共 页

序号 项 目 名 称 计量单位 金额（元） 备 注
1 暂列金额
2 暂估价
2.1 材料暂估价
2.2 专业工程暂估价
3 计日工
4 总承包服务费




合 计



【附表4-8-1】
暂列金额明细表
单位工程名称： 第 页 共 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额（元） 备 注











合 计


【附表4-8-2】
专业工程暂估价表
单位工程名称： 第 页 共 页

序号 工 程 名 称 工程内容 金额（元） 备 注










合 计



【附表4-8-3】
材料暂估单价表
工程名称： 第 页 共 页

序号 材料名称、规格、型号 计量单位 工程量 单价 备 注















【附表4-8-4】
计 日 工 报 价 表
工程名称： 第 页 共 页

编码 项 目 名 称 单位 暂定数量 综合金额（元） 合价（元）
一 人 工
1
2
3
4
人 工 小 计
二 材 料
1
2
3
4
材 料 小 计
三 施工机械
1
2
4
施工机械小计
总 计


【附表4-8-5】
总承包服务费计价表
单位工程名称： 第 页 共 页

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 费率（%） 金额（元）
1 发包人分包专业工程
2 发包人供应材料









合 计

【附表4-9】
主要工日价格表
单位工程名称： 第 页 共 页

序号 工 种 单位 数量 单价（元）














【附表4-10】
主要材料价格表
单位工程名称： 第 页 共 页

序号 编码 材料名称 规格
型号 单位 数量 单价（元） 备注














【附表4-11】
主要机械台班价格表
单位工程名称： 第 页 共 页

序号 机械设备名称 单位 数量 单价（元）















现场施工组织管理机构
技表一



















派驻现场的主要施工管理人员表
技表二


名称 姓名 职称 主要职责范围





















临时设施和临时用工计划表
技表三

用途 单位 数量 备注
1、 临时用电：
施工
生活
合计
2、 临时用水：
施工
生活
合计
3、 临时用地：
办公管理
材料放置
生活
加工
合计




4、 临时用工：
技工
普工
合计

施工总平面布置图
技表四

北



图例：
施工总进度计划表及劳动力动态表
技表五

工程项目 单
位 工程量 施工进度（天）

（人数）
主要劳动力配备计划表
技表六

序号 主要工种 施工阶段
基础(人) 主体(人) 装饰(人) 扫尾（人）





















主要施工机械设备及检测仪器表
技表七

序

号 机械或设备
名 称 规格型号 单
位 数量 产地及已使用年份 定额功率
(kw) 目前存放处 进退场日期





















主要材料、构配件供应进度计划表
技表八

材料、构配件名称 单位 型号 数量 计划供应时间 备注





















资格后审资料
一、资格后审须知

1、投标人必须按本须知要求认真填写招标文件规定的所有表格，并对其真实性负责，招标人有权对其进行质疑和调查。
2、资格后审按通过和不通过方式进行评定，投标人的资质、主要施工人员资历作为资格审查通过与否的强制性资格条件，经核查有一项不符合要求，则投标人的资格审查不通过，资格审查未通过的投标文件不再进行后续评审。
3、投标时，投标人必须按本资格后审资料文件格式填写。


二、资格后审资料表格式


1、基本情况表（附表1）
2、强制性资格条件—企业资质要求表（附表2）
3、强制性资格条件—主要施工管理人员资历要求表（附表3）


工程


资格后审申请表




申请人： （全称）




年 月 日

工程

申 请 表


申请人名称：
我声明：作为申请人，对以下填写的申请表负责，并保证所有填写的申请资料的真实性。如果资格后审通过，我将承担投标文件承诺的全部责任和义务。





申请人； 法定代表人：
（单位盖章） 或其授权的代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日
注：如是授权的代理人签字，则需附由法定代表人签名或盖章并加盖单位公章的授权书。
附表1 基本情况表

投标人名称
企业资质 1、等级：2、证书号：3、发证机关4、业务范围
营业执照 1、编号：2、发照机关：3、营业范围
成立日期 现有职工总人数（人） 技术人员人数（人）
法定代表人 1、姓名：2、职务：3、职称：4、联系电话
企业负责人 1、姓名：2、职务：3、职称：4、联系电话
技术负责人 1、姓名：2、职务：3、职称：4、联系电话
联系方式 1、地址：2、邮编：3、联系人：4、电话：5、传真：6、E-mail
开户银行 1、名称：2、帐号
投标人资历简介
说明：投标人资历简介是指投标人的成立、改名、改制等演变和法定代表人变更、人员增减以及单位资质变化等情况，该内容可填入表内，也可单独撰写附于表后。
附表2 强制性资格条件—企业资质要求表


序号 施工企业资质等级 投标人达到的程度（投标人填写） 要求提供的证明文件
1 建筑工程施工总承包叁级及以上资质 企业营业执照、资质证书（市外企业备案相关手续按嘉建（2015）1号文件规定执行）
2 具有安全生产许可证，且在有效期内 安全生产许可证
注：1、本表投标人必须认真填写，且投标时提供上述证明文件清晰复印件并加盖公章（必须齐全），否则审查不予通过。（复印件加盖公章后放入投标书内）。
2、若投标人提供虚假资料，一经查实，如若中标，取消其中标资格，并报主管部门予以通报。


附表3 强制性资格条件—主要施工管理人员资历要求表


资 历 要 求 投标人达到的程度（投标人填写） 要求提供的证明文件
项目经理 1、建筑工程二级及以上注册建造师（含临时） 建造师注册证书
2、具有项目经理三类人员B类证书，且在有效期内 三类人员B类证书
3、项目经理社保参保证明 2016年11月20日之后社保部门出具盖章的项目经理社保参保证明原件

注：1、本表投标人必须认真填写，且投标时提供上述证明文件清晰复印件并加盖公章（必须齐全），否则审查不予通过。（复印件加盖公章后放入投标书内）。
2、三类人员证书正在办理延期（复审）手续的，须提供所属地建设行政主管部门在截止开标前三个月内出具的三类人员办理延期（复审）手续证明原件，且能证明该三类人员证书在有效期内，否则审查不予通过。
3、若投标人提供虚假资料，一经查实，如若中标，取消其中标资格，并报主管部门予以通报。