**市建设工程发包公告（竞争性）

1.招标条件：

本招标项目**服装城公交枢纽站液化天然气（LNG）加气站钢网架工程已由****委员会批准建设，项目业主为****，建设资金来自自筹，项目出资比例为100％国有资金，****（招标人）委托**市信昌工程****公司（招标代理单位）具体负责本工程的竞争性发包事宜。工程已具备竞争性发包条件，现对该工程的施工进行竞争性发包，邀请有兴趣的潜在投标人（以下简称申请人）参加竞争性报价。

2.工程概况与竞争性发包范围及方式：

2.1工程地点：**服装城公交枢纽站

2.2工程规模：网架边长31.75米*20.15米，高度8.4米，重量约30吨。

2.3计划开工时间：2017年1月23日，工期：10日历天。

2.4工程质量要求符合《工程施工质量验收规范》标准。

2.5本工程竞争性发包范围如下：

2.7竞争性发包方式：询价。

3.申请人应当具备的主要资格条件：

3.1凡具备下列资格条件的申请人均可参加报名，企业允许报名标段数：1个，注册建造师（小型项目管理师）允许报名标段数： 1 个。

3.1.1企业具有独立订立合同的能力；

3.1.2企业及项目负责人应具备建设行政主管部门核发的相应资质等级，具体详见本公告第2.5款；

3.1.3企业具备安全生产条件，已取得安全生产许可证；

3.1.4拟承接本工程的项目负责人必须满足下列条件之一：
a、项目负责人是非变更后无在建工程的；
b、项目负责人是变更后无在建工程的，并且原合同工期已满且变更备案之日起已满6个月，或者因非承包方原因致使工程项目停工超过120天且经建设单位同意并已经办理项目负责人变更手续的；
c、项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况；

3.1.5 拟承接本工程的项目负责人已取得安全生产考核合格证。

4.竞争性发包网上资格审查：

4.1请申请人于下表所示时间内持企业CA进入“（）”的“施工单位”点击“资格审查申请”。

5. 竞争报价人（投标人，下同）的选定及竞争性发包文件的获取：
5.1 本竞争性发包工程将在通过网上资格审查的申请人中，选定5家竞争报价人，其中由发包人直接选定2家，其余3家由发包人抽签选定。
5.2 请竞争报价人使用“”（）”的“施工单位”在“招标文件领取”菜单中下载竞争性发包文件（招标文件，下同）。

5.3 竞争报价人或者其他利害关系人对竞争性发包文件有异议的，应当在递交竞争性报价文件截止时间4日前提出，请于2017年1月10日上午08:30至2017年1月12日下午16:00 的时间内通过“”提疑。
5.4 竞争性报价人应在竞争性报价文件递交截止时间前 在“”的“答疑文件领取”菜单中随时查看有关该工程竞争性发包文件的答疑内容（即招标文件答疑内容）。否则，由此引起的投标损失自负。
6. 竞争性报价文件的递交：
6.1 竞争性报价文件递交截止时间（若有答疑，以竞争性报价文件答疑文件为准）：2017年1月17日 9:00

6.2 竞争性报价文件的递交是指用投标工具制作后在“”中在竞争性报价文件递交截止时间前完成竞争性报价文件的上传。
6.3 逾期上传的竞争性报价文件，招标人不予受理。

7. 一般说明：
7.1 企业可以使用CA通过“”的“施工单位”中“招标文件领取”菜单预览竞争性发包文件，了解本工程招标信息。
7.2 因采用电子化招投标，各类企业、人员等信息均以“****交易中心综合管理平台”中登记的信息为准。如因信息未及时更新，造成的后果由企业自行承担。
7.3 为保证企业正常参与，企业应在“****交易中心综合管理平台”中及时更新各类企业、人员信息[包括营业执照副本（含其年检）、资质证书副本（含其年检）、安全生产许可证副本 （含其年检）、项目负责人证书（指建造师证等）（含其年检）、项目负责人安全B类证书（含其年检）、申请人及项目负责人业绩（类似工程、文明工地、优质奖项） （如有需要）]。具体要求参见《关于开展工程建设类、采购交易类公共**交易主体信用信息申报工作的通知》。
7.4 咨询电话：申请及制作电子签章CA锁，咨询电话：**CA：0512-****7103。
8. 其他说明：
8.1本招标文件由招标人及招标代理机构负责解释，若在招投标过程中发生争议，由招投标双方当事人协商解决，协商不成的按下列方式解决：(1****委员会裁定；（2****委员会仲裁；（3****法院起诉。
8.2拟中标人须在中标****管理部门相关文件规定要求办理企业及投标人员核验，若拟中标人未能通过核验备案的，将被取消中标资格，则按竞争性报价文件规定重新推荐拟中标人。（采用预选承包商名录的无需进行核验）
8.3本工程于2017年1月12日上午9:****（**市海虞北路48****中心三楼）73号窗口抽签。

