位置>千里马招标网> 招标中心> 嵊州市长乐镇长乐五四村(四村)公墓及附属用房工程发包公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
**市**镇长****公墓及附属用房工程 | ||
1.标题:**市**镇长****公墓及附属用房工程发包公告 2.发包人:**** 3.发包代理机构:**** 4.项目名称:**市**镇长****公墓及附属用房工程 5.项目编号:**** 6.建设地点:**市**镇**五四村 7.经审核的发包价(即预算价):291095.00元 8.发包范围及内容(其中暂列金8371.33元,不下浮) 发包范围及内容:施工图设计及预算的全部工程内容(具体招标范围以施工图纸(清单)为准)。 9.质量标准:合格 10.工期:60日历天 11.承包人资质等级要求(竞包人资质等级要求和项目负责人资质等级要求):(1)竞包企业资质:具备市政工程施工总承包叁级及以上资质,注册地在**市本地企业;至报名起始日(投标时为至投标截止日)投标人的基本帐户没有处于被冻结状态。 (2)项目负责人资质:市政公用工程总承包二级以上资质,具有有效的项目负责人安全生产考核合格证(B证)。 (3)本次发包不接受联合体竞包。 12.报名随带资料:凡有意参加竞包者,竞包单位报名人随带身份证复印件、法定代表人授权委托书(注:授权委托书需签字或盖章)、企业营业执照副本、资质证书、组织机构代码证、安全生产许可证、《农民工工资支付保证金管理协议书》、建造师注册证书及身份证复印件。(以上资料复印件一份加盖公章)办理报名事宜。 13.竞包办法及让利率:造价下浮率竞包价法。 (1)让利率为8%-16%,步长0.2%; (2)各竞包单位按报名前后顺序由授权委托人随带竞包保证金收据 、授权委托书、身份证及竞包文件(以上资料均为原件),摇取顺序球号。 (3)中包价由发包人以现场随机抽取确定,即由发包人在下浮区间内随机抽取3个下浮率,3个下浮率中最大的下浮率即为中包下浮率。摇取下浮率的方法:前一个摇取的数值码再放入摇号箱内。 (4)中包候选人由发包人在有效竞包人中随机抽取确定,由发包人抽取1个球号,球号对应竞包人摇取的顺序号为中包候选人。中包价=(审定后预算造价-不下浮部分)×(1-中包下浮率)+不下浮部分。 14.报名时间:2019年08月23日上午09:30到11:30,下午14:30到16:30 15.报名地点:竞包文件工本费100元,概不退还; 报名及发售竞包文件地点:****政府二楼220室 16.竞包保证金:人民币 5500元(大写:伍仟伍佰元整)。竞包保证金必须在提交竞包文件的前一****银行、电汇、汇票或转账形式通过竞包人的基本账户汇入指定账户,并同时持相关付款凭****人民政府二楼财务室开具竞包保证金收据。开户名称:****政府****小组。开户银行:****银行**支行,账号:201********9848。 17.履约担保的形式:通过中包人****银行、电汇、汇票或转帐形式汇入指定帐户。 履约保证金:履约保证金为中包价的5%,已缴纳的竞包保证金自动转为履约保证金(无息),差额须在中包通知书发出后5个工作日内缴至发包人帐号,否则视作放弃中包。工程完工验收合格后,凭完工验收资料退还履约保证金(无息)。 18.竞包文件截止时间:2019年08月28日 09时30分 19.竞包文件提交地点:****政府****中心(具体地点见一楼公告)。 逾期送达的或者未送达指定地点的竞包文件,发包人不予受理。 20.联系方式:联 系 人:钱波 联系电话:135****2866 招标代理:斯海滢 联系电话:138****6843 21.其他要求:发包时项目负责人(建造师)或授权委托人必须到场参加。 发包公告与发包文件如有不一致的地方,以发包文件为准。 若外来施工单位中包,须在签订合同前****机关办理《外出经营活动税收管理证明》****税局报备,接受**市税务部门的税务管理。 根据嵊政办〔2018〕104号文件《****政府投资工程建设项目中标人约谈制度》的有关规定,招标人在中标公示期满后至签订合同日止对中标人进行约谈。中标人无正当理由未在规定时间参加约谈的,招标人应及时报行业主管部门和市公管办,由行业主管部门和公管办作出考核扣分和日常考评扣分处理。 22.公告发布时间:2019年08月21日
发包人:**** 发包代理机构:**** 日期:2019/8/21 0:00:00 | ||
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多嵊州市招标采购信息
- 兴业快线(南段)电力管线迁改工程施
- 08月21日
- 北海市向海大道工程—市政配套给水工
- 08月21日
- 【房屋修缮科】模拟病房试室间隔工程
- 08月21日
- 玉环市楚门中心小学天香书院装饰工程
- 08月21日
- 礼泉县实验小学门房及设备采购建设项
- 08月21日
- 遵义中梁?壹号院项目房屋建筑总承包
- 08月21日
- 购动物馆舍空调商城采购成交公告
- 08月21日
- 浙江省泰顺县人民法院关于江苏省涟水
- 08月21日
- 温州市鹿城区人民法院关于苍南县灵溪
- 08月21日
- 敦化市人民法院关于抚松县松江河镇泰
- 08月21日
- 济南市章丘区人民法院关于济南市章丘
- 08月21日
- 东莞市第一人民法院关于东莞市石排镇
- 08月21日
-
嵊州市建材网
嵊州市采购信息网
嵊州市政府公开信息
嵊州市公共资源交易网
嵊州市电力交易中心
嵊州市交易中心
嵊州市房产交易中心
嵊州市工程交易中心
嵊州市钢铁交易中心
嵊州市建设交易中心
嵊州市招投标交易中心
嵊州市政府交易中心
嵊州市造价信息网
嵊州市市政工程信息网
嵊州市水利工程信息网
嵊州市通信工程信息网
嵊州市医药招标网
嵊州市建筑招标网
嵊州市工程招标网
嵊州市建设招标网
嵊州市施工招标
嵊州市装饰工程招标
嵊州市建设工程网
嵊州市水利招标信息网
嵊州市电力招标网
嵊州市建委招投标网
嵊州市建筑管理网
嵊州市建设信息港
嵊州市教育招标网
嵊州市装修招标
嵊州市人力和社会保障局
嵊州市建设网
嵊州市总包工程
嵊州市政府工程招标
嵊州市工程施工招标
嵊州市工程公开项目
嵊州市工程采购信息
嵊州市招标投标采购平台
嵊州市省市工程建设网