位置>千里马招标网> 招标中心> 增城区荔城街南部新建小学(罗岗小学扩建)项目施工总承包
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
增城区荔城街南部新建小学(罗岗小学扩建)项目施工总承包
招标公告
根据增发改投[2017]85号、增发改函[2018]142号批准,并且本工程具有施工图审查证明文件及资金证明,(略)现对增城区荔城街南部新建小学(罗岗小学扩建)项目施工进行施工总承包公开招标,选定承包人。
一、工程名称:增城区荔城街南部新建小学(罗岗(略))项目施工总承包
二、招标单位:(略)
联系人:李工 联系电话:(略)
招标代理机构:(略)
联系人:何工 联系电话:(略)
招标监督机构:(略)
监督电话:(略)
三、建设地点:(略)
四、项目概况:项目对原罗岗小学实施复建,并扩建至36个教学班规模。包括1幢地上5层教学办公楼、1幢地上4层综合教学楼、1幢地上2层体育馆、2幢地上1层门卫室、2个地下1层地下室,总建筑面积18235.92平方米,其中地上建筑面积17672.3平方米,地下建筑面积563.62平方米;田径场、篮球场、排球场、器械体操游戏区和标准游泳池等室外体育运动场地;配套给排水、消防、供电、照明、(略)
五、标段划分及(略):
1、标段划分:(略)
(略)平方米;田径场、篮球场、排球场、器械体操游戏区和标准游泳池等室外体育运动场地;配套给排水、消防、供电、照明、防雷、通风空调、智能化系统等工程,具体内容以工程量清单、招标图纸为准。
3、招标控制价:(略)
六、资金来源:(略)
七、发布招标公告时间:
从2018年4月4日 00:00:00至2018年4月24 日14:00:00
注:发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至投标截止时间止。
八、招标文件获取方式:
本项目招标文件一经在广州公共资源交易中心发布,视为发售给投标人,招标文件由投标人自行在广州公共资源交易中心网站下载。
九、递交投标文件时间、办理投标登记手续时间与开标时间:
1、递交投标文件起始时间:2018年4月24日 14:00:00,截止时间:2018年 4月24日 16:00:00。
2、办理(略):投标人在递交投标文件的同一时间和地点,办理投标登记手续。
(1)投标人办理投标登记时提供资料:广州建设工程投标报名申请表(一式两份,应使用标准格式,详见广州公共资源交易中心网站http:// (略)cn);企业法定代表人证明书;法定代表人授权委托书(仅限于非法定代表人参加投标报名活动时提供);法定代表人或被授权委托人有效的身份证原件及复印件。如未按要求提交投标登记资料,提交的投标文件将被拒绝接受。
(2)投标担保80万元,投标担保须在本项目开标时间前完成缴纳。
3、开标开始时间: (略)16:00:00,广州公共资源交易中心增城交易部第2 开标室。
4、递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化,请密切留意招标答疑中的相关信息。递交投标文件截止时间后,开标时间因故推迟的,相关评标信息仍以原递交投标文件截止时间的信息为准。
十、投标人合格条件:
1、投标人参加投标的意思表达清楚,投标人代表被授权有效。
2、投标人均具有独立法人资格,按国(略)。
3、投标人均(略)生产许可证。
4、投标人应具备以下资质:
投标人具有承接本工程所需的建筑工程施工总承包叁级(或以上)级别施工总承包资质。投标人拟担任本工程项目负责人的人员为:(略)
注:①资质标准按照建市[(略)颁布的新版《建筑业企业资质标准》中对应的资质类别及等级的承包工程范围和《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》(建市[(略)承接工程,并按《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》(建市[(略)执行。②建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法(试行)》及《注册建造师执业工程规模标准(试行)》;注册建造师包括延续注册成功的注册临时建造师。项目负责人在任职期间不得担任专职安全员,项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人。项目负责人和安全员不为同一人。
5、持有项目负责人安全培训考核合格证(B类)或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。
6、专职安全人员须具有安全生产考核合格证(C类)或能够提供广东省建筑施工(略)页。
7、资格审查前,投标人在广州市住房和城乡建设委员会建立了企业诚信档案,拟担任本工程项目负责人为本企业诚信档案中的在册人员。
8、投标人已(略)的内容签署盖章的投标申请人声明。
9、关于联合体投标:(略)
