位置>千里马招标网> 招标中心> 长泰县古农农场中心小学多媒体设备及监控设备工程类采购项目
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
漳州市政府采购合同
编制说明
1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》。
2、签订合同时,采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的,双方均不得对规定进行变更或调整;招标文件第五章未作规定的,双方可通过友好协商进行约定。
甲方:(略)
乙方:(略)
根据招标编号为[350625]CTCGZX[TP]2019014的(略)多媒体设备及监控设备工程类采购项目项目(以下简称:“本项目”)的招标结果,乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商,就以下事项达成一致并签订本合同:
1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分:
1.1合同条款;
1.2招标(略)
1.3其他文件或材料:(略)
2、合同标的
解锁编辑
包号 | 品目号 | 品目编号 | 品目名称 | 商品名称 | 数量 | 计量 单位 | 产地 类型 | 单价 | 金额 | 品牌 | 型号技术 指标等 | 产品属性 | ||||
1 | 1-1 | B(略) | 保安监控和防盗报警系统工程 | 保安监控和防盗报警系统工程 | 1 | 批 | 国内 | (略) | (略) | 宇视等 | IPC-B23(略) | 无 | ||||
合计: | (略) |
3、合同总金额
3.1合同总金额为人民币大写:壹拾伍万贰仟伍佰元整(¥(略))。
4、合同标的交付时间、地点和条件
4.1交付时间:货合同签订之日起45个日历日内(具体时间由(略)),货物(略),完成验收,交付使用。每延误1个日历日,中标人应向采购人支付1%违约金,违约金(略)
4.2交付地点:福建省漳州市(略);
4.3交付条件:(略)
5、合同标(略),具体如下:
按采购货物清(略)
6、验收
6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行,具体如下:
1、乙方须将(略),完成初验,交付采购人验收。2、甲方将委托第三方机构或随机抽取漳州市政府采购评审专家对货物进行验收(第三方机构或专家验收费用由乙方支付),验收合格后,货物正(略)。验收不合格的,乙方须(略)。3、乙方必须在现场免费负责人员培训,以达到(略)。4、安装调(略),超过3个工作日内未验收视验收通过,若项目在未验收前,甲方(略),如经使用,则视为自动验收合格合格。 。。
6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收:
不邀请。
7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行,具体如下:
解锁编辑
支付期次 | 支付比例(%) | 支付(略) | 预期支付时间 (用于采购贷申贷,为空无法进行申贷) |
1 | 100 | 7个工作日支付货款100% |
8、履约保证金
无。
9、合同有效期
甲乙双方签订合同之日起生效。
10、违约责任
10.1未按期交货的违约责任 10.1.1如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货的(不可抗力除外),在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下,甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期,甲方同意延长交货期的,延期交货的时间由双方别行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1 天,按迟交货物金额的 1 %。但是,延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的 10 %。 10.1.2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的(不可(略)),每逾期1天,乙方应按迟交货物金额的 5 %向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款和履约保证金中予以扣除。若乙方逾期交(略)(含5天)以上的,甲方有权单方解除本合同,乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给(略),还应赔偿甲方所受的损失。 10.2若乙方不能交货的或交货不合格从而影响甲方正常使用的,乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的 5 %的违约金,并没收履约保证金。违约金不足以补偿损失的,甲方有权要求乙方赔偿损失。 10.3如果乙方未能按照合同约定的时间提供服务的,每逾期 1天的,乙方应向甲方支付 100 元违约金,若因此给甲方造成损失的,乙方还(略)。 10.4甲(略)(有正当拒付理由的除外)应按照逾期金额的每日5 %支付逾期付款违约金。
