位置>千里马招标网> 招标中心> 浙江余姚关于牟山魏氏宅院历史文化布展项目的合同
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
- 项目介绍
(略)合同
甲方:(略)
乙方:(略)
签署日期:(略)
签署地点:(略)
发包人(甲方全称):(略)
承包人(乙方全称):(略)
根据(略) 的采购结果及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目实施事项协商一致,订立本合同,共同遵守。
一、项目概况
1.1 项目名称:(略)
1.2 项目地点:(略)市牟山镇
二、项目承包范围及内容
2.1 本项目设计方案(略)(按发包人要求深化,并经(略))
2.2 施工图编制;(按发包人要求编制,并经发包人审核确认后方可施工)
2.3 施工(含施工、安装调试、验收)。
三、组成合同的文件
3.1 组成本合同的文件包括:
3.1.1本(略)
3.1.2成交通知书;
3.1.3 采购文件;
3.1.4 标准、规范及有关技术文件;
3.1.5 响应文件
双方有关本项目的(略)部分。
3.2 本合(略)
解释合同文件的优先顺序按第3.1款顺序,当合同文件出现(略),由双方协商解决。
3.3 适用的法律、法规和规章
适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和地方法规和规章。
四、合同工期
计划开工日期:****年11月13日,具体开工时间以发包人书面通知为准。总工(略)。
五、质量标准
项目质量标准:符合相应的国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格。
六、承包方式:(略)
七、合同价款及其支付
7.1合同价款:合同总价为:¥(略)元(大写:人民币柒拾肆万捌仟陆佰玖拾捌元整)。
7.2结算方式:根据承包人的最终设计方案和施工图范围内所有内容包干(以项为单位的总价包干,暂定工程量部分,工程量按实结算,单价包干)。如发生工程量的增减的,签署签证单,按实结算。
其中:
本项目合同价内包含设计及施工的所有费用。
合同价款包(略):所需设备材料及其附件的图纸深化设计、人工、材料设备((略)采购保管费用等)、仓储、施工机械使用、采购、制造、备件、专用工具、检测(含政府管理部门收取的设备材料检验费用)、试验、运输、装(略)及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险等,还包括(略)。承包人应充分考虑制造、安装、维修维护期间各类材料市场的风险和国家政策性调整风险系数以及合同明示或暗示的所有风(略)
7.3合同价款的支付:
乙方完成最终施工图且经甲方确认后,支付至合同价款的15%;项目施工完毕并经甲方确认后,支付至合同价款的50%;项目验收并审计完成后,甲方支付至结算价款的95%,剩余结算价(略),自施工(略)。
八、合同当事人和人员
8.1发包人:(略)。
本项目发包人派驻项目负责人为:。
8.2 承包人:(略)。
本项目承包人派驻施工现场项目经理为:。
8.3、监理人:。
本项目总监理工程师(总监)为:。
九、双方的权利与义务
9.1发包人的权利与义务
9.1.1 提供本项目的施工场地,并指定水、电接驳点。
9.1.2 负责对承包人的工程小样在现场放样后进行验收,验收合格出具书面意见后承包人方可施工。
9.1.3 负责对承包人的工作进行监督、检查和验收,对于检查、验收不通过的,有权责令承包人限期整改。
9.1.4 对承包人的工作给予必要的外部协调、沟通。
9.1.5 协助办理施工所需的证件和批件。
9.1.6 审核并确认投资控制节点及其实现。
9.1.7 按合同约定条件进行项目款的支付。
9.1.8 组织竣工验收。
9.2承包人的权(略)
9.2.1 承包人必须服从发包人要求的管理模式、工作方式和工作要求,承包人必须接受发包人及其委托的监理人的管理。
9.2.2 负责编制详实、可行的施工组织设计报发包人审批后方可实施。
9.2.3 严格按国家相关规范、标准进行施工,保证施工质量,在合同约定工期内完成本合同项目。
9.2.4 承包人应无偿提供(略)、批件。承包人除负责施工场地及周边环境与生态的保护工作外,还应按政府规定办理有关施工场地交通、环卫(略)
9.2.5 合同实施期间产生的一切劳动力、材料设备、用水管道、用电线路及水、电费等费用由承包人自行承担。承包人若需现场搭设临设,其搭设方式(略),相应费用由承包人承担。
9.2.6 接受发包人对其工作的监督、检查和验收,对于检查、验收不通过的项目,承包人无条件按发包人要求限期进行整改直至合格。本合同约定范围内项目半成品、成品在竣工验收合格移交发包人前发生缺失、毁损的,承包人应及时补齐或修复,并自行承担所需费用。
9.2.7 承包人必须重视安全工作,确保合同履行期间不出现任何安全责任事故。项目竣工验(略),由于承包人原因造成的安全责任事故,由承包人承担一切责任及损失。
9.2.8 应按照当地文明施工的要求组织施工工作,工作人员必须办理施工场地出入证且统一着装。在施工过程中,随时保持施工场地的整洁有序,及时清运所有垃圾,使施工场地的清洁卫生达到验收合格标准要求。
