位置>千里马招标网> 招标中心> 普陀葫芦交通码头改扩建工程勘察设计(重新招标)普陀葫芦交通码头改扩建工程勘察...
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
普陀葫芦交通码头改扩建工程勘察设计招标公告(第二次)
1.招标条件
本招标项目普陀葫芦交通码头改扩建工程(下称本项目)已经批准建设,项目业主为(略)(以下简称“招标人”),资金来源为上级补助及自筹。项目已具备招标条件,现对该项目勘察设计进行公开招标,实行资格后审。资格审查条件(最低要求)详见*****((略)span>)、**市公共*****((略)
2.项目概况与招标范围
2.1 本项目拟在普陀**西侧改扩建500总吨级客运码头一座及相应的配套设施。
2.2 本项目勘察设计招标为一个合同段,招标范围包括工程勘察、初步设计、技术设计(如需要)、施工图设计、概预算文件编制、施工招标图纸、工程量清单、项目施工专用技术规范(略)
2.3 勘察设计周期初步计划安排
(1)合同签订后10天内,编制总体勘察设计大纲、外业勘测与地质勘察指导书,报发包人批准(略),通过初测(略)(份数按需提供);
(2)初测、初勘外业验收后20天内,提交初步设计文件送审稿(份数按需提供);
(3)初步设计文件批复后20天内,通过详勘、定(略)(份数按需提供);
(4)详勘、定测(略),提交施工图设计文件送审稿(份数按需提供);
(5)根据咨询单位、发包人和上级主管部门审查意见,对勘察报告、各设计文件进行修改完善,提交勘察报告、初步设计文件最终稿(份数(略)),施工图设计文件最终稿(份数按需提供);
(6)根据发包人招标(略),分批提交开展施工招标工作(略)供);
(7)施工现场配合服务:从项目开工至项目竣工验收,施工期暂定8(略)。
3.投标人资格要求
3.1 凡具有独立法人资格、水运(略)有工程勘察综合类甲级或专业类(岩土工程)乙级及以上资质,且具有同类工(略),并在人员组成结构等方面具有相应的勘察设计能力。
3.2 本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者,请于(略)**市公共*****(略)span>***上报名,***上下载招(略)。
注:投标人在投标报名前须自行登陆“**市公共*****”(***页查看:(略)
4.2潜在(略),***上交易平台提交。***上交易平台发布补充(答疑、澄清、修改)文件。***站公告,招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的,责任自负。
5.投标文件的递交及相关事宜
5.1招标人不统一组织投标人进行现场踏勘,不召开投标预备会,投标人视需要可自行前往现场踏勘。
5.2投标文件递交截止时间为 (略)时00分,投标文件必须在上述时间之前递交至**市公共**交易中心(**市新城翁山路530号)三楼交易大厅。招标人定于投标文件递交截止的同一时间、同一地点举行公开开标。投标人代表(携带法人代表身份证或其授权委托书及身份证原件)出席。投标人未按上述要求出席开标活动的,其投标文件将不予接受(不予唱标)。若有弄虚作假等行为,该投标文件作否决处理,其投标保证金及同期银行存款利息不予退还,同时依法作出其他处理。
5.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
6.发布公告的媒介
本次招标公(略)((略)span>)上发布。
7.联系方式
招标人名称:(略)
招标人地址:**市普陀区**商务中心四号楼(西)4楼
联 系 人:(略)
联系电话:(略)
招标代理人名称:(略)
招标代理人地址:(略)
联 系 人:(略)
电 话:(略)
传 真:(略)
附录
附录1 资格审查条件(资质最低条件)
勘察设计企业(略) | ||
投标人应具备独立法人资格、水运行业设计乙级及以上资质或工程设计综合甲级资质、并同时具有工程勘察综合类甲级或专业类(岩土工程)乙级及以上资质。 | ||
附录2 资格审查条件(业绩最低要求) | ||
业绩要求 | ||
自****年1月1日以来成功地完成过一座50(略) | ||
附录3 资格审查条件(主要人员最低要求) | ||
人员 | 数量 | 资 格 要 求 |
项目负责人 | 1 | 具有高级工程师及以上职称, 8年及以上勘察设计相关工作经验, ****年1月1日以来主持过一座500吨级及以上沿海码头工程的勘察设计任务;自****年1月1日以来,无行贿犯罪行为。 |
码头工程 分项负责人 | 1 | 具有工程师及以上职称,5年及以上勘察设计相关工作经验,(略)来担任过一座500吨级及以上沿海码头工程勘察设计的码头工程分项负责人任务。 |
工程(略) 分项负责人 | 1 | 具有工程师及以上职称,注册岩土工程师执业资格,5年及以上勘察设计相关工作经验,****年1月1日以来担任过一座500吨级及以上沿海码头工程勘察设计的工程地质勘察分项负责人任务。 |
工程造价分项 负责人 | 1 | 具有工程师及以上职称,省级及以上交通主管门部门颁发的水运工程造价员资格证书,(略)来担作过一座500 吨级及以上沿海码头工程勘察设计的工程造价分项负责人任务。 |
后续服务工作 负责人 | 1 | 由负责本勘察设计项目的项目负责人或码头分项负责人担任。 |
注:拟委任的项目负(略):以县级及以上法院判决书认定行为和出具时间为准。 | ||
信 誉 要 求 | ||
1、无投标人(略).4.3项的情形; 2、自(略)来,投标人无行贿犯罪行为; 3、**省交通运输厅最新1年公布的投标人信用等级未被评为D级;或者无**省交通运输厅最新1年公布信用等级时,交通运输部最新1年公布的投标人信用等级未被评为D级。 | ||
注:投标人行贿犯罪行为的认定:以县级及以上法院判决书认定行为和出具时间为准。 | ||
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多舟山招标采购信息
- 关于温州市第七人民医院保洁勤务外包
- 01月23日
- 关于文成县中国美丽乡村“玉泉侨情枫
- 01月23日
- 广西桂春工程项目管理咨询有限公司R
- 01月22日
- 曲沃县住房保障和城乡建设管理局诗经
- 01月23日
- 十字路安置区物业管理用房一及物业管
- 01月23日
- 北京天坛医院新院迁建工程信息化建设
- 01月23日
- 平凉市公共资源交易中心国有土地使用
- 01月23日
- 尧都区农村地质灾害搬迁治理工程(宜
- 01月23日
- 2018年宁波市市管桥梁养管项目全
- 01月23日
- 南山区城市管理局区属公共绿地管养服
- 01月23日
- 中标公示—2018年度嘉兴市南湖新
- 01月22日
- 中新天津生态城经济局机关中新天津生
- 01月22日
-
舟山建材网
舟山采购信息网
舟山政府公开信息
舟山公共资源交易网
舟山电力交易中心
舟山交易中心
舟山房产交易中心
舟山工程交易中心
舟山钢铁交易中心
舟山建设交易中心
舟山招投标交易中心
舟山政府交易中心
舟山造价信息网
舟山市政工程信息网
舟山水利工程信息网
舟山通信工程信息网
舟山医药招标网
舟山建筑招标网
舟山工程招标网
舟山建设招标网
舟山施工招标
舟山装饰工程招标
舟山建设工程网
舟山水利招标信息网
舟山电力招标网
舟山建委招投标网
舟山建筑管理网
舟山建设信息港
舟山教育招标网
舟山装修招标
舟山人力和社会保障局
舟山建设网
舟山总包工程
舟山政府工程招标
舟山工程施工招标
舟山工程公开项目
舟山工程采购信息
舟山招标投标采购平台
舟山省市工程建设网