位置>千里马招标网> 招标中心> 清华春景花园居民集中安置区A地块一期工程监理
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
清华春景花园居民集中安置区A地块一期工程监理 20(略) | ||||||
清华春景花园居民集中安置区A地块一期工程监理招标公告 一、招标条件 本招标项目清华春景花园居民集中安置区A地块一期工程已由 响发改审((略)件批准建设。招标人为**县鹏宇置业有限公司,工程所需资金来源自筹。项目已具备招标条件,现对该项目的清华春景花园居民集中安置区A地块一期工程监理进行公开招标。本次招标对投标报名人的资格审查,采用资格后审方法选择合格的投标申请人参加投标。 二、项目概况与招标范围 1.本次招标项目的建设地点:位于**县经济开发区境内,珠江路北侧、**路西侧、和谐路东侧,长江路南侧。 2.工程概算投资额或建筑安装工程费:(略) 3.招标范围:按照建设方提供的工程设计图纸,(略)段等全过程监理,以及协调(略),做好竣(略),以及施工图会审、技术交底等各类技术服务工作。 4.监理服务期:540日历天,计划开工时间(略)(监理方案统一按本开工日期编写) 5、监理合同估算价:(略) 6.标段划分:
7.其它: 7.1工期目标:确保承包人能够按照时间节点,完成每个阶段工作计划中的工作内容;最终按建设工程施工合同(略) 7.2质量目标:确保所监理的工程能够达到该工程施工合同所约定的质量标准和质量目标。 7.3安全目标:要求在整个项目(略),确保安全事故为零。 7.4成本目标:要求在整个项目实施阶段开展管理活动,实现项目的实际投资不超过计划投资(以建设工程施工合同造价为主要控制指标)。 7.5合同信息管理:要求全面监督、重点控制、专项管理。监理控制的重点是工程变更、工程签证、工程转让与分包、工程延期或索赔,对其实施专项管理。 三、(略) 本次招标采取资格后审方式,对投标人应具备的资格要求如下: 1.具有独立订立合同的能力; 2.未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态; 3.投标人没有被国家、**省省级有关部门及**市市级有关部门和*(略) 4.企业、法人代表及项目负责人未被法院列为失信被执行人的(以全国征信系统平台信息为准),投标人(含法人代表、项目负责人)在投标截止日,已全部履行人民法院生效判决、裁定的。 5.投标人应具有建设行政主管部门核发的房屋建筑工程监理专业甲级资质或综合资质的独立法人。 6.本工程项目监理机构主要管理人员是指总监理工程师(总监(略))、专业监理工程师。 7.本工程项目监理机构主要管理人员不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业特指以下三种情形: (1)同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险;(2)将本人执(职)业资格证书同时注册在两个及以上单位。(3)项目负责人担任其他公司法定代表人。 其中项目负责人(总监理工程师)的要求: (1)具有注册专业为房屋建筑工程的国家(略)工程建设类高级及以上职称,年龄在55周岁以下且身体健康。 (2)投标人的项目负责人自本项目投标文件递交截止之日起无在建工程。 (3)本工程招标人不接受投标人的企业法定代表人或企业负责人担任项目总监理工程师。 (4)工程招标人不接受企业退休人员担任项目总监理工程师。 注:项目监理机构主要管理人员配备须合理,且均为本单位的正式职工人员,配备不得低于【2017】35号文件(**省建设工程项目监理机构主要管理人员配备标准的公告)要求(略)。投标时,仅需提供项目总监理工程师相关资料,其他现场人员在中标签订施工合同备案时按要求配备到位。 8..投标人自(略)来承担过单项工程建筑面积达9万平方米及以上房建工程监理项目,时间以验收时间为准。投标时须提供符合业绩要求的以下三项业绩材料:中标通知书、监理合同、竣工合格证明;提供的中标通知书或监理合同须经业绩项目所在地建设工程招投标管理部门或建设行政主管部门备案、加盖备案章,如业绩项目所在地已取消书面备案的、中标通知书或监理合同未加盖备案章印的,须提供业绩项目所在地建设工程招投标管理部门或建设行政主管部门出具书面证明,书面证明必须明确业绩工程已经过备案并注明备案时间;如提供的中标通知书、监理合同、竣工合格证明均未能体现本招标文件要求的相关指标的,须提供业绩项目所在地建设工程招投标管理部门或建设行政主管部门出具的能反映相关指标的证明,否则业绩不予认可;如提供的中标通知书、监理合同、竣工验收证明反映的同一指标不一致的,以最小的指标为准;类似工程监理业绩非投标人独立承接的,不予认可。 