位置>千里马招标网> 招标中心> 部门衢州市柯城区人民法院诉讼服务中心前门扩容改造工程招标公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
我单位 衢州市柯城区人民法院 定于(略) 04 日在衢州市宇正建设投资咨询有限公司会议室确定衢州市柯城区人民法院诉讼服务中心前门扩容改造工程 的承包商,项目已具备招标条件,资金来自国有资金,现对本工程的施工进行公开招标。
1.项目概况
本工程建设项目位于衢州市柯城区人民法院处。投资额约43万元。施工工期 40 日历天。质量要求:一次性验收合格。招标范围:招标人设计图纸范围内玻璃幕墙和结构加固等工作内容,具体详见招标人提供的工程量清单。本次项目招标控制价为(略)元(含暂列金0元),最高限价为:(略)元(含暂列金0元)。投标报价在(略)元以下的为有效报价范围(四舍五入,精确到元)。投标人的投标报价在有效报价范围之外的为无效报价,商务标作废标处理。为防止投标人低价抢标,(最高限价-暂列金*1.11)×85%+暂列金*1.11作为风险控制价,即风险控制价为(略)元(精确到元)。凡低于该风险控制价中标的,中标人在提交履约保证金的同时必须额外提交中标价净值与风险控制价之差额。
根据衢州市建设工程施工招标投标评标办法的规定,拟采用低价平均法评标。
2.交易资格要求
本次交易要求从柯城区承包商入围名录C组且已办理交易IC卡的企业中抽取。要求承包企业须具备独立法人资格的建筑幕墙工程专业承包叁级及以上资质, 具备有效的安全生产许可证;拟派项目负责人须具备建筑工程专业二级及以上建造师,且无在建工程。(开标时,需携安全生产许可证,项目负责人B(略))
3.交易保证金
本项目交纳交易保证金 ****元整,现金形式缴纳,承包商须将交易保证金密封并注明承包商单位名称,未中标的承包商交易保证金在开标结束后直接退还,中标供应商的交易保证金在签订协议后无息退还。
4、投标函的递交
报价函递交的截止时间为****年 05 月 04 日 9 时30分,地点为衢州市宇正建设投资咨询有限公司(裕丰大厦724室)。资料费100元/份。
5.其他款项
1、本次工程交易中出现的违法违规行为按《衢州市公共资源市场化配置不良行为记录公告办法(试行)》处理;
2、合同参照的版本:《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—(略));
3、合同价款的调整:(略)
4、本工程实行履约保证金制度, 承包人(略),支付中标价的10%的履约保证金,(以银行(略)),缴存至招标人指定的银行帐户。
履约保证金分六个部分:工期履约占50%,质量履约占30%,安全文明施工履约占9%,廉政保证金1%,项目班子到位率履约5%,民工工资占5%。履约保证金的退回(不计利息):工程完工验收合格(略)。上述履约保证金在支付违约金不足时,可以相互调剂支配或从工程款中扣除。
5、本工程款支付方式:工程验收合格后,进行(略),一个月内支付至工程审计价款的95%,剩余5%为保修金(保修期限为贰年,保修期满后扣除相应费用后返还),保修金不计息。
6、工程量变更的有关要求:
6.1)、因漏项、设计变更等引起新的工程量清单项目,其相应综合单价的确定方法为:(1)合同中已有适用的综合单价,按合同中已有的综合单价确定;(2)合同中有类似的综合单价的,参照类似的综合单价确定;(3)如合同中没有适用的或类似的综合单价,其综合单价按招标文件规定的预算方法和投标书的优惠率,同口径进行组价结算,优惠率按中标单位投标时下浮的幅度同比例下浮,优惠率为 %。合同优惠率的确定:合同优惠率= 【1-(中标(略).****)÷(审定预算价-暂列金×1.****)】×100%。措施费按中标价包干,结算时均不予调整。
6.2)、合同协议书(略),如招标人提供的工程量清单项目漏项,或因设变更引起新的工程量清单项目的工程量按实际完成的工程量计取。缺项、漏项、设计变更等变更程序按衢住建[****]68号、衢市政[****]35号文等规定执行。因工程变更增加费用超过合同价的10%需发包人承担的,应由区相关部门组织人员核实后方可组织施工,否则增加费用由承包方自行解决。
6.3)、因设计变更或工程量增加造成的工期增加,按监理、发包人代表签证的工期增加天数调整,费用不再另行增加。
7、中标单位应做好各项开工前准备工作,并在中(略)。如因中标人原(略),一切后果由(略)。
附:(略)
2、法(略)
3、授 权 委 托 书
4、报价函(需密封)
5、工程量清单
衢州市柯城区人民法院
衢州市宇正建设投资咨询有限公司
联系人:(略)
****年 04月27日
评标办法具体如下:
