位置>千里马招标网> 招标中心> 龙岩市第四中学教学仪器设备货物类采购项目
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
**省政府采购合同
编制说明
1、签订合同应遵守《中华(略)
2、签订合同时,采购人(略)。招标文件第五章已有规定的,双方均不得对规定进行变更或调整;招标文件第五章未作规定的,双方可通过友好协商进行约定。
甲方:(略)
乙方:**恒达教育装备工程有限公司 大型企业 无
根据招标编号为[****]WZ[GK]****-1的(略)教学仪器设备货物类采购项目项目(以下简称:“本项目”)的招标结果,乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商,就以下事项达成一致并签订本合同:
1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分:
1.1合同条款;
1.2招标文件、乙方的投标文件;
1.3其他文件或材料:(略)
2、合同标的
包号 | 品目号 | 品目名称 | 商品名称 | 数量 | 计量 单位 | 产地 类型 | 单价 | 金额 | 品牌 | 型号技术 指标等 | 产品属性 | |||||
1 | 1-1 | 教学(略) | 教学专用仪器 | 1 | 批 | 国内 | **** | **** | 恒达 | 详见投标分项报价表 | 无 | |||||
1 | 1-2 | 教学专用仪器 | 教学专用仪器 | 1 | 批 | 国内 | (略) | (略) | 恒达等 | 详见(略) | 无 | |||||
合计: | (略) |
3、合同总金额
3.1合同总金额为人民币大写:肆拾玖万肆仟伍佰元整(¥(略))。
4、合同标的交付时间、地点和条件
4.1交付时间:(略)
4.2交付地点:(略)
4.3交付条件:(略)
5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定,具体如下:
5.1本项目乙方提供免费质量保修期一年;产品实行终身维修。质量保修期内非因操作不当造成需要更换的零(略)。5.2质量保修期自货物安装调试验收合格之日起计算。保修期内如出现设计、制造、运输、装卸等原因造成的质量问题,乙方无偿负责维修、更换。保修期后出现故障,只收(略)。所需配件为生产厂家原装配件,其价(略)。5.3质量保修期内若货物在运行中发生问题,乙方在48小时内派专业技(略)务。质量保修期后,乙方有接到故障(略),技术人员与甲方协商到达甲方地点的时间,并做好货物维修。
6、验收
6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行,具体如下:
(1)在甲方确认本次标的所有项目已全部安装调试完毕,确认无故障和其它问题后方可要求验收。(2)验收标准:根据本招标文件、乙方的投标文件、承诺及有关国家、行业规定进行验收。(3)货物到货验收时乙方代表必须在场,并提供产品合格(略)。(4)乙方投报的所有设备及部件均出自原厂,不得私自添加或更改,并保证所有设备及部件均是全新的纯正部品,不得以废、旧材料制作,所有设备的附件(含装箱单、保修卡、说明书等)完整齐全,否则(略),甲方有权拒绝接收。所提供货物若为OEM生产,用户单位可以拒绝,并且追究乙方责任。施工期间(略),不得遗失,验收(略)。所有部件乙方都不得私自开箱,必须先经过甲方有关人员检验后方可开箱进行安装,否则甲方有权拒绝安装和验收。
6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收:
不邀请。
7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行,具体如下:
支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
1 | 92 | 所有货物安装调试完毕并经验收合格,正常运行十五个工作日及中标人须持正式发票和采购人所开具的验收合格证明后,采购人一次性付清92%合同款项。 |
2 | 8 | 项目验收合格之日起正常使用一年后付清8%合同款项。 |
8、履约保证金
无。
9、合同有效期
自签(略),甲乙双方履行完合同内容后终止。
10、违约责任
(一) 未按期交货的违约责任1.如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货的(不可抗力除外),在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下,甲方有权选择同意**交货期还是不予**交货期,甲方同意**交货期的,延期交货的时间由双方别行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1天,按迟交货物金额的0.08%。但是,延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的5%。