位置>千里马招标网> 招标中心> 福建省厦门双十中学漳州校区双十漳校教学楼走廊顶板、墙壁和部分教室顶板重新粉刷...
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
(略)政府采购合同
编制说明
1、签订合同应遵守《中华人民**国政府采购法》、《中华人民**国合同法》。
2、签订合同时,采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的,双方均不得对规定进行变更或调整;招标文件第五章未作规定的,双方可通过友好协商进行约定。
甲方:(略)
乙方:**华星建筑装饰广告有限公司 中型企业 无
根据招标编号为[****]JY[TP]****的(略)双十漳校教学楼走廊顶板、墙壁和部分教室顶板重新粉刷项目工程类采购项目项目(以下简称:“本项目”)的招标结果,乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商,就以下事项达成一致并签订本合同:
1、下列合同文(略):
1.1合同条款;
1.2招标文件、乙方的投标文件;
1.3其他文件或材料:(略)
2、(略)
包号 | 品目号 | 品目名称 | 商品名称 | 数量 | 计量 单位 | 产地 类型 | 单价 | 金额 | 品牌 | 型号技术 指标等 | ||||||
1 | 1-1 | 房屋修缮 | 房屋修缮 | **** | 平方米 | 国内 | 42.91 | (略) | 国产 | 详见响应文件“附件2-1 详细报价书” | ||||||
合计: | (略) |
3、(略)
3.1合同总金额为人民币大写:柒拾肆万捌仟伍佰元整元(¥(略))。
4、合同标的交付时间、地点和条件
4.1交付时间:(略)
4.2交付地点:**省(略)**台商投资区角美镇滨湖路1号;
4.3交付条件:(略)
5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定,具体如下:
5.1乙方按照合同的规定,准时、保质保量向甲方提供维保服务。 5.2 政府采购合同履行中,采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的,在不改变合同其他条款的前提下,可以与成交供应商协商签订补充合同,但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
6、验收
6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行,具体如下:
1、采购方根据竞争性谈判文件、响应文件及与施工单位签订的采购合同进行质量等方面的验收,验收时施工单位必须派代表在场。 2、工程质量应符合国家相关标准;如不符合,须按采购文(略)。 3、(略)用均由施工单位承担(包含在报价价格中)。
6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收:
邀请。具体如下:。
7、合同款项的(略),具体如下:
支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 | 预期支付时间 (用于采购贷申贷,为空无法进行申贷) |
1 | 80 | 验收合(略) | |
2 | 20 | 余下20%作为质保金,待质保期满后一次性无息退还 |
8、履约保证金
有,具体如下:履约保证金百分比:1%。说明:项目完成后经采购人验收合格无息退还。
9、合同有效期
合同的有效期分为合同的生效和合同的终止,即合同签订之日起生效至合同约定的合同义务履行完毕,本项目服务期一年(验收合格之日起一年内)。
10、违约责任
1、在(略),文明施工,保持施工现场整洁卫生,损坏物品须照价赔偿或负责修复;施工单位须承诺施工中的安全责任,施工过程中的安全责任等均由施工单位自行负责,出现(略),施工(略)。 2、施工单位必须严格按照谈判文件要求、国家颁布的施工规范和**省有关现行管理办法及地方标准进行施工,保证工程质量达到合格标准,否则采购人有权提出返工和补救要求,直到质量达到合格标准,而由此产生的一切损失(包括延误工期罚款)和施工费用均由施工单位负责 。3、施工完毕后,及时将施工现场清理干净。
11、知识产权
11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品;乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控,任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关,乙方应与第三方交涉,并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果;若甲方因此而遭致损失,则乙方应赔偿该损失。
11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品,则乙方中标资格将被取消;甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理,具体如下:乙方除应退还全部甲方已付款项及赔偿所造成的甲方损失外,还应偿付成交总金额10% 的违约金。
12、解决争议的方法
12.1甲、乙双方协商解决。
12.2若协商解决不成,则通过下列途径之一解决:
提交仲裁委员会仲裁,具体如下:(略)
向人民法院提起诉讼,具体如下:。
13、不可抗力
13.1因不可抗力造成违约的,遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为,允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,包括(略):自然灾害如地震、台风、洪(略)。
14、合同条款
除招标文件另有规定外,若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形,则双方应按照有关法律、法规和规章执行
15、其他约定
15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。
15.2本合同未尽事宜,双方可另行补充。
15.3本合同自签订之日起生效。
15.4本合同纸质文件一式陆份。合同电子(略)。合同纸(略),以备(略),具有同等效力。
15.5其他:□无。□1.本项目中标价为42.91元/m2,以人民币为货币单位,最终结算以经验收合格的实际施工面积进行计算。 2. 本项目所发生的一切费用(工程费、措施项目费、规费、人工费、保险、税金等全部费用)均包(略)。施工期间各类生产要素的市场风险及政策性调整确定风险系数计入报价中。 3.施工单位须提供一年的免费维修期,在维修期(略),施工单位应在4小时内响应1日内免费维修。 4.因本(略),工期较短,如施工单位未能在开学前完成全部工程量,采购人将按实际完成工程量先行结算;剩余工程将由采(略)正常教学。项目开始施工前,施工单位须提供完整详细的施工安排计划,并经采(略) 。
甲方: | (略) | 乙方: | **华星建筑装饰广告有限公司 |
住所: | **省(略)**台商投资区角美镇滨湖路1号 | 住所: | (略)新浦东路桂溪名都801-803室 |
(略) | (略) | ||
委托代理人: | 委托代理人: | ||
联系方法: | (略) | 联系方法: | (略) |
开户银行: | 开户银行: | 中国工商银行(略)营业部 | |
账号: | 账号: | (略) |
签订地点:(略)
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多龙海市招标采购信息
- 靖远县新城小区(三期)棚户区改造项
- 08月17日
- 但店小学综合楼维修工程
- 08月17日
- [施工]大龙街傍江东村江华路改造工
- 08月17日
- 官陂镇下官村幸福院建设工程招标公告
- 08月17日
- 郢城镇综治中心装修工程
- 08月17日
- 揭阳市区河道堤防工程管理处揭阳市区
- 08月17日
- 囊谦县香达镇香曲河道治理工程(项目
- 08月17日
- 宁县精准扶贫农村供水工程维修改造项
- 08月17日
- [代理]安徽省烟草公司合肥市公司职
- 08月17日
- 保山市隆阳区瓦马民族中学围墙维修工
- 08月17日
- 成安县道东堡乡团结东干渠西南庄蓄水
- 08月17日
- 防城港市工业供水管道扩建工程(大西
- 08月17日
-
龙海市建材网
龙海市采购信息网
龙海市政府公开信息
龙海市公共资源交易网
龙海市电力交易中心
龙海市交易中心
龙海市房产交易中心
龙海市工程交易中心
龙海市钢铁交易中心
龙海市建设交易中心
龙海市招投标交易中心
龙海市政府交易中心
龙海市造价信息网
龙海市市政工程信息网
龙海市水利工程信息网
龙海市通信工程信息网
龙海市医药招标网
龙海市建筑招标网
龙海市工程招标网
龙海市建设招标网
龙海市施工招标
龙海市装饰工程招标
龙海市建设工程网
龙海市水利招标信息网
龙海市电力招标网
龙海市建委招投标网
龙海市建筑管理网
龙海市建设信息港
龙海市教育招标网
龙海市装修招标
龙海市人力和社会保障局
龙海市建设网
龙海市总包工程
龙海市政府工程招标
龙海市工程施工招标
龙海市工程公开项目
龙海市工程采购信息
龙海市招标投标采购平台
龙海市省市工程建设网