位置>千里马招标网> 招标中心> 周宁县实验幼儿园户外大型体育器械
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
(略)户外大型体育器械采购项目项目编号:[****]FJSHYZB[XJ]****作者:(略)发布时间:****-08-17 18:44
福建省政府采购合同
编制说明
1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》。
2、签订合同时,采购人与(略)。招标文件第五章已有规定的,双方均不得(略),双方可通过友好协商进行约定。
甲方:(略)
乙方:(略)
根据招标编号为[****]FJSHYZB[XJ]****的(略)户外大型体育器械采购项目项目(以下简称:“本项目”)的招标结果,乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商,就以下事项达成一致并签订本合同:
1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分:
1.1合同条款;
1.2招标文件、乙方的投标文件;
1.3其他文件或材料:(略)
2、合同标的
包号 | 品目号 | 品目编号 | 品目名称 | 商品名称 | 数量 | 计量 单位 | 产地 类型 | 单价 | 金额 | 品牌 | 型号技术 指标等 | 产品属性 | ||||
1 | 1-1 | A(略) | 其他体育设备 | 其他体育设备 | 1 | 批 | 国内 | (略) | (略) | 丰成 | FC-101 | 无 | ||||
合计: | (略) |
3、合同总金额
3.1合同总金额为人民币大写:壹拾陆万玖仟捌佰元整(¥(略))。
4、合同标的交付时间、地点和条件
4.1交付时间:(略)
4.2交付地点:(略)
4.3交付条件:(略)
5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定,具体如下:
合同包1 品目号1-1 其他体育设备1批 总价(略).00元 合同总金额(大写)人民币:壹拾陆万玖仟捌佰元整(¥:(略).00元)。
6、验收
6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行,具体如下:
验收结果经双方确认后,(略)收结果并签名盖章。。
6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收:
不邀请。
7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行,具体如下:
支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
1 | 95 | 验收合格后支付合同金额95% |
2 | 5 | 验收合格一年后支付合同金额5% |
8、履约保证金
无。
9、合同有效期
长期有效。
10、违约责任
10.1未按期供货的违约责任 10.1.1如果乙方未能按合同规定的时间按时足额供货的(不可(略)),在乙方书面(略),甲方有权选择同意延长供货完工期还是不予延长供货完工期,甲方同意延(略),延期供货的时间由双方另行确定。延期供货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。延期供货违约金比率为每迟交 1天,按迟供货物金额的 0.1%。但是,延期供货违约金的支付总额不得超过迟供货物部分合同金额的 30%。 10.1.2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期供货完工期按时足额供货的(不可(略)),每逾期 1 天,乙方应按迟供货物金额的 0.1%向甲方(略)。逾期供货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方(略)(含30天)以上的,甲方有权单方解除本合同,乙方仍应按上述约定支付延期供货违约金。若因此(略),还应赔偿甲方所受的损失。 10.2若乙方不能供货的或供货不合格从而影响甲方正常使用的,乙方应向甲方偿付不能供货部分货款的 30%的违约金。违约金(略),甲方有权要求乙方赔偿损失。 10.3如果乙方未能按照合同约定的时间提供服务的,每逾期 1 天的,乙方应向甲方支付 500 元违约金,若因此给甲方造成损失的,乙方还(略)。 10.4甲方逾期付款的(有正当拒付理由的除外)应按照逾期金额的每日 0.1%支付逾期付款违约金。。
11、知识产权
11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品;乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控,任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关,乙方应与第三方交涉,并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果;若甲方因此而遭致损失,则乙方应赔偿该损失。
11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管(略)和规章的规定进行处理,具体如下:。
12、解决争议的方法
12.1甲、乙双方协商解决。
12.2若协商解决不成,则通过下列途径之一解决:
提交仲裁委员会仲裁,具体如下:。
向人民法院提起诉讼,具体如下:合同发生争议向采购方所在地人民法院提起诉讼。。
13、不可抗力
13.1因不可抗力造成违约的,遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,(略)抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为,允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同,并根据情况(略)。
13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,包括但不限于:自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见(略)
14、合同条款
合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后 36 个月,在质量保证期内货物损坏时,乙方在接到甲方通知后 48 小时内应委派专业技术人员到现场免费提供维修和更换零部件等服务,并及(略)(包括损坏原因、处理情况及甲方意见等)报甲方备案,若 48 小时内无法维修,则应先提供同档次备用货物供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。
15、其他约定
15.1合同文件与(略)。
15.2本合同未尽事宜,双方(略)。
15.3本合同自签订之日起生效。
15.4本合同纸质文件一式肆份。合同电子文(略)。合同纸质文本需与备案电子文本一致,以备(略),具有同等效力。
15.5其他:(略) 。
甲方: | (略) | 乙方: | (略) |
住所: | 周宁县獅城镇洋中路10号 | 住所: | 永嘉(略) |
单位负责人: | 肖何斌 | 单位负责人: | 章长和 |
委托代理人: | | 委托代理人: | |
联系方法: | (略) | 联系方法: | (略) |
开户银行: | 中国建设银行周宁县支行 | 开户银行: | 浙江永嘉农村商业银行桥下支行 |
账号: | (略) | 账号: | (略) |
签订地点:(略)
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多周宁县招标采购信息
- 淮阴工学院2019级新生运动服采购
- 08月18日
- 改则县中学健身房改造、手工教室改扩
- 08月18日
- 2019年江苏省青少年足球教练员技
- 08月18日
- 山东省济南市章丘区教育和体育局章丘
- 08月18日
- 海盐县通元小学音乐器材在线询价采购
- 08月18日
- 海盐县通元小学音乐器材在线询价采购
- 08月18日
- 浙江建工水利水电公司绍兴市马山闸强
- 08月18日
- 黑龙江省冰上训练中心_工程设计
- 08月18日
- 中建一局一公司-华中区域-主体结构
- 08月18日
- 关于教学设备1批的在线询价合同公告
- 08月18日
- 油漆/松香水/螺丝、螺帽等询价采购
- 08月18日
- 武夷新区体育中心水电工程专业分包
- 08月18日
-
周宁县建材网
周宁县采购信息网
周宁县政府公开信息
周宁县公共资源交易网
周宁县电力交易中心
周宁县交易中心
周宁县房产交易中心
周宁县工程交易中心
周宁县钢铁交易中心
周宁县建设交易中心
周宁县招投标交易中心
周宁县政府交易中心
周宁县造价信息网
周宁县市政工程信息网
周宁县水利工程信息网
周宁县通信工程信息网
周宁县医药招标网
周宁县建筑招标网
周宁县工程招标网
周宁县建设招标网
周宁县施工招标
周宁县装饰工程招标
周宁县建设工程网
周宁县水利招标信息网
周宁县电力招标网
周宁县建委招投标网
周宁县建筑管理网
周宁县建设信息港
周宁县教育招标网
周宁县装修招标
周宁县人力和社会保障局
周宁县建设网
周宁县总包工程
周宁县政府工程招标
周宁县工程施工招标
周宁县工程公开项目
周宁县工程采购信息
周宁县招标投标采购平台
周宁县省市工程建设网