如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的(不可抗力除外),每逾期1天,乙方应按迟交货物金额的0.08%向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交(略)。若乙方逾期交货达30天(含30天)以上的,甲方有权单方解除本合同,乙方仍应(略)。若因此给甲方造成损失的,还应赔偿甲方所受的损失。(二)若乙方不能交货的(逾期15个工作日视为不能交货,因不可抗拒(略))或交货不合格从而影响甲**常使用的,乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的10%的违约金。违约金不足以补偿损失的,甲方有权(略)。(三)如果乙方未能按照合同约定的时间提供服务的,每逾(略),乙方应向甲方支付100元违约金,若因此给(略),乙方还应赔偿甲方所受的损失。甲方逾期付款的(有正当拒付理由的除外)应按照逾期(略).08%支付逾期付款违约金。
11(略)
11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品;乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控,任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关,乙方应与第三方交涉,并承担可能发生的一切法律责任、费用和(略)该损失。
11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的(略)关法律、法规和规章的规定进行处理,具体如下:。
12、解决争议的方法
12.1甲、乙双方协(略)。
12.2若协商解决不成,则通过下列途径之一解决:
提交仲裁委员会仲裁,具体如下:(略)
向人民法院提起诉讼,具体如下:。
13、不可抗力
13.1因不可抗力造成违约的,遭受不可抗力一方应及时向(略)得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为,允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
13.2本合同中的不可抗力指不能预(略)但不限于:自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。
14、合同条款
根据实际情况填写。招标文件第五章已有规定的,双方均不得对规定进行变更或调整;招标文件第五章未作规定的,双方可通过友好协商进行约定。
15、其他约定
15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。
15.2本合同未尽事宜,双方可另行补充。
15.3本合同自签订之日起生效。
15.4本合同纸质文件一式五份。合同电子(略)。合同纸质文本(略),以备案电子文本为准,具有同等效力。
15.5其他:(略)
甲方: | (略) | 乙方: | **恒达教育装备工程有限公司 |
住所: | 新罗区东城**路127号 | 住所: | **市金(略) |
单位负责人: | 单位负责人: | 章照武 | |
委托代理人: | | 委托代理人: | |
联系方法: | (略) | 联系方法: | (略) |
开户银行: | 开户银行: | 中国建设银行**金山支行 | |
账号: | 账号: | (略) |
签订地点:
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多龙岩招标采购信息
- 【杜集区】淮北市石台镇人民政府于2
- 01月19日
- 福建省上杭职业中专学校教室多媒体设
- 01月19日
- 晋江市晋兴职业中专学校VR/AR职
- 01月19日
- 佛山市南海区大沥镇华夏社区公共服务
- 01月19日
- 十堰市柳林中学采购办公耗材公开招标
- 01月19日
- 神华准格尔能源有限责任公司投影仪设
- 01月19日
- 打印机合同公示
- 01月19日
- 打印机EPSON160
- 01月19日
- 唐县齐家佐乡葛公小学录播教室采购项
- 01月19日
- 【太和县】太和县高庙镇人民政府于2
- 01月19日
- 联想(lenovo)LT2641H
- 01月19日
- 惠普多功能一体机LaserJetP
- 01月19日
-
龙岩建材网
龙岩采购信息网
龙岩政府公开信息
龙岩公共资源交易网
龙岩电力交易中心
龙岩交易中心
龙岩房产交易中心
龙岩工程交易中心
龙岩钢铁交易中心
龙岩建设交易中心
龙岩招投标交易中心
龙岩政府交易中心
龙岩造价信息网
龙岩市政工程信息网
龙岩水利工程信息网
龙岩通信工程信息网
龙岩医药招标网
龙岩建筑招标网
龙岩工程招标网
龙岩建设招标网
龙岩施工招标
龙岩装饰工程招标
龙岩建设工程网
龙岩水利招标信息网
龙岩电力招标网
龙岩建委招投标网
龙岩建筑管理网
龙岩建设信息港
龙岩教育招标网
龙岩装修招标
龙岩人力和社会保障局
龙岩建设网
龙岩总包工程
龙岩政府工程招标
龙岩工程施工招标
龙岩工程公开项目
龙岩工程采购信息
龙岩招标投标采购平台
龙岩省市工程建设网