位置>千里马招标网> 招标中心> [银川市]关于闽宁镇游客服务中心基础设施配套提升改造项目的补充说明【变更公告...
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
****服务中心基础设施配套提升改造项目
的补充说明
招标人:****
地 址:永**
联系人:高伟 电 话:133****9167
招标代理机构:****
联系人:盛莉莹 电 话:0951-****511 139****9655
招标编号:****
首次公告日期:2019年8月4日
澄清、变更、内容:
一、《投标人须知》中澄清变更如下:
1、原内容:
10.1 | 资质审查(需携带原件) | 1、 法人授权委托书、被授权人身份证; 2、 营业执照、资质证书(可提供清晰的复印件,必须加盖公章且能扫描出二维码)、安全生产许可证; 3、 提供法定代表人、被授权委托人近三个月社保证明; 4、 提供项目经理的注册证、执业证及安全生产考核合格证及近三个月的社保证明; 5、****银行进账单; 6、是否为失信被执行人网站查询结果(可通过“信用中国”、“信用**”网站查询); 7、**回族自治区建设工程投标单位廉洁投标承诺保证书; 注:以上资料均须提供原件否则资格审查不予通过,投标不予接受。 |
澄清后:
10.1 | 资质审查(需携带原件) | 1、法人授权委托书、被授权人身份证; 2、营业执照、资质证书(可提供清晰的复印件,必须加盖公章且能扫描出二维码)、安全生产许可证; 3、提供被授权委托人近三个月社保证明; 4、提供项目经理的注册证、执业证及安全生产考核合格证及近三个月的社保证明; 5、****银行进账单; 6、是否为失信被执行人网站查询结果(可通过“信用中国”、“信用**”网站查询); 7、**回族自治区建设工程投标单位廉洁投标承诺保证书; 8、项目经理无在建在施项目的承诺(格式自拟) 注:以上资料均须提供原件,并且需装订在投标文件中并加盖公章,否则资格审查不予通过,投标不予接受。 |
二、变更如下:
1.《招标文件》“第二章 投标人须知”中第3.5资格审查资料3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。
3.5.2 “近3年财务状况”应附流动资金来****事务所或审计机构审计的财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。
3.5.3 “近3年完成的类似项目情况表”应附中标通知书、合同协议书以及合同工程完工证书(工程竣工证书副本)的复印件。每张表格只填写一个项目,并标明序号。
3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和(或)合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目,并标明序号。
3.5.5 “近3年发生的诉讼及仲裁情况表”应说明相关情况,并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。(13页)现变更为:3.5.1、法人授权委托书、被授权人身份证;3.5.2、营业执照、资质证书(可提供清晰的复印件,必须加盖公章且能扫描出二维码)、安全生产许可证;3.5.3、提供被授权委托人近三个月社保证明;3.5.4、提供项目经理的注册证、执业证及安全生产考核合格证及近三个月的社保证明;3.5.5、****银行进账单;3.5.6、是否为失信被执行人网站查询结果(可通过“信用中国”、“信用**”网站查询);3.5.7、**回族自治区建设工程投标单位廉洁投标承诺保证书;3.5.8、项目经理无在建在施项目的承诺(格式自拟)
2.《招标文件》“第二章 投标人须知”中第4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理(14页)。现变更为:4.2.5、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,未按规定密封及法律规定的其他要求,招标人不予受理。
3.《招标文件》“第二章 投标人须知”中第6.3.1 清标中3、当投标人不平衡报价项目金额超过其投标总价(修正后)的10~20%(具体幅度由招标人在招标文件中明确)时,评标委员会应否决其投标。
当投标人不平衡报价项目的金额未超过其投标总价(修正后)的10~20%(具体幅度由招标人在招标文件中明确)时,评标委员会应在评标报告中记录,提醒招标人在签订合同时注意,并在施工过程中加强风险防范(16页)。现变更为:3、当投标人不平衡报价项目金额超过其投标总价(修正后)的20%时,评标委员会应否决其投标。
当投标人不平衡报价项目的金额未超过其投标总价(修正后)的20%时,评标委员会应在评标报告中记录,提醒招标人在签订合同时注意,并在施工过程中加强风险防范。
4.《招标文件》“第二章 投标人须知”中第6.3.2初步评审中在原基础的5条上增加(六)对超出工期、质量标准降低或未承诺,其投标无效。(七)项目经理前后不一致视为不响应招标文件,其投标无效。(16页)
5.在《第三章评标方法(综合评估法一)》“评标细则”中三分之二的投标报价高于招标控制价下浮5%(含5%)时,本次招标无效,重新组织招标。(保留整数,小数不进位)现变更为:三分之二的投标报价高于招标控制价下浮5%(含5%)时,本次招标无效,重新组织招标。(保留整数,小数不进位。唱标后除高于招标控制价或低于招标控制价下线的无效投标报价外,均参与该项计算)
三、公告发布媒体:中国采购与招标网、****服务中心网。
其他内容不变。
****
2019年8月 19日
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多银川招标采购信息
- 长沙市公安局岳麓分局银盆岭派出所基
- 08月19日
- 儋州市土地和房屋征收局办公场所改造
- 08月19日
- 永安公墓接待服务中心翻建改造工程监
- 08月19日
- 高新区长九中心小学项目EPC总承包
- 08月19日
- 【聊城市】阳谷县张秋镇联校空石幼儿
- 08月19日
- [北方恒达物流园项目综合管网工程]
- 08月19日
- 怀安县司法局业务用房项目(二次)
- 08月19日
- 东港市前阳镇麻子沟改造及污水管网新
- 08月19日
- 永定河综合治理与生态修复张家口市洋
- 08月19日
- 环境服务招选-武汉武钢华新水泥有限
- 08月19日
- 漳州市公安局办公室修缮项目结果公告
- 08月19日
-
银川建材网
银川采购信息网
银川政府公开信息
银川公共资源交易网
银川电力交易中心
银川交易中心
银川房产交易中心
银川工程交易中心
银川钢铁交易中心
银川建设交易中心
银川招投标交易中心
银川政府交易中心
银川造价信息网
银川市政工程信息网
银川水利工程信息网
银川通信工程信息网
银川医药招标网
银川建筑招标网
银川工程招标网
银川建设招标网
银川施工招标
银川装饰工程招标
银川建设工程网
银川水利招标信息网
银川电力招标网
银川建委招投标网
银川建筑管理网
银川建设信息港
银川教育招标网
银川装修招标
银川人力和社会保障局
银川建设网
银川总包工程
银川政府工程招标
银川工程施工招标
银川工程公开项目
银川工程采购信息
银川招标投标采购平台
银川省市工程建设网