10、投标申请人在递交投标文件时须按要求单独提交《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》原件,以证明投标申请人及其法定代表、项目负责人无行贿记录。《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》可由公司、企业住所地或者业务发生地人民检察院出具,但有效期应在本项目投标截止时间内,否则其投标文件将被视为无效投标文件。如投标人在广州市增城区人民检察院开具查询证明,可登录区检察院网站(http://(略)gov.cn)查阅办事流程,具体接受查询部门:广州市增城区人民检察院反贪局综合预防科,办公地址:广州市增城区荔城街府佑路133号,咨询电话:(略)。
注:1、资格审查文件组成见招标文件投标须知第11.2.3条,对于取自投标(略),企业库记录的该部分上传件将被视为投标人递交投标文件(资格审查资料)的一部分。评标委员会对该部分资(略)为依据,如项目负责人和专职安全人员的安全培训考核合格证明提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统相应人员信息资料的打印页的,则信息不取自企业库,投标人应及时维护相关信息,确保(略)。
2、未在招(略),不作为资审不合格的依据。
本工程采用资格(略),由评标委员会负责资格审查。满足资格审查合格条件的投标申请人不足3名时为招标失败。招标人分析招标失败原因,修正招标方案,报有关(略),重新组织招标。
十二、资格审查结果及中标结果将在广州公共资源交易中心网、广东省招标投标监管网站公示,公开接受投标人的监督。
(略).2)的第四十条规定执行。
十四、本工程(略)。
十五、潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标内容有异议的,向招标人书面提出。异议受理部门:(略)
异议受理电话:(略)
地 址:(略)
十六、本公告在广州公(略)公告的修改、补充,在广州公共(略)。本公告(略),以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。
十七、招标人须将招标文件(招标公告)报招投标监管机构备案后,方可发布。
十八、特别提示:投标人在本项目招标人的工程项目中存在下列行为的,将被拒绝一定时期内参与我单位后续工程投标。(注:拒绝投标时限由招标人视严重程度确定,最低三个月起,自招标人发出(略)):
1.将中标工程转包或者违法分包的;
2.在中标工程(略),造成质量或安全事故的;
3.存在围标或串标情形的;
4.存在弄虚作假骗取中标情形的;
招标单位:(略)
招标代理机构:(略)
(略)
附件一
投标申请人声明(一)
广州市增城区住房和建设局、本招标项目招标人及招标监管机构:
本公司就参加 投标工作,作出郑重声明:
一、本公司保证投标报名及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人,我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公示。
二、本公司保(略),不出让投标资格,不向招标人或评标委员会成员行贿。
(略)询结果中,本公司没有在投标报名截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录,本公司没有被人民法院列入失信被执行人名单。
四、本公司拟委派专职安全员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放管理员,严格遵守建设工(略),执行“一不准进、三不准出”规定,选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度,将自愿接受:通报批评,记录不良行为,列入黑名单,并暂停责任企业投标报名一年,对责任项目负责人暂停投标报名二年。多次违规的,暂停投标报名二至三年,并提请资质审批部门降低或吊销企业资质、项目经理的建造师从业资格和专职安全员安全培训考核证书。
五、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、招标文件编写、监理工作;本公司与承担本招标项目监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系。
六、本公司保证本项目拟派的项目负责人和安全员没有在其他在建项目中任职。
七、本公司承诺,中标后不转包或违法分包,在施工过程中,严格执行安全生产相关管理规定;按照广州市住房和城乡建设委员会的规定发包劳务或使用自有劳务队伍。
八、本公司如投标时选用绿色生产达标企业生产的混凝土,中标后将使用绿色生产达标企业生产的混凝土,若不遵守承诺,自愿按不履行合同约定处理。
本公司违反上述保证,或本声明陈述与事实不符,经查实,本公司愿意接受公开通报,承担由此带来的法律后果,并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。
特此声明
声明企业: (略)
法定代表人签字或盖章:
年 月 日
投标申请人声明(二)
关于投标过程不发生围标串标行为的声明
本招标项目招标人及招标监管机构:
本公司就参加位于增城区的 的投标工作,作出郑重声明:
本公司保证在投标过程中不出现以下情形:
一、不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的;
二、不同投标人的投标文件2处以上错漏一致的;
