位置>千里马招标网> 招标中心> 大港分公司部分道路修理工程招标公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
****公司****
部分道路修理工程招标公告
****公司****现就公司部分道路修理工程项目,向社会发布招标公告。
一、工程概况
1、工程名称:****部分道路修理工程
2、工程地点:****内
3、招标范围及技术要求:
(1)经一路2#磅房西南角,施工面积为140㎡;503场西侧,施工面积为125㎡;**1#门,施工面积为96㎡。共计361㎡;
(2)破除原路面,并外运建筑垃圾;
(3)平整压实原路基基层至-30cm(10t以上压路机),原路面标高为起始标高;
(4)制作安装单层双向Φ14@200的钢筋网片,接缝处设置Φ24@200,长50cm的传力杆;
(5) 保留原路面排水设施;
(6) 浇筑C35、厚30cm商品混凝土面层;
(7) 切缝,灌注沥青嵌缝,制作设置相关安全警示标识。
4、计划工期:40日历天(开工日期以招标人通知为准)。
5、工程质量标准:合格。
6、资金来源:公司自筹,列入公司成本。
二、投标人应当具备的主要资格条件
1、具有独立法人资格,具有市政公用工程总承包三级及以上资质。
2、具有安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其企业营业执照、资质证书、安全生产许可证在有效期内且最近一年内没有发生大的安全生产事故,并能随时提供原件核查。
三、投标报价
1、投标人的投标价,应是招标范围内其所投标段的全部工程的投标价,并以投标人在工程量清单报价表中提出的总价为根据。投标人所报的总价应包括为实施和完成合同工程所需的人工费、材料费、机械使用费、间接费、利润、税金、规费、保险费等费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险。
2、计价方式:本合同为总价承包合同。除非招标文件中另有明确规定,投标价格是指为完成招标文件所规定的招标范围内施工图纸中的全部工程以及临时工程的实施、完成和保修所需的材料费、人工费、管理费、利润、税金、保险以及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的全部费用,以投标人提交的投标文件报价总价为依据。投标人在编制投标报价时应充分考虑施工期间各类材料的市场风险、国家政策性调整风险、气候条件风险以及地质情况等一切因素。
四、招标文件的获取和投标文件的递交
1、本次投标截至时间:2017年5月17日11时
2、投标人应在投标截止期前将投标文件送达指定地点,逾期送达的投标文件,招标人不予受理。
3、投标文件必须密封包装,封面注明“部分道路修理工程招标”字样、投标单位名称,密封处加盖单位公章,封装不符合要求的或者破损的投标文件,招标人不予受理。
4、投标文件应包含的内容
(1)投标人有关资质证明和经营许可证复印件;
(2)投标人营业执照复印件,并加盖公章;
(3)施工组织设计;
(4)投标项目报价 。
五、现场踏勘、领取施工图纸
投标人凭单位介绍信(或法人授权书、身份证)、企业营业执照、资****集团有限公司****设备保障部索取拷贝电子版施工图纸、招标文件并踏勘项目现场。投标人踏勘现场发生的费用自理。
六、开标、评标方法、评标细则
1、开标
招标人将于投标截止时间后立即开标。
2、评标
(1)评标委员由招标人召集组成,5个及以上单数,并设立监督人;
(2)评委对投标人的投标文件先进行符合性审查:如发现投标内容与招标文件要求有重大偏离或作了实质性变动,此投标文件不予评审;
3、评标细则,评分采用计分法:
评分总分值为100分,含以下内容:
投标报价 70分
施工组织设计 20分
施工工期 5分
综合下浮率 5分
(1)投标报价(70分)
该项得分=70*[1-(投标报价-最低投标报价)/最低投标报价]。
(2)施工组织设计(20分)
①施工组织管理机构设置合理,管理人员素质及专业技术人员配备齐全(4分)
②施工总平面布置合理(2分)
③劳动力配备计划合理(2分)
④现场投入主要机械设备及检测仪器配备齐全(3分)
⑤主要材料、构配件供应进度计划合理(2分)
⑥施工方案合理科学,施工方法选择恰当、体现先进、经济、可行(1分)
⑦质量保证体系可靠,管理措施得力(2分)
⑧安全保证体系及安全文明施工措施要点(1分)
⑨总进度计划编排合理、有针对性,保证措施考虑周全(3分)
不足之处由评委根据情况酌情扣分。
(3)投标工期(5分)
投标工程工期与标底工期(标底工期为40 天)相同的为2分,比标底工期每提前3天相应增加1分,最高计至5分。
(4)综合下浮率(5分)
该项得分=5*综合下浮率/最大综合下浮率。
4、评标结束,只给中标单位发中标通知,投标资料和文件恕不退还。如有不详事宜,可来电咨询。
5、根据镇港集司规[2014]12号文有关规定,投标人一旦中标,在签定合同前支付评标费壹仟元(¥1000)。
七、签订合同及付款方式:
1、经公司流程审批后,招标人与中标人签订《****部分道路修理工程合同》。
2、工程交工验收合格后支付合同价的50%,审计结束且竣工验收合格后支付至审计价90%,余款在一年质保期结束后付清。****银行承兑汇票。
八、联系方式
1、收件人:****公司****设备保障部:
张建林 史靓
2、联系电话:136****6529 138****0752 传真:0511-****7056
3、收件地址:**市新区大港**路4****集团有限公司****
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多镇江招标采购信息
- 常州经开区有轨电车T1线一期沿线河
- 05月08日
- 常州经开区有轨电车T1线一期沿线河
- 05月08日
- 武警上海市总队第六支队车辆定点维修
- 05月06日
- 亳州市谯城区龙扬镇杨集村后马东下水
- 05月08日
- 云南文山电力股份有限公司2017年
- 05月06日
- 江苏省海安县人民法院关于LSGPC
- 05月08日
- 江苏省海安县人民法院关于LSGHD
- 05月08日
- 威海海埠路153号302室
- 05月08日
- 江苏省海安县人民法院关于LSGPC
- 05月08日
- 江苏省海安县人民法院关于LSGJM
- 05月08日
- 青白江区中小河道综合整治项目羊叉河
- 05月08日
- 江苏省海安县人民法院关于LSGBE
- 05月08日
-
镇江建材网
镇江采购信息网
镇江政府公开信息
镇江公共资源交易网
镇江电力交易中心
镇江交易中心
镇江房产交易中心
镇江工程交易中心
镇江钢铁交易中心
镇江建设交易中心
镇江招投标交易中心
镇江政府交易中心
镇江造价信息网
镇江市政工程信息网
镇江水利工程信息网
镇江通信工程信息网
镇江医药招标网
镇江建筑招标网
镇江工程招标网
镇江建设招标网
镇江施工招标
镇江装饰工程招标
镇江建设工程网
镇江水利招标信息网
镇江电力招标网
镇江建委招投标网
镇江建筑管理网
镇江建设信息港
镇江教育招标网
镇江装修招标
镇江人力和社会保障局
镇江建设网
镇江总包工程
镇江政府工程招标
镇江工程施工招标
镇江工程公开项目
镇江工程采购信息
镇江招标投标采购平台
镇江省市工程建设网