位置>千里马招标网> 招标中心> 石牌客技站7、8道地沟雨棚12-02修复工程施工总价承包二次招标公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
石牌(略)价承包二次招标公告
招标编号:(略)
1.招标条件
本招标项目石牌客技站7、8道地沟雨棚12-02修复工程已经由中国铁路广州局集团有限公司财务部下函批准建设,项目业主和出资人均是广深铁路股份有限公司,建设资金来源为企业自筹资金,建设资金已经落实。项目已具备招标条件,招标人为广深铁路股份有限公司,现对该项目的施工进行公开二次招标。
2.项目(略)
2.1 工程概况
石牌客技站(略),为钢筋混凝土结构,屋面板为拱形压型钢屋面,建筑面积为****㎡。在****年 山竹 强台(略),既有拱形压型钢屋面板部分受损,抢险时拆除了约200㎡受损屋面板,余下的屋面板因使用年限长,屋面锁边已锈蚀不能固定屋面,存在严重安全隐患,急需全部拆除并重建屋面。设计新建屋(略)。
2.2 招标范围
石牌客技站7、8道地沟雨棚12-02修复工程施工图全部内容。
2.3 工程主要内容及重难点工程
(1)工程主要内容:
1.拆除石牌客技站(略),面积(略)。
2.新建铝镁合金支架、拉膜篷屋面,面积为****㎡。
(2)重难点工程:棚内有2条检修股道、棚外有1条存车线,棚高约8米,每根柱子上有13米长的钢拉索,周边是股道、接触网等设备,对施工有限制,并且需要办理Ⅲ级营业线施工手续。
2.4 标段划分
本次招标项目拟划分为1个标段。
2.5 其他
本次工程总投资(略)万元,建设工期30日历天。
3.(略)
3.1对投标人的要求
(1)在中华人民共和国境内合法注册的独立法人。
(2)资质要求:要求投标人(略):①铁路工程施工总承包贰级及以上资质;②建筑工程施工总承包贰级及以上资质。
(3)联合体投标要求:(略)
(4)业绩要求:截至递交投标文件截止之日前近五年内有完成类似工程业绩不少于一项。(类似工程指的是直立锁边铝镁锰板屋面施工工程)
3.2 项目经理及总(略)
项目经理须具备铁路工程或建筑工程专业壹级注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书,职称工程师或以上,具有有效的安全生产考核合格证书,具有八年以上项目经理工作经验,良好的职业道德,且未在其他在建工程项目任职。
总工程师职称工程师及以上,从事类似(略) 5 年,主管项目技术工作 3 年及以上。
3.3 其他要求
(1)投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人;
(2)具备有效的安全生产许可证;
(3)具有认证机构认证的质量管理体(略)
(4)未在中国铁路总公司或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内;
(5)未在广铁集团通报的停标处罚期内。
(6)投标人不得(略):被暂停或取消投标资格的;在最近三年内有骗取中标或严重违约而处于停标处罚期内的;有诉讼及仲裁情况而处于停标处罚期内的。
(7)被纳(略) 黑名单 管理的单位,且在公布期限内的不得参与投标。
(8)投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目经理在递交投标文件之日前1年内不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。
3.4 根据《中国铁路总公司建设管理部关于进一步规范铁路建设项目招标工作的通知》(建工函[****]39号)要求,投标人应提供发包人出具的投标人业绩、项目经理、项目总工(技术负责人)资格证明材料,具体格式见附件。
3.5 (略)
4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者,请于(略)5月29日,每日上午 9 时00分至 11时00分,下午14时00分至16时00分(北京时间,下同),在广州公共资源交易中心(地址:广州市天河区天润路333号)持企业营业执照副本及复印件、法人授权书、购买人身份证(及复印件)、汇款凭证复印件以及《广州建设工程投标报名申请表》(该申请表每个包件/标段一式两份)原件购买招标文件,投标人在购买招标文件前应先在广州公共资源交易中心办理企业信息登记,办理详情请参见广州公共资源交易网(http://(略)cn)服务指南栏目。
4.2 招标文件每标段售价 500元,采用(略),售后不退。投标人须在购买招标文件前将标书款电汇至招标代理账号(不接受网汇、现金、信汇等方式,仅接受普通银行电汇;且不接受个人汇款),同时须在汇款(略)。招标代理账号如下:
开户银行:(略)
开户名称:(略)
账 号:(略)
4.3 本次招标不接受邮购招标文件。
4.4原已购买招标文件的投标人,如继续参加本次投标,请于本次招标文件发售时间内,带齐相关资料到广州公共资源交易中心免费更换招标文件。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件(略)时00分(略),递交投标文件的截止时间(投标截止时间,下同)为****(略),地点:广州公共资源交易中心(地址:广州市天河区天润路333号)。