9. 联系方式：

10. 本公告发布日期为： 2017年1月10日 至 2017年1月11日

联系人

电话

联系人

电话

**市建设工程发包公告（竞争性）

1.招标条件：

本招标项目**服装城公交枢纽站液化天然气（LNG）加气站钢网架工程已由****委员会批准建设，项目业主为****，建设资金来自自筹，项目出资比例为100％国有资金，****（招标人）委托**市信昌工程****公司（招标代理单位）具体负责本工程的竞争性发包事宜。工程已具备竞争性发包条件，现对该工程的施工进行竞争性发包，邀请有兴趣的潜在投标人（以下简称申请人）参加竞争性报价。

2.工程概况与竞争性发包范围及方式：

2.1工程地点：**服装城公交枢纽站

2.2工程规模：网架边长31.75米*20.15米，高度8.4米，重量约30吨。

2.3计划开工时间：2017年1月23日，工期：10日历天。

2.4工程质量要求符合《工程施工质量验收规范》标准。

2.5本工程竞争性发包范围如下：

2.7竞争性发包方式：询价。

3.申请人应当具备的主要资格条件：

3.1凡具备下列资格条件的申请人均可参加报名，企业允许报名标段数：1个，注册建造师（小型项目管理师）允许报名标段数： 1 个。

3.1.1企业具有独立订立合同的能力；

3.1.2企业及项目负责人应具备建设行政主管部门核发的相应资质等级，具体详见本公告第2.5款；

3.1.3企业具备安全生产条件，已取得安全生产许可证；

3.1.4拟承接本工程的项目负责人必须满足下列条件之一：
a、项目负责人是非变更后无在建工程的；
b、项目负责人是变更后无在建工程的，并且原合同工期已满且变更备案之日起已满6个月，或者因非承包方原因致使工程项目停工超过120天且经建设单位同意并已经办理项目负责人变更手续的；
c、项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况；

3.1.5 拟承接本工程的项目负责人已取得安全生产考核合格证。

4.竞争性发包网上资格审查：

4.1请申请人于下表所示时间内持企业CA进入“（）”的“施工单位”点击“资格审查申请”。

5. 竞争报价人（投标人，下同）的选定及竞争性发包文件的获取：
5.1 本竞争性发包工程将在通过网上资格审查的申请人中，选定5家竞争报价人，其中由发包人直接选定2家，其余3家由发包人抽签选定。
5.2 请竞争报价人使用“”（）”的“施工单位”在“招标文件领取”菜单中下载竞争性发包文件（招标文件，下同）。

5.3 竞争报价人或者其他利害关系人对竞争性发包文件有异议的，应当在递交竞争性报价文件截止时间4日前提出，请于2017年1月10日上午08:30至2017年1月12日下午16:00 的时间内通过“”提疑。
5.4 竞争性报价人应在竞争性报价文件递交截止时间前 在“”的“答疑文件领取”菜单中随时查看有关该工程竞争性发包文件的答疑内容（即招标文件答疑内容）。否则，由此引起的投标损失自负。
6. 竞争性报价文件的递交：
6.1 竞争性报价文件递交截止时间（若有答疑，以竞争性报价文件答疑文件为准）：2017年1月17日 9:00

6.2 竞争性报价文件的递交是指用投标工具制作后在“”中在竞争性报价文件递交截止时间前完成竞争性报价文件的上传。
6.3 逾期上传的竞争性报价文件，招标人不予受理。

7. 一般说明：
7.1 企业可以使用CA通过“”的“施工单位”中“招标文件领取”菜单预览竞争性发包文件，了解本工程招标信息。
7.2 因采用电子化招投标，各类企业、人员等信息均以“****交易中心综合管理平台”中登记的信息为准。如因信息未及时更新，造成的后果由企业自行承担。
7.3 为保证企业正常参与，企业应在“****交易中心综合管理平台”中及时更新各类企业、人员信息[包括营业执照副本（含其年检）、资质证书副本（含其年检）、安全生产许可证副本 （含其年检）、项目负责人证书（指建造师证等）（含其年检）、项目负责人安全B类证书（含其年检）、申请人及项目负责人业绩（类似工程、文明工地、优质奖项） （如有需要）]。具体要求参见《关于开展工程建设类、采购交易类公共**交易主体信用信息申报工作的通知》。
7.4 咨询电话：申请及制作电子签章CA锁，咨询电话：**CA：0512-****7103。
8. 其他说明：
8.1本招标文件由招标人及招标代理机构负责解释，若在招投标过程中发生争议，由招投标双方当事人协商解决，协商不成的按下列方式解决：(1****委员会裁定；（2****委员会仲裁；（3****法院起诉。
8.2拟中标人须在中标****管理部门相关文件规定要求办理企业及投标人员核验，若拟中标人未能通过核验备案的，将被取消中标资格，则按竞争性报价文件规定重新推荐拟中标人。（采用预选承包商名录的无需进行核验）
8.3本工程于2017年1月12日上午9:****（**市海虞北路48****中心三楼）73号窗口抽签。

9. 联系方式：

10. 本公告发布日期为： 2017年1月10日 至 2017年1月11日