11、知识产权
11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品;乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控,任何第三(略),乙方应与第三方交涉,并承担可能发生的一切(略)偿该损失。
11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品,则乙方中标资格将被取消;甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理,具体如下:(略)
12、解决争议的方法
12.1甲、乙双方协(略)。
12.2若协商解决不成,则通过下列途径之一解决:
提交仲裁委员会仲裁,具体如下:(略)
向人民法院提起诉讼,具体如下:(略)
13、不可抗力
13.1因不可抗力造成违约的,遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为,允许遭(略),并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
13.(略)客观情况,包括但不限于:自然灾害如地震、(略)
14、合同条款
1、本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函(如果有的话)均为本(略),与本合同具有同等法律效力2、乙方施工过程中需要甲方配合的,甲方都应及时给予方便。 3、乙方现场施工、调试全部完成后,向甲方提出验收申请。验收合格后由甲方出具验收合格书。项目在未验收前,甲方不得私自使用,如经使用,则视为自动验收合格。 4、我司对此次采购的设备按国家规定标准提供1年(其中一体机质保期为3年的免费保修(技术参数中另有规定的从其规定); 保修期内,非因操作不当造成需要更换的零配件及设备由成交人负责包修、包换。保修保证期的维护服务不收取任何额外费用。质量保修期内货物在使用中发生非因操作不当的问题,我司将提供及时、迅速的服务, 服务最终维修响应时间不得超过 2小时,24 小时内到达现场处理,七天内故障不能解决,必须提供代用货物以保证采购单位正常使用。故障维修响应(略),采购方可自(略),所需费用由乙方承担
15、其他约定
15.1合同文件(略)。
15.2本(略),双方可另行补充。
15.3本合同自签订之日起生效。
15.4本合同纸质文件一式肆份。合同电子文本通过政府采购网上公开信息系统自动备案。合同纸质文本需与备案电子文本一致,以备案电子文本为准,具有(略)。
15.5其他:(略)
甲方: | (略) | 乙方: | (略) |
住所: | 古农农场共明作业区 | 住所: | 福建省漳(略) |
单位负责人: | 单位负责人: | 张忠辉 | |
委托代理人: | 委托代理人: | ||
联系方法: | (略) | 联系方法: | (略) |
开户银行: | 长泰县武安信用社 | 开户银行: | 中国建设银行股份有限公司长泰支行 |
账号: | (略) | 账号: | (略)-0002 |
签订地点:(略)
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多长泰县招标采购信息
- 包河区委党校人防防化设备采购与安装
- 07月19日
- 厦门公物-竞争性谈判-GW2019
- 07月19日
- 克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会
- 07月19日
- 衡水市冀州区特勤消防站工程监理
- 07月19日
- 中国中铁?诺德名府高层区入户门采购
- 07月19日
- 衡水市冀州区特勤消防站监理招标公告
- 07月19日
- 宁河区中小学信息技术教育基础设施统
- 07月19日
- 制造部用固定式报警仪等
- 07月19日
- 阳宗海风景名胜区学校食堂设备采购项
- 07月19日
- 新疆昌吉农业科技园区核心区给水、排
- 07月19日
- 德州市公安局视频侦查技术实验室设备
- 07月19日
- 山西省公安厅交通警察总队高速二支队
- 07月19日
-
长泰县建材网
长泰县采购信息网
长泰县政府公开信息
长泰县公共资源交易网
长泰县电力交易中心
长泰县交易中心
长泰县房产交易中心
长泰县工程交易中心
长泰县钢铁交易中心
长泰县建设交易中心
长泰县招投标交易中心
长泰县政府交易中心
长泰县造价信息网
长泰县市政工程信息网
长泰县水利工程信息网
长泰县通信工程信息网
长泰县医药招标网
长泰县建筑招标网
长泰县工程招标网
长泰县建设招标网
长泰县施工招标
长泰县装饰工程招标
长泰县建设工程网
长泰县水利招标信息网
长泰县电力招标网
长泰县建委招投标网
长泰县建筑管理网
长泰县建设信息港
长泰县教育招标网
长泰县装修招标
长泰县人力和社会保障局
长泰县建设网
长泰县总包工程
长泰县政府工程招标
长泰县工程施工招标
长泰县工程公开项目
长泰县工程采购信息
长泰县招标投标采购平台
长泰县省市工程建设网