位置>千里马招标网> 招标中心> 德化县医院信息中心机房建设项目货物类采购项目
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
****政府采购合同
编制说明
1、签订合同应遵守《****政府采购法》、《中华人民**国合同法》。
2、签订合同时,采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的,双方均不得对规定进行变更或调整;招标文件第五章未作规定的,双方可通过**协商进行约定。
甲方:****
乙方:****
根据招标编号为****的****信息中心机房建设项目货物类采购项目项目(以下简称:“本项目”)的招标结果,乙方为中标人。现经甲乙双方**协商,就以下事项达成一致并签订本合同:
1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分:
1.1合同条款;
1.2招标文件、乙方的投标文件;
1.3其他文件或材料:无。
2、合同标的
包号 | 品目号 | 品目编号 | 品目名称 | 商品名称 | 数量 | 计量 单位 | 产地 类型 | 单价 | 金额 | 品牌 | 型号技术 指标等 | 产品属性 | ||||
1 | 1-1 | A032099 | 其他医疗设备 | 其他医疗设备 | 1 | 个 | 国内 | ****000 | ****000 | 详见分项报价表 | 详见分项报价表 | 无 | ||||
合计: | ****000.0000 |
3、合同总金额
3.1合同总金额为人民币大写:贰佰捌拾万元整(¥****000.0000)。
4、合同标的交付时间、地点和条件
4.1交付时间:合同签订后 ( 30) 天内交货;
4.2交付地点:**省**市**县****;
4.3交付条件:全部验收合格。。
5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定,具体如下:
5.1乙方项目建设后,保证对保质期内的项目质量的技术支持和维护,乙方承诺对项目整体验收合格之日起,提供三年的免费质保期服务,所需的费用包含在投标报价中。5.2乙方应当按照投标文件的要求履行在投标文件中的服务承诺。5.3质保期内设备一旦出现故障,乙方响应时间不超过12小时,检修人员应在48小时内到货物安装地点及时排除故障,如故障无法排除,乙方应负责使用替代货物,其费用由乙方承担。5.4质保期满后,乙方提供终身免费咨询;货物一旦出现故障,应提供维修所需的零配件,并派出检修人员在72小时内到货物安装现场对货物进行维修,只收取更换的零配件成本费和检修人员差旅费。。
6、验收
6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行,具体如下:
6.1.1验收方式:6.1.1.1第一步:出厂检验。在产品出厂前,应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验。乙方应随同产品提供产品质量合格证。乙方应保证产品原产地和技术指标的真实性、完整性、合法性。6.1.1.2第二步:安装调试集成检验。货物送至采购人安装现场后,由甲方和乙方共同对货物的数量、基本质量、外包装等逐项检验,并由乙方负责安装调试集成,安装调试集成须符合我国国家有关技术规范要求和技术标准,所有的软件和硬件必须保证安装到位。安装调试集成检验结果应符合产品标准和采购文件规定,符合我国国家有关技术规范和技术标准。6.1.1.3第三步:项目验收:由甲方组织,对所购产品主要指标(如设备配置、品 牌指标、可靠性、稳 定 性等)、安装调试集成情况和培训情况进行验收,如产品测试不合格,或乙方提供的服务未能满足采购文件和响应文件规定要求,验收将不予通过。6.1.2乙方在设备及相关配件、材料安装调试和试运行结束后,甲方应在20个工作日内组织联系相关部门,并**乙方按规定标准要求进行联合验收,验收合格后签发《验收报告》。6.1.3验收结果经双方确认后,双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填写好验收结果并签名盖章。。
6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收:
不邀请。
7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行,具体如下:
支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
1 | 100 | 验收合格后付95%,质保期后无质量及售后服务问题15日内支付另外5%。 |
8、履约保证金
有,具体如下:按招标文件要求执行。
9、合同有效期
本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为3年。。
10、违约责任
1、合同生效后若有一方自行解除合同,应承担由此给对方造成的损失并向对方支付合同总价10%的违约金。给对方造成损失的赔偿金及违约金从自行解除合同之日计算十日內付清。2、甲方无正当理由拒收货物,甲方向乙方偿付该批货物价款的百分之三十违约金。3、乙方如有下列行为之一视为违约,甲方有权终止合同,乙方赔偿甲方的一切损失。3.1 所提供的服务与投标文件的承诺不相符;3.2 不能按时提供服务,并造成合同工期延误,若甲方不终止合同,每延误一日,乙方支付给甲方合同总价千分之一;3.3 不能达到《招标文件》及投标承诺的要求;3.4乙方违反双方签署合同书的其他主要条款;4、若甲方未按本合同约定向乙方支付合同价款的,甲方应自逾期付款之日起按日向乙方支付相当于