9.2.9 施工完成,承包人应书面向发包人提出竣工验收申请,发包人在收到承包人书面申请后30个工作日内组织竣工验收。竣工验收合格后承包人将本合同项目移交发包人。
9.2.10 若验收过程中发现不合格项的,承包人应无条件予以修复、完善直至达到合格标准要求。
9.2.11承包人应在验收合格7日内将工程与发包人完成交接。
十、合同变更与解除
实施阶段如承包人的实施无法准确表达设计的效果,发包人有权要求整改,直至达到发包人要求;如承包人整改后仍无法满足发包人要求,发包人可单方面通知承包人解除合同且不承担任何违约责任。
十一、违约责任
11.1承包人未按施工规范施工或施工质量达不到合同规定要求的,自发包人发出整改通知发出24小时内,承包人必须(略),费用(略)。如整改后,仍达不到规定要求的,承包人应承担人民币****元/次的违约赔偿金。
11.2 因承包人原因导致项目不能按期完成,承包人承担工期延误违约金****元/天,工期延误违约金限额为签约合同价的5%。
11.3 若竣工验收时,达不到合同约定的质量标准,承包人应当无条件整改,由此(略),应当承担相应的责任;若经整改仍达不到合同约定的质量标准的,承包人承担人民(略)。
11.4 因承包人原因造成的质量事故、工程事故和安全事故,造成人身和财产损害的,承包人承担(略),并承担损害赔偿责任。造成人员死亡等重大安全事故的还必须向发包人承担每次人民币5万元的违约赔偿金。
11.5 承包人违反国家、省、市有关文明施工管理、卫生管理、噪声扬尘污染防治等规定,造成后果的,由承包人承担(略)。一旦被政府有关职能部门处罚、负面通报和媒体负面曝光,除接受相关部门处罚外,还必须向发包(略)。
11.6 以上违约赔偿,发包人可在应付项目款中直接扣除。
十二、其它约定事项
理和施工项目经理,否则被视为违约。
12.1 承包人须按照要求(略)范,根据功率分配合理选择取电开关箱,保证三相平衡;所有的展品的电气部分应符合安全标准,做到强电和弱电分开,布线合理,穿管、接地可靠,不得(略)。
12.2承包人在施工期间,必须有效地控制施工中的噪声、粉尘等污染,负责施工现场的安全防范,安全施工、文明施工。
12.3 工程所需施工材料和设备均由承包人自行采购,自行采购的材料应满足设计和规范要求。本工程(略),必须在施工前报业主和监理单位进行确认。
12.4 承包人自行采购的材料均应满足设计和规范要求,并应提供产品合(略),因材料质量引起的工程质量问题由承包人承担所造成的一切损失。
12.5 安全生产、室内设施保护、垃圾清运、防音降噪措施在施工组织设计中要有具体措施。
12.6 发包人要求施工(略),待发包人签字盖章确认并现场放线、放样后方可施工,如承包人未经确认擅自施工造成的相应损失由承包人承担。
12.7除经发包人提出增减项及实际施工数量调整引起的造价增减以外,本工程所涉及的增减项费用都包含在承包人的中标价中。
12.12为确保工程工期,发包人、监理单位应当在收到承包人图纸、联系单、联系函、小样、签价单、签证单等工程资料后及时予以答复。
12.13本合同未尽事宜,由双方协商解决,协商不成,由当地仲裁委员会仲裁。
12.14本合同一式捌份,双方各执肆份。
12.15本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
发包人:(略)承包人:(略)
(盖公章) (盖公章)
(略)
或委托代理人:(略)
现场代表:(略)
****年11月 12日****年11月 12日
相关附件:
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多余姚市招标采购信息
- 中标公告:五冶路桥-三环一期-绿化
- 11月20日
- 国中(秦皇岛)污水处理有限公司污泥
- 11月20日
- 中标公告:五冶路桥-三环一期-非机
- 11月20日
- 曲阳县林业局曲阳县通道绿化工程三标
- 11月20日
- 长胜路(案山路-东方路)道路改造工
- 11月20日
- 大公镇贲集村景观广场建设工程结果公
- 11月20日
- 宁乡市向前路工程(宁乡大道-花明北
- 11月20日
- 乌拉特(600MW)300MW灰场
- 11月20日
- 雨汪电厂生活区生活水管修缮延期询价
- 11月20日
- 新建道路行道树工程施工一标段、二标
- 11月20日
- 天润城一至四街区小区整治出新工程的
- 11月20日
- 2018年11月20日徐村水电厂大
- 11月20日
-
余姚市建材网
余姚市采购信息网
余姚市政府公开信息
余姚市公共资源交易网
余姚市电力交易中心
余姚市交易中心
余姚市房产交易中心
余姚市工程交易中心
余姚市钢铁交易中心
余姚市建设交易中心
余姚市招投标交易中心
余姚市政府交易中心
余姚市造价信息网
余姚市市政工程信息网
余姚市水利工程信息网
余姚市通信工程信息网
余姚市医药招标网
余姚市建筑招标网
余姚市工程招标网
余姚市建设招标网
余姚市施工招标
余姚市装饰工程招标
余姚市建设工程网
余姚市水利招标信息网
余姚市电力招标网
余姚市建委招投标网
余姚市建筑管理网
余姚市建设信息港
余姚市教育招标网
余姚市装修招标
余姚市人力和社会保障局
余姚市建设网
余姚市总包工程
余姚市政府工程招标
余姚市工程施工招标
余姚市工程公开项目
余姚市工程采购信息
余姚市招标投标采购平台
余姚市省市工程建设网