位置>千里马招标网> 招标中心> 娄底市娄星区万家坪区域历史遗留重金属污染整治工程设计服务合同
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
采购人(全称): **** (甲方)
供应商(全称): **** (乙方)
为了保护甲、乙双方合法权益,根据《中华人民**国合同法》、《****政府采购法》及其他有关法律、法规、规章,双方签订本合同协议书。
1.项目信息
(1)采购项目名称:**市**区万家坪区域历史遗留重金属污染整治工程设计服务项目。
(2)采购计划编号:****。
(3)项目内容:**市**区万家坪区域历史遗留重金属污染整治工程设计服务项目初步设计、施工图设计。
承包范围:初步设计、施工图设计 项目经理: 周理 。
2.合同金额
(1)合同金额小写:578000.00元。
大写:伍拾柒万捌仟元整。
(2)具体标的见附件。
3.履行合同的时间、地点及方式
起始日期:2017年4月20日,完成日期:2017年5月20日。总日历天数:30天。
地点:**市**区双江乡。
方式:交付初步设计及施工蓝图并通过评审。
4.付款:
1、合同签订后三个工作日内甲方向乙方支付设计费人民币150000.00元;乙方完成初步设计并通过评审后三个工作日内甲方向乙方支付设计费人民币300000.00元;乙方完成施工图设计并通过评审后三个工作日内甲方支付乙方剩余全部合同款项,合计人民币128000.00元。
5.解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决,协商解决不成,则通过以下途径之一解决纠纷:
□ ****法院提起诉讼
6.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件,如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义,应按以下顺序解释:
(1)在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
(2)成交通知书
(3)响应文件
(4)政府采购合同格式条款及其附件
(5)专用合同条款
(6)通用合同条款(如果有)
(7)标准、规范及有关技术文件,图纸,已标价工程量清单或预算书(如果有)
(8)其他合同文件。
7.合同生效
本合同自甲乙双方签字盖章后生效。
8.合同份数
本合同一式6份,采购人执3份,供应商执3份,均具有同等法律效力。
甲 方: (公章) 乙 方: (公章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
开 户 银 行:
帐 号:
招标代理机构:**** (盖章)
法人代表:
委托代理人:
政府采购合同专用条款
工程设计合同(GF--2000--0210)
(专业工程设计合同)
工程名称:**市**区万家坪区域历史遗留重金属污染整治工程设计服务项目
工程地点:**市**区双江乡
设计证书等级:工程设计环境工程专项(水污染防治工程、固体废物处理处置工程)乙级
发包人:****
设计人:****
签订日期:2017年4月
发包人委托设计人承担**市**区万家坪区域历史遗留重金属污染整治工程设计服务,工程地点为**市**区双江乡,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。
第一条 本合同签订依据
1.1《中华人民**国合同法》、《中华人民**国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
第二条 设计依据
2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件
2.2 发包人提交的基础资料
2.3 设计人采用的主要技术标准是:
第三条 合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:
3.1 合同书
3.2 中标函(文件)
3.3 发包人要求及委托书
3.4 投标书
第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特别填写)
第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
上述资料的提交时间:本合同生效后5天内。
第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间:
初步设计叁份、施工蓝图叁份包含电子版文档和图纸
第七条 费用
7.1经双方商定,本合同的设计费总额为 578000.00元(伍拾柒万捌仟元整)。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。
第八条 支付方式
8.1本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的 25%,计150000.00元。
8.2 设计人提交初步设计文件评审通过后三天内,发包人支付工程设计费总额的 52%,计****000.00元。
8.3施工图完成并经施工图审查合格后,发包人支付工程设计费23%计128000.00元。
8.4 ****银行代付代收有关费用。
第九条 双方责任
9.1 发包人责任
9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
9.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
9.1.3 在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
9.1.4 发包人必须按合同规定支付设计费用,如甲方未及时支付,设计人有权推迟设计工作的开工时间,且交付文件的时间顺延。
9.1.5发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。
9.1.6 发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备,所需费用由乙方承担。
9.2 设计人责任
9.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现 9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。
9.2.2 主体结构设计合理使用年限为 5 年。
9.2.3 负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项目的设计联络工作。
9.2.4 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,并承担工程损失。
9.2.5 由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
9.2.6 合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
9.2.7 设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,在工程实施过程中,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,可按所需工作向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
第十条 保密
双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目以及本项目招投标方面的相关情况。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条 仲裁
本工程设计合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由 **市 仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,****法院起诉。
第十二条 合同生效及其他
12.1 发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。
12.2 设计人为本合同项目的服务至施工结束为止。
12.3 本工程项目中,设计人不得指定材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合材料、设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。
12.4 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。
12.5 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
12.6 本合同双方签字盖章即生效,一式份陆份,发包人叁份,设计人叁份。
12.7 本合同生效后,按规定应到项目所在地行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,****管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
12.8 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
12.9未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
发包人名称:(盖章) | 设计人名称:(盖章) |
法定代表人:(签字) | 法定代表人:(签字) |
委托代理人:(签字) | 委托代理人:(签字) |
联系人:(签字) | 联系人:(签字) |
住 所 | 住 所: |
邮政编码: | 邮政编码: |
电 话: | 电 话: |
传 真: | 传 真: |
开户银行: | 开户银行: |
银行帐号: | 银行帐号: |
建设行政主管部门备案: | 鉴证意见: |
(盖章) | (盖章) |
备 案 号: | 经 办 人: |
备案日期: 年 月 日 | 鉴证日期: 年 月 日 |
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多娄底招标采购信息
- 文山市卧龙八桥地勘(中标公示-市政
- 04月26日
- 德州电厂依波罗蝶阀采购(20170
- 04月26日
- 2017年佛山供电局培训评价业务委
- 04月26日
- 漳州:漳州台商投资区中心城区市政配
- 04月26日
- 漳州:诏安县应急供水工程(龙潭水库
- 04月26日
- 中鼎誉润工程咨询有限公司关于万年县
- 04月26日
- 珠海市富山孵化中心首期启动项目工程
- 04月26日
- 云南省烟草公司玉溪市公司2017—
- 04月26日
- 招标公告:城管度假区中队暂扣车辆委
- 04月26日
- 阳江市环境卫生管理中心快速保洁车辆
- 04月26日
- 徐州医学院公共租赁住房项目徐州医学
- 04月26日
- [查看答疑文件]池州九华山机场改扩
- 04月26日
-
娄底建材网
娄底采购信息网
娄底政府公开信息
娄底公共资源交易网
娄底电力交易中心
娄底交易中心
娄底房产交易中心
娄底工程交易中心
娄底钢铁交易中心
娄底建设交易中心
娄底招投标交易中心
娄底政府交易中心
娄底造价信息网
娄底市政工程信息网
娄底水利工程信息网
娄底通信工程信息网
娄底医药招标网
娄底建筑招标网
娄底工程招标网
娄底建设招标网
娄底施工招标
娄底装饰工程招标
娄底建设工程网
娄底水利招标信息网
娄底电力招标网
娄底建委招投标网
娄底建筑管理网
娄底建设信息港
娄底教育招标网
娄底装修招标
娄底人力和社会保障局
娄底建设网
娄底总包工程
娄底政府工程招标
娄底工程施工招标
娄底工程公开项目
娄底工程采购信息
娄底招标投标采购平台
娄底省市工程建设网