9.投标申请人须保证代理人、项目负责人均为本单位的正式职工,并确保从投标截止日当月向前连续 6 个月均连续在本单位缴纳养老保险(例:如开标日期为2018年9月的某一天,则投标单位需保证以上人员 (略)4-9月养老保险均在本单位缴纳)。 10.本次招标(略)。 四、招标文件的领取 1.(略)网上交易系统领取招标文件,领取开始及截止时间2018年9月21日至2018年9月27日(投标人必须在招标文件领取截止时间前下载招标文件,逾期未下载造成无法投标的,责任自负),因图纸过大无法上传,请各潜在投标人发邮件至索要。 2.**市招投标会员网上交易系统网址: http://(略)4.242:81/yanchenghuiyuan/login.aspx。 (略)元/标段,在线网银支付,售后不退。 五、其他 1.投标保证金金额:(略) 2.履约保证金:履约保证金按中标金额8%收取,投标保证金转为履约保证金,不足部分以银行(略),必须是企业(略)。工程竣工验(略)(无息)。 3.计划开标时间:(略) 4.工程付款: 本项目监理费实行分期支付:本项目监理费实行分期支付:(1)主体工程整体完成9层后支付至合同价款的30%;(2)工程竣(略)(3)余款在工程经审计结束报告出具后一个月内结清。招标人按以上付款进度,无任何利息补偿。工程价款一律通过银行非现金结算。付款时,监理人须向委托人提供增值税发票。 六、评标办法 新综合评估法(总价)。 七、发布公告的媒介 本次招标公告同时在**省建设工程招标网、**市公共**交易中心、**市建设工程网上会员系统、**县人民政府-招标投标上发布。 八、投标单位在诚信库中录入的所有信息均应真实有效,并应(略),如未能及时更**完善,其责任自行承担。投标单位录入虚假信息的,经查实作为失信(不良行为)行为在**建设工程招标网上公告一年,在公告期间,本省行(略)。 九、本工程严禁(略),一经核实挂靠、转包的,将被取消(略),并按相关规定进行处罚,直至建议有关部门吊销资质证书。 十、联系方式 招标人:**县鹏宇置业有限公司 招标代理机构:**恒瑞工程咨询有限公司 地 址:**县经济开发区 地址:**县灌河路与**路交叉口 邮 编:(略) 联 系 人:(略) 电 话:(略) 电 话:(略) 传 真: (略) 电 子 邮 件: 电 子 邮 件:(略)@qq.com | ||||||
| ||||||
| ||||||
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多响水县招标采购信息
- 岳池县农村信用合作联社云教室建设项
- 09月21日
- 干窑镇城中村改造“棚户区”项目二期
- 09月21日
- 内蒙古化工职业学院创业孵化基地、多
- 09月21日
- 2018年中央财政小型农田水利建设
- 09月21日
- 恭城瑶族自治县乡土示范村建设项目-
- 09月21日
- 黄平县2018年上塘镇政府辐射周边
- 09月21日
- [信丰县]信丰信达招投标代理服务有
- 09月21日
- 西侧毛石挡土墙及围墙工程
- 09月21日
- [德兴市]德兴市城区生猪定点屠宰厂
- 09月21日
- 九龙坡消防支队二期正规化建设装修工
- 09月21日
- 浦口区桥林街道桥林保障房五期项目的
- 09月21日
- 国家农业综合开发水土保持项目三原县
- 09月21日
-
响水县建材网
响水县采购信息网
响水县政府公开信息
响水县公共资源交易网
响水县电力交易中心
响水县交易中心
响水县房产交易中心
响水县工程交易中心
响水县钢铁交易中心
响水县建设交易中心
响水县招投标交易中心
响水县政府交易中心
响水县造价信息网
响水县市政工程信息网
响水县水利工程信息网
响水县通信工程信息网
响水县医药招标网
响水县建筑招标网
响水县工程招标网
响水县建设招标网
响水县施工招标
响水县装饰工程招标
响水县建设工程网
响水县水利招标信息网
响水县电力招标网
响水县建委招投标网
响水县建筑管理网
响水县建设信息港
响水县教育招标网
响水县装修招标
响水县人力和社会保障局
响水县建设网
响水县总包工程
响水县政府工程招标
响水县工程施工招标
响水县工程公开项目
响水县工程采购信息
响水县招标投标采购平台
响水县省市工程建设网