位置>千里马招标网> 招标中心> 贵阳铁路运输法院审判法庭信息化及装备工程设计招标公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
根据《中华人民**国招标投标法》、《****交易中心交易管理暂行办法》等规定,经****委员会以黔发改高技[2018]83号批准,****法院审判法庭信息化及装备工程设计招标已具备招标条件。将进行下列工程建设项目设计公开招标活动,现将有关事项公告如下:
一、项目概况
(一)项目名称:****法院审判法庭信息化及装备工程设计招标
(二)项目地点:**市**区火车北站西侧
(三)项目类别及结构类型:建设工程(房屋及市政工程)
(四)资金来源及项目投资估算额:国有资金****0000.00
(五)计划工期:30日历天
(六)项目概况:本项目的建设内容包括综合布线、计算机网络系统、视频监控系统、一卡通管理系统、机房工程、防盗及周界报警系统、多媒体会议系统、访客管理系统、信息查询发布系统、科技法庭系统、****中心系统、楼宇自控系统共12个子系统及相关软件。
二、招标范围
(一)标段划分:
标段1: 标段名称: ****法院审判法庭信息化及装备工程设计招标;标段编号: ****;标段类型: 设计
(二)该项目招标范围:
(1)服务范围 1) ****法院审判法庭信息化及装备工程初步设计和投资概算,包括:编制初步设计,并编制投资概算:编制信息化及装备工程初步设计方案一套,其中包含设计文件方案,工程建设概算、工程建设施工图纸等。报送项目审批部门并通过评审。 2) 配合建设单位进行工程项目招标前的准备工作,如编制招标技术规范书、拟定设备清单等; 3) 配合建设单位在项目建设期间的工作,如编制深化设计文档等。 4) 参加设计技术交底、处理施工中的设计问题,参加图纸会审、工程验收等工作。 5) 根据建设主管部门要求出具工程质量检查报告,签署验收意见。 (2)总则(包括但不限于) 1) 应结合本项****法院现状的相对关系、优化; 2) 项目设计和咨询分析的内容****法院审判法庭信息化及装备工程建设的要求,项目方案科学,易于扩展,符合信息技术与管理的发展方向; 3) 编制工程概算的准确度所采取的措施; 4) 本设计要求提供的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,应遵循“可靠、先进、经济、实用、保密、环保、节能及可持续发展”的原则,保证提供符合本设计的优质服务; 5) 运用的标准、规范和控制过程的程序应满足现行最新版本的国家标准和行业标准;如果遇到规范之间的相互冲突,除非甲方明确指定,否则按照更严格的标准执行; 6) 在深刻理解国家、****管理部****法院审判法庭信息化及装备工程建设的法律法规、技术规范标准等文件的基础上,****法院审判法庭的深入了解,并****法院的现状及发展需求,一致性地****法院审判法庭信息化及装备工程的设计,以有效规避项目咨询设计及实施风险。 (3)项目设计深度要求 设计文件的编制必须遵循应根据批准的可行性研究报告所确定的内容(在投资相同的情况下,可优于可行性研究报告所确定的内容)、要求及基础资料进行编制,基础设计深度应达到并高于行业内相关标准,能够满足业主和项目审批主管部门的相关审查要求。
(三)本工程不采取简易程序法。
三、投标申请人资格要求
(一)投标申请人资格要求:投标人须具备建筑智能化系统设计专项甲级及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
(二)项目负责人资格要求:项目负责人须具备注册电气工程师(供配电)资格,具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。
(三)每个申请人最多可对1个标段投标 ,且允许中1个标。
(四)本次招标不接受联合体投标。
(五)其他:无
四、招标文件的获取
(一)招标文件可于2018年04月27日至2018年05月04日****交易中心(www.****.cn)购买下载。
(二)招标文件每套售价500.00元,图纸或其他文件每套0.00元。
五、投标文件的递交
(一)递交投标文件的截止时间为2018年05月17日09时30分00秒。地点:****交易中心(**市**路65号)。
(二)逾期送达或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
六、发布公告的媒介
本次招标公告同时在**省招标投标网、****交易中心网上发布。
七、联系方式
招标人:****(代建单位) | 招标代理机构:**** | |
地址:**市**区**西路38****中心**建设大厦 | 地址:**市**区诚信北路8号绿地联盛国际5号楼30层 | |
联系人:王工 | 该项目联系人:王毅 | |
电话:0851-****0163 | 该项目联系人电话:0851-****8728 |
八、备注
本公告未尽事宜详见招标文件。
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多贵阳招标采购信息
- 龙泉市美丽乡村“五点五线”精品示范
- 04月25日
- 南京脑科医院步态训练和评估系统市场
- 04月25日
- 珠海市香洲区入海排污口清查与监测项
- 04月25日
- 京津合作示范区蓄滞洪区调整规划编制
- 04月25日
- 福建省罗源县医院|采购空调、复印纸
- 04月25日
- 温州市瓯飞一期围垦工程(北片)围区
- 04月25日
- 文山市安全生产监督管理局2018年
- 04月25日
- 贵阳北供电段六盘水铁路地区“三供一
- 04月25日
- 陕西中烟工业有限责任公司宝鸡卷烟厂
- 04月25日
- 延期公告:长宁区社区综合保险的延期
- 04月25日
- 略阳县第一批脱贫攻坚通组公路建设项
- 04月25日
- 招标公告:延吉社区服务中心保洁服务
- 04月25日
-
贵阳建材网
贵阳采购信息网
贵阳政府公开信息
贵阳公共资源交易网
贵阳电力交易中心
贵阳交易中心
贵阳房产交易中心
贵阳工程交易中心
贵阳钢铁交易中心
贵阳建设交易中心
贵阳招投标交易中心
贵阳政府交易中心
贵阳造价信息网
贵阳市政工程信息网
贵阳水利工程信息网
贵阳通信工程信息网
贵阳医药招标网
贵阳建筑招标网
贵阳工程招标网
贵阳建设招标网
贵阳施工招标
贵阳装饰工程招标
贵阳建设工程网
贵阳水利招标信息网
贵阳电力招标网
贵阳建委招投标网
贵阳建筑管理网
贵阳建设信息港
贵阳教育招标网
贵阳装修招标
贵阳人力和社会保障局
贵阳建设网
贵阳总包工程
贵阳政府工程招标
贵阳工程施工招标
贵阳工程公开项目
贵阳工程采购信息
贵阳招标投标采购平台
贵阳省市工程建设网