位置>千里马招标网> 招标中心> 嵊州市三界镇友谊村东山湾“旱改水”耕地质量提升项目发包公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
(略)**湾“旱改水”耕地质量提升项目发包公告 |
|
(略)**湾 旱改水 耕地质量提升项目 发包公告 1.发包人:(略) 2.发包代理机构:(略) 3.工程名称:(略)**湾 旱改水 耕地质量提升项目 4.建设地点:(略) 5.经审核的发包价(即预算价):(略) 6.发包范围及内容:施工图及(略)。 7.质量标准:(略) 8.工期要求:本工程须在(略)全部完工 9.竞包人资质等级要求: (1)竞包(略):具有水利水电施(略),注册地在**市的企业或注册地在**市外企业但在**市内设立分公司的企业,并已按照 嵊水电[2016]103号 文件要求缴纳农民(略)》(含附件)。 (2)项目负责人资质:水利水电工程贰级及以上建造师或临时建造师或取得**省水利厅颁发的叁级聘用项目经理资格证书且已由注册单位聘用项目经理,并具有有效的项目负责人安全生产考核(略)证书(B)证资格。 (3)本次发包不接受联合体竞包。 (4)本次发包有四个工程,发包先后顺序按照工程价款由小到大依次为:①(略)**湾 旱改水 耕地质量提升项目;②**市三界镇谢岙村箭岭 旱改水 耕地质量提升项目;③(略)吊湾 旱改水 耕地质量提升项目;④(略)居士湾 旱改水 耕地质量提升项目。 10.报名随带资料:凡有意参加竞包者,随带委托代理人身份证复印件、单位介绍信、授权委托书、《农民工工资支付保证金管理协议》、营业执照、企业资质证书(新版)、组织机构代码证(或新版营业执照)、安全生产许可证、建造师注册证书、安全生产考核(略)证书(B证)及身份证,设立分公司的随带营业执照及税务登记证(以上资料复印件一份加盖公章,原件备查),办理报名事宜。 11.报名时间:(略)午9:00至11:30,下午13:00至16:00. (1)竞包文件工本费100元,一经售出概不退还; (2)报名及发售竞包文件地点:(略)二楼会议室。 12.竞包办法:(略) (1)让利率为8%-15%,步长0.2%。 (2)按报名顺序由委托代理人凭身份证、竞包文件、竞包保证金收据(以上证明均为原件)在摇号箱内当众摇取让利率,由监督员当众公布。前一家摇取的球号在后一家摇取前再放入摇号箱内。 (3)决包:摇出最大让利率者为第一中包候选人。最大号并(略),大号球中包,让利率按第一次摇取的计算,依次类推。中包价=(审定后预算造价一不下浮部分) (1-中包下浮率)+不(略) 13.竞包保证金:22000元(大写:贰万贰仟元整),竞包保证金必须在提交竞包***上银行、电汇、汇票或转帐形式通过竞包人的基本账户汇入指定帐户。并同时持相关凭证到(略)财政管理小组开具竞包保证金收据(保证金不计息)。中包人已缴纳的竞包保证金自动转为履约保证金的一部分,中包通知书发出后3个工作日内,未中包的竞包人持相关凭证到(略)财政管理小组退还竞包保证金。 开户名称:(略)财政管理小组;开户银行:**农村**银行三界支行;账号:201000031546965银行地址:**市三界镇青春路1号。 14.履约担保的形式:通***上银行、电汇、汇票或转帐形式汇入指定帐户。 履约担保的金额:履约担保额度为中包价的10%,已缴纳的投标保证金自动转为履约保证金的一部分(无息),差额须在中包通知书发出后5个工作日内缴至发包人帐号,否则视作放弃中标。工程完工验收(略)后,凭完工验收资料退还履约保证金(无息)。 15.竞包文件提交截止时间及发包时间:(略) 提交竞包文件及发包地点:**市三界镇烟草公司二楼(三界镇农办)。 逾期送达的或者未送达指定地点的竞包文件,发包人不予受理。 16.发包人联系人:(略) 发包代理机构联系人:(略) 17. 发包(略)(或委(略))必须(略)。委托代理人凭授权委托书、竞包(略) 发包人(盖章):(略) 发包代理机构(盖章):(略) 20(略) |
|
相关公告
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多嵊州市招标采购信息
- 珠海市斗门区白藤农场危房改造(安置
- 05月05日
- 万载县茭湖乡上坪小学综合楼工程招标
- 05月05日
- 绥宁县水泥厂退二进三建设项目防洪排
- 05月05日
- 改善办学保障条件--基础设施改造定
- 05月05日
- 碧云寺票房厕所改造工程中标结果公告
- 05月05日
- 天峻县草原新居安置房项目施工监理二
- 05月05日
- 成都市金牛区茶店子西街36号1栋2
- 05月05日
- 绍兴市柯桥区人民法院关于绍兴市越城
- 05月05日
- 巫山县人民法院关于重庆市巫山县巫峡
- 05月05日
- 无锡中海海润置业有限公司XDG-2
- 05月05日
- 绍兴市越城区人民法院关于绍兴市越城
- 05月05日
- 石狮市长宁北路1号兴进豪园18幢1
- 05月05日
-
嵊州市建材网
嵊州市采购信息网
嵊州市政府公开信息
嵊州市公共资源交易网
嵊州市电力交易中心
嵊州市交易中心
嵊州市房产交易中心
嵊州市工程交易中心
嵊州市钢铁交易中心
嵊州市建设交易中心
嵊州市招投标交易中心
嵊州市政府交易中心
嵊州市造价信息网
嵊州市市政工程信息网
嵊州市水利工程信息网
嵊州市通信工程信息网
嵊州市医药招标网
嵊州市建筑招标网
嵊州市工程招标网
嵊州市建设招标网
嵊州市施工招标
嵊州市装饰工程招标
嵊州市建设工程网
嵊州市水利招标信息网
嵊州市电力招标网
嵊州市建委招投标网
嵊州市建筑管理网
嵊州市建设信息港
嵊州市教育招标网
嵊州市装修招标
嵊州市人力和社会保障局
嵊州市建设网
嵊州市总包工程
嵊州市政府工程招标
嵊州市工程施工招标
嵊州市工程公开项目
嵊州市工程采购信息
嵊州市招标投标采购平台
嵊州市省市工程建设网