5.2 逾期送达的或(略),招标(略)。
6.发布公告的媒体
本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网、中国招标投标公共服务平台、铁路建设工程网上发布,本公告的修改、补充,在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处,以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。
7.联系方式
招标人: | 广深铁路股份有限公司 |
地址: | 深圳市罗湖区和平路****号 |
邮编: | (略) |
联系人: | 岑工 |
电话: | (略) |
电子邮件: | (略) |
招标代理机构: | (略) |
地址: | 广州市越秀区中山一路65号二楼 |
邮编: | (略) |
项目经理: | 李剑华(招标师证书编号:(略) |
标书售卖联系人: | 刘工(略) |
保证金处理联系人: | 靳工(略) |
业务咨询联系人: | 李工(略) |
传真: | 020-**** 电子邮件:(略) |
开户银行: | (略) |
开户名称: | (略) 账号:(略) |
广深铁路股份有限公司
(略)
附件一
投标人业绩证明
(项目名称) 由(发包人)于 年 月 日于 (公共资源) 交易中心向 (承包人) 发放中标通知书(中标通知书编号: ),通知书项目经理为: ,身份证号: ,项目总工(技术负责人)为: ,身份证号: 。
项目于 年 月 日签(略), 合同价格为 。
项目的开工日期为 年 月 日,接收日期为 年 月 日(竣工验收日期为 年 月 日),工程质量 。
或项目正在施工。
特此证明。
发包(略)(盖章)
年 月 日
发包单位联系人:
联 系 电 话:
发 包 人 地 址:
总 监理 工程师:
联 系 电 话:
附件二
项目经理业绩证明
(项目名称) 由(发包人)于 年 月 日于 (公共资源) 交易中心向 (承包人) 发放中标通知书(中标通知书编号: ),通知书项目经理为: ,身份证号: ,项目于 年 月 日签订合同协议书,合同价格为 。
项目的开工日期为 年 月 日,接收日期为 年 月 日(竣工验收日期为 年 月 日)。
或项目正在施工。
姓名 ,身份证号: (略)
至 年 月 日在(项目名称)任项目经理。
特此证明。
发包单位名称(盖章)
年 月 日
发包(略):
联 系 电 话:
发 包 人 地 址:
注:如项目经理中途变更,请提(略):①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。
附件三
项目总工(技术负责人)业绩证明
(项目名称) 由(发包人)于 年 月 日于 (公共资源) 交易中心向 (承包人) 发放中标通知书(中标通知书编号: ),通知书项目总工(技术负责人)为: ,身份证号: ,项目于 年 月 日签订合同协议书,合同价格为 。
项目的开工日期为 年 月 日,接收日期为 年 月 日(竣工验收日期为 年 月 日)。
或项目正在施工。
姓名 ,身份证号: (略)
至 年 月 日在(项目名称)任项目总工(技术负责人)。
特此证明。
发包单位名称(盖章)
年 月 日
发包单位联系人:
联 系 电 话:
发 包 人 地 址:
注:如项目总工(技术负责人)中途变更,请提(略):①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。
附件四:(略)
(注:下表内容仅在未进行资格预审或资格预审后所涉及的内容有变化时,投标人再依此(略)。)
表2-1 资格审查资质条件
标段:石牌客技站(略)
序号 | 资质条件 |
1 | 投标人须具备以下资质之一:①铁路工程施工总承包贰级及以上资质;②建筑工程施工总承包贰级及以上资质。 |
表2-2 资格审查财务要求
标段:石牌客技站7、8道地沟雨棚12-02修复工程
序号 | 财务要求 |
1 | 投标人用于申请标段的营运资金(包括适当凭证的现金资源、银行贷款和信用额度)不应小于****千元。 |
2 | 在****年~****年(近 3 年)中平均(略)。 |
/ | / |
表2-3 资格审查业绩要求
标段:石牌客技站7(略)
工程项目 | 业绩要求 | |
****年(略)(递交投标文(略))具有完成(略) | ||
路基工程 | 1 | (例:(略) |
p; p; | p; p; | |
桥梁工程 | 1 | (例:(略) |
2 | (例:(略) | |
3 | (例:(略) | |
4 | (例:跨度D m的(略) | |
5 | (例:(略) | |
6 | (例:(略) | |
p; p; | p; p; | |
隧道工程 | 1 | (例:(略) |
p; p; | p; p; | |
轨道工程 | 1 | (例:正线铺轨长度L km的铁(略)) |
2 | (例:(略) | |
3 | (例:(略) | |
p; p; | p; p; | |
通信工程 | p; p; | p; p; |
信号工程 | p; p; | p; p; |
电力工程 | p; p; | p; p; |
电气化工程 | ||
房屋工程 | 1 | 类似相关工程 |