三、不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的;
四、不同投标人的投标文件由同一企业或者同一人编制的;
五、不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的;
六、不同投(略)
七、不同投标人的(略)
八、不同投标(略)
九、不同投标人使用同一人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的;
十、不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的,但招标工程本身要求采用专用技术的除外;
十一、评(略)。
如果出现上述情形之一的,愿意接受评标委员会或建设行政主管部门作围标串标行为的认定,并自愿无条(略):
1、取消投标(略)
2、由招标人没收投标保证金或合同履约保证金;
3、两年内停止或永久禁止参与增城区财政资金建设工程的投标;
4、两年内停止或永久禁止在增城区承接工程或者执业;
5、对不良行为予以记录,并进行公告;
6、报增城区建设行政主管部门备案,并提请上级相关行政主管部门依法进行处罚;
7、其他行政处理决定。
特此声明
声明企业: (略)
法定代表人签字或盖章:
年 月 日
投标申请人声明(三)
关于遵守招标文件和履行施工合同的声明
本招标项目招标人及招标监管机构:
本公司就参加位于增城区的 的投标工作,作出郑重声明:
一、若成为本工程的中标人,我公司将严格遵守招标文件和履行施工合同的下列要求:
1、订立合同:在招标文件规定的限期内与招标人订立施工承包合同。
2、施工现场技术和管理人员:
(1)投标承诺及派驻现场的项目管理架构中全部技术和管理人员均为我公司员工;
(2)根据本工程建设的实际需要适当设置的项目管理架构,委派的技术和管理人员的数量、资质和实际工作能力均(略)
(3)在收到发包人进场通知的3天内,所有技术和管理人员全部到位,进入现场办公,不得兼职或者擅自离岗;
(4)若因技术或管理人员未按投标承诺的人员和时间到位、或人员的实际工作能力和工作表现达不到招标文件明确要求或投标文件的承诺、或工作态度存在严重不足,不适应现场工作需要,我公司愿按发包人要求撤换不合格人员,并保证后任人员的资质、资历、业绩及实际工作能力不低于前任人员的水平。
3、工期:保证尽一切力量确保投标承诺的工期。本公司充分了解和预计在施工过程中,本项目可能会存在比正常项目更多的阻碍工期的情况出现,保证不因自身原因导致实际工期超过合同竣工时间。
4、材料、设备:保证准备并供应充足的材料设备,按投标承诺的时间全部按时到位。不因任何材料、设备因素阻碍工期而影响投标承诺的竣工日期。
5、质量、安全:保证实现本工程招标文件所确定的工程质量、安全目标计划,且按增城区有关文件及本工程招标文件文明施工管理方案中的要求进行文明施工管理。
6、不发生出 借资质、转包、违法分包行为。
7、不拖欠或克扣劳务人员工资,不拖欠材料、设备价款、分包合同工程款(如有分包工程)。
二、如不能履行上述承诺,本公司愿意承担由此带来的法律后果,并自愿无条件地接受招标人和建设行政主管部门的以下处理:
1、取消中标资格或者解除合同;
2、由招标人没(略)
3、两年内停(略)
4、两年内停(略)
5、对不良行为予以记录,并进行公告;
6、报增城(略),并提请上级相关行政主管部门依法进行处罚;
7、其他行政处理决定。
特此声明
声明企业: (略)
法定代表人签字或盖章:
年 月 日
附件:
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多增城市招标采购信息
- [汉中市区]中交滨江国际四期商住楼
- 04月04日
- 广州动物园三大湖改造工程监理
- 04月04日
- 增城区荔城街南部新建小学(罗岗小学
- 04月04日
- [汉台区]陕飞路(博望二路)跨东排
- 04月04日
- 广东省公安边防总队训练基地营区附属
- 04月04日
- 广东省公安边防总队湛江市公安边防支
- 04月04日
- 杭州余杭新桥村配套服务用房项目1#
- 04月04日
- 茂名市鉴江流域水利工程管理局棚户区
- 04月04日
- 茂名市鉴江流域水利工程管理局棚户区
- 04月04日
- [泰州]2018年市政道路养护工程
- 04月04日
- 云南总队昭通支队机关灾后重建项目工
- 04月04日
- 墨江哈尼族自治县农村信用合作联社业
- 04月04日
-
增城市建材网
增城市采购信息网
增城市政府公开信息
增城市公共资源交易网
增城市电力交易中心
增城市交易中心
增城市房产交易中心
增城市工程交易中心
增城市钢铁交易中心
增城市建设交易中心
增城市招投标交易中心
增城市政府交易中心
增城市造价信息网
增城市市政工程信息网
增城市水利工程信息网
增城市通信工程信息网
增城市医药招标网
增城市建筑招标网
增城市工程招标网
增城市建设招标网
增城市施工招标
增城市装饰工程招标
增城市建设工程网
增城市水利招标信息网
增城市电力招标网
增城市建委招投标网
增城市建筑管理网
增城市建设信息港
增城市教育招标网
增城市装修招标
增城市人力和社会保障局
增城市建设网
增城市总包工程
增城市政府工程招标
增城市工程施工招标
增城市工程公开项目
增城市工程采购信息
增城市招标投标采购平台
增城市省市工程建设网