位置>千里马招标网> 招标中心> 乐余镇警务辅助人员管理大队关于乐丰路、乐兴南路部分道口绿化带改造工程的二次公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
(略)警务辅助人员管理大队关于乐丰路、乐兴南路部分道口绿化带改造工程的二次公告 【信息时间: (略) | |
(略)警务辅助人员管理大队关于乐丰路、乐兴南路部分道口绿化带改造工程的二次公告 1. (略)警务辅助人员管理大队的乐丰路、乐兴南路部分道口绿化带改造工程已经批准建设。工程所需资金来源是 自筹 ,现已落实。该工程已具备开工条件,建设单位尚未确定或意向确定施工单位。根据招投标有关法律、法规、规章的规定,现邀请合格的潜在投标人参加本工程的投标,通过本次招标确定施工单位。 2.江苏天园项目管理集团有限公司受招标人委托具体负责本工程的招标事宜。 3. 工程概况: (1) 工程地点:(略) (2) 工程规模:乐丰路、乐兴南路部分道口绿化带改造工程。招标金额约25万元 。 (3) 计划开、竣工时间: (略),工期62天 。 4. 本招标工程共分1个标段,发包内容如下:乐丰路、乐兴南路部分道口绿化带改造工程:绿化种植及二年养护。 5. 申请人应具备的主要资格条件:必须具备建设行政主管部门核发的符合下列资质的法人: 1)申请人资质(略):必须是****年度张家港市政府投资建设工程预选承包商名录(园林绿化工程专业承包类)二级及以上或****年度苏州市政府投资建筑工程预选承包商名录(园林绿化工程专业)二组及以上。 2)拟选派项目负责人资质等级:按照苏州市园林和绿化管理局《绿化工程项目负责人实施细则》(苏园规字〔2(略)) 执行。 (1)学历、职称要求(符合(略)): ① 获得国家级园林绿化相关专业中级或以上职称的技术人员 ② 获得园林绿化(略) (2)近四年以来参加过2个工程造价100万元以上已验收合格的园林绿化建设工程。 6. 投标申请人资格合格条件: (1).具有独立订立合同的能力; (2).(略)符合国家有关规定; (3).以联合体形式投标的,联合体的资格(资质)条件必须符合招标文件要求,并附有共同投标协议(本工程不接受联合体投标); (4).企业具备安全生产条件,并取得安全生产许可证(相关规定不作要求的除外); (5).项目负责人必须(略): ①项目负责人不得同时在两个或两个以上单位受聘或者执业:a、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险; b、将本人执(职)业资格证书同时注(略)或项目负责人是变更后无在建工程(必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月)或因非承包方原因致使工程项目停工(略)程,但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内;③项目负责人无行贿犯罪行为记录;或者有行贿犯罪行为记录,但自记录之(略) (6).投标人不得存在下列情形之一: ①为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);②为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人,以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的;③与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代理人的,或者相互控股、参股的;④与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的;⑤单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位;⑥处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态,以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内的;⑦因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的;⑧投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录,或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的;⑨在“信用中国”网站((略)gov.cn),投标人被列为失信被执行人的,详见苏信用办(****)23号。 (7).符合法律、法规规定的其他条件; (8). 投标人必须是****年度张家港市政府投资建设工程预选承包商名录(园林绿化工程专业承包类)二组及以上或****年度苏州市政府投资建筑工程预选承包商名录(园林绿化工程专业)Ⅱ组及以上单位。 (9). 企业法定代表人不允许担任项目负责人。 7、入围办法:(略) 8、评分方法:(略) 9、其它事项: 1.资格预审时间、地点已在报名时领取的资格预审文件中写明,不再另行通知。 2. 报名经办人可以是法人代表,也可以是法人代(略)(委托代理人(略)),报名时报名经办人并须携带本人身份证和加盖单位公章的书面报名申请书。 3. 报名时提供:单位营业执照复印件、拟派负责本项目的项目负责人职称证书复印件,委托代理人和项目负责人身份证复印件,以及本单位为委托代理人(报名经办人)和项目负责人连续交纳6个月以上的社会养老保险清单复印件,以上复印件加盖单位公章。 4.投标保证金的数额及缴纳情况,将在资格预审(略)。 5. 报名后不参加资格预审的或者经资格预审确定的合格申请人不获取招标文件或者获取招(略)期间,国有资金项目的招标人可以拒绝其投标。 6. 申请人于****年6月10日至 ****年6月12日每天上午 8时30 分至下午 17 时 00分到江苏天园项目管理集团有限公司((略))报名并获取资格预审文件(节假日除外)。 资格预审时间及地点:****年6月13日上午9:30张家港市乐余文化中心三楼会议室。 7. 招标人联系人:宋雪娇 电话:(略) 8. 招标代理机构联系人:徐叶波 电话:(略) 地址:(略) 本公告发布时间为:(略) 江苏天园项目管理集团有限公司 ****年6月10日 | |
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多张家港市招标采购信息
- 奉化区莼湖镇塘头村景观工程交易公告
- 06月10日
- 闽侯县荆溪镇人民政府永丰互通桥下及
- 06月10日
- 宿豫区曹集乡双河村河道综合治理景观
- 06月10日
- 合肥市蜀山区园林绿化管理处直接采购
- 06月10日
- 广州市越秀区人民法院关于广州市海珠
- 06月10日
- 临沧市云县大朝山西镇菖蒲塘村红豆杉
- 06月10日
- 广州市越秀区人民法院关于广州市海珠
- 06月10日
- 广州市越秀区人民法院关于广州市海珠
- 06月10日
- 广州市越秀区人民法院关于广州市海珠
- 06月10日
- 广州市越秀区人民法院关于广州市海珠
- 06月10日
- 广州市越秀区人民法院关于广州市海珠
- 06月10日
- 惠山生命园污水处理系统新建工程的招
- 06月10日
-
张家港市建材网
张家港市采购信息网
张家港市政府公开信息
张家港市公共资源交易网
张家港市电力交易中心
张家港市交易中心
张家港市房产交易中心
张家港市工程交易中心
张家港市钢铁交易中心
张家港市建设交易中心
张家港市招投标交易中心
张家港市政府交易中心
张家港市造价信息网
张家港市市政工程信息网
张家港市水利工程信息网
张家港市通信工程信息网
张家港市医药招标网
张家港市建筑招标网
张家港市工程招标网
张家港市建设招标网
张家港市施工招标
张家港市装饰工程招标
张家港市建设工程网
张家港市水利招标信息网
张家港市电力招标网
张家港市建委招投标网
张家港市建筑管理网
张家港市建设信息港
张家港市教育招标网
张家港市装修招标
张家港市人力和社会保障局
张家港市建设网
张家港市总包工程
张家港市政府工程招标
张家港市工程施工招标
张家港市工程公开项目
张家港市工程采购信息
张家港市招标投标采购平台
张家港市省市工程建设网