低价平均法:
先对全部有效报价由低到高排序,相同的报价只保留一个,再由低到高选取五个报价进行平均(少于五个,则全部进入平均),随机抽取平均值的95%-98%四档(每档间隔一个百分点)作为成本控制价。投标人报价低于成本控制价的商务标得零分,成本控制价为最佳评标价。
投标人商务分的确定:
各投标报价与最佳评标价进行比较,按以下公式求出百分比K值(最终四舍五入后保留两位小数):K=(投标报价-(略))/最佳评标价*100%。
计算投标人商务得分时:(略)
当K值大于零时,K值每增1%,在商务分上扣4分;
当K值小于零时,K值每减1%,在商务分上扣2分(商务(略));
K值不为整数(略),商务标最后得分四舍五入后保留两位小数。
2、投标人商务标得分最高分若出现并列的情况,以报价低者为候选承包商;如果报价也相同时,则由业主代表现场抽取候选承包商,抽签顺序:(略)
3、放弃投标的认定的条款
投标人有下列情况之一的,视为自动放弃投标(不作为投标人)
1.投标文件逾期送达或未送达指定地点;
2.投标人出席开标会议的法定代表人(或委托代理人)未参加的或不能确认参加的;
3.(略)公告规定缴纳资料费的;
4. 开标会议结束前,投标人擅自离开开标现场且在开标过程中法定代表人或委托代理人在接到招标代理工作人员电话后20分钟未到开标现场的。
法定代表人身份证明书
单位名称:
单位性质:
地 址:
成立时间: (略)
经营期限:
姓 名: (略)
系 (承包商单位名称) 的法定代表人。
特此证明。
承包商: (略)
日 期: (略)
授 权 委 托 书
衢州市柯城(略) :
我 (姓名)(身份证号) 以 (公司名称) 法定代表人的身份授权 (姓名) (身份证号) 为本公司的全权代表,以我公司的名义参加 工程 的开标、询标、商签合同以及处理与之有关的一切其它事务,我公司均予以承认。
代理人无转委托权,特此委托
承包商(盖章):
法定代表人(盖章):
联系电话:
(略)
(注:授权委托书无需密封,开标现场交于工作人员)
报 价 函
致:
经研究 工程交易公告的全部内容后,我方兹以:人民币(大写) 元整? 元(即下浮 % ,下浮率={1-[中标价-暂列金×(1+税率)]÷[审定预算价-暂列金×(1+税率)]}×100%,结果保留二位小数)的报价承包该项目,并将严格按照合同约定,施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。
如果确定我方为承包商,我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工, 日历天内完工,并确保工程质量符合现行工程施工质量验收规范和标准及施工图纸要求,一次性验收合格。
我方符(略)。
企业资格:
项目负责人姓名:
身份证号码:
项目负责人资格:
承包商(盖章):
法定代表人(盖章):
(略)
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多衢州市招标采购信息
- 山东科技大学外语学院防盗门需求公示
- 04月28日
- 嵩明县村(社区)视频监控系统建设项
- 04月28日
- 阳江市中心血站阳江市中心血站冷链温
- 04月28日
- 合水县人民医院消防设备采购及安装项
- 04月28日
- 环县公安局网络监控系统竞争性谈判采
- 04月28日
- 重庆市武警重庆总队医院战备物资库项
- 04月28日
- 公示结果变更
- 04月28日
- 公示结果变更
- 04月28日
- 国家紧急医学救援队建设采购项目中标
- 04月28日
- 《监控设施改造及设备采购》
- 04月28日
- [单轮竞价]安居区第二幼儿园家具政
- 04月28日
- 应急救援指挥大厅建设项目(二次)废
- 04月28日
-
衢州市建材网
衢州市采购信息网
衢州市政府公开信息
衢州市公共资源交易网
衢州市电力交易中心
衢州市交易中心
衢州市房产交易中心
衢州市工程交易中心
衢州市钢铁交易中心
衢州市建设交易中心
衢州市招投标交易中心
衢州市政府交易中心
衢州市造价信息网
衢州市市政工程信息网
衢州市水利工程信息网
衢州市通信工程信息网
衢州市医药招标网
衢州市建筑招标网
衢州市工程招标网
衢州市建设招标网
衢州市施工招标
衢州市装饰工程招标
衢州市建设工程网
衢州市水利招标信息网
衢州市电力招标网
衢州市建委招投标网
衢州市建筑管理网
衢州市建设信息港
衢州市教育招标网
衢州市装修招标
衢州市人力和社会保障局
衢州市建设网
衢州市总包工程
衢州市政府工程招标
衢州市工程施工招标
衢州市工程公开项目
衢州市工程采购信息
衢州市招标投标采购平台
衢州市省市工程建设网