给排水工程 | p; p; | p; p; |
营业线工程 | ||
其他工程 | p; p; | p; p; |
注:类似工程指的(略)。
表2-4 资格审查信誉要求
标段:石牌客技站7、8道地沟雨棚12-02修复工程
项目 | 资格要求 |
诉讼及仲裁 | 投标人在(略)年6月(递交投标文件之日起前 3 年内)没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁。 |
履约情况 | 投标人在****年6月~****年6月(递交投标文件之日起前 3 年内)中不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使合同被解除。 |
行贿犯罪情况 | 投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目经理在****年6月~****年6月(递交投标文件(略))不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。 |
辖内失信 (如果作为条件) | 投标人在本招标项目招标公告发布之日前1年内不曾在招标人(铁路局或铁路公司)管辖范围内发生质量、安全事故或较严重质量安全稳定问题或运营安全事故;被纳入国家铁路局 黑名单 管理的单位,且在公布期限内的不得参与投标。 |
注:1.较严重质量安(略)理的,下同。
2.投标人提供虚假材料,在签订合同之前被查实的,可以取消其中标资格。
表2-5 资格审查项目经理和总工程师资格
标段:石牌客技站7、8道地沟雨棚12-02修复工程
人员 | 资格要求 |
项目经理 | 具有具备铁路工程或建筑工程专业壹级注册建造师执业资格证书,职称(略)8 年以上项目经理工作经验,具有有效的安全生产考核合格证书,良好的职业道德,且未在其他在建(略)。 |
总工程师 | 职称工程师及以上,从事类似项目管理工作至少 5 年,主管项目技术工作 3 年以上。 |
注:项目经理和总工程师按标段配备,不得重复。
表2-6 资格审查其他要求
标段:石牌客技站(略)
项目 | 要求 | ||
主要人员 | 人员 | 数量 | 资格要求 |
项目副经理 | 1 | 建筑工程专业二级注册建造师执业资格证书,工程师或以上职称、1 年以上类似项目管理工作经验,有良(略)。 | |
财务负责人 | 1 | 具有会计从业资格,中级(略) 3 年以上类似项目财务管理工作经验,负责财务工作 3 年以上。 | |
质量负责人 | 1 | 中级或以上职称、 3 年以上类似项目相关工作经验,担任项目质量负责人 3 年以上。 | |
安全负责人 | 1 | 具有有效的安全(略),中级或以上职称、3 年以上类似项目相关工作经验,担任项目安全负责人 3 年以上。 | |
试验负责人 | 1 | 具有国家规定试验资格,中级或以上职称、 3 年以上类似项目(略),担任项目试验负责人 3 年以上。 | |
专业工程师 | 2 | 中级或以上 职称、 3 年以上类似项目相关工作经验,担任房建专业工程师 3年以上。 | |
分包 | 主体工程不分包。 分包人的资质要求:/ | ||
设备 | 申请人为每个申请标段承诺提供满足以下要求的专用设备: p; p; | ||
p; p; | p; p; |
注:招标人应按照不同标段要求分别提出数量要求;投标人按所投各标段的要求分别配备人员,不得重复。
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多广州市招标采购信息
- 崇左至靖西高速公路大新服务区扩建工
- 05月23日
- 莆田学院莆田学院交通运输服务服务类
- 05月23日
- 任丘市议论堡邢村道路水泥路面硬化及
- 05月23日
- 澜沧县2019年第三批“直过民族”
- 05月23日
- 【滦县】Z130223190120
- 05月23日
- 济南锦苑学校租车采购合同公示
- 05月23日
- 国道109线乐都至平安段公路改扩建
- 05月23日
- 海晏县湟水河自行车道建设项目[变更
- 05月23日
- 甘肃省敦煌高速公路处已竣工高速公路
- 05月23日
- 莘县公安局DNA实验室设备采购项目
- 05月23日
- 云南省烟草公司德宏州公司采购201
- 05月23日
- 山东省滨海公安局山东省滨海看守所消
- 05月23日
-
广州市建材网
广州市采购信息网
广州市政府公开信息
广州市公共资源交易网
广州市电力交易中心
广州市交易中心
广州市房产交易中心
广州市工程交易中心
广州市钢铁交易中心
广州市建设交易中心
广州市招投标交易中心
广州市政府交易中心
广州市造价信息网
广州市市政工程信息网
广州市水利工程信息网
广州市通信工程信息网
广州市医药招标网
广州市建筑招标网
广州市工程招标网
广州市建设招标网
广州市施工招标
广州市装饰工程招标
广州市建设工程网
广州市水利招标信息网
广州市电力招标网
广州市建委招投标网
广州市建筑管理网
广州市建设信息港
广州市教育招标网
广州市装修招标
广州市人力和社会保障局
广州市建设网
广州市总包工程
广州市政府工程招标
广州市工程施工招标
广州市工程公开项目
广州市工程采购信息
广州市招标投标采购平台
广州市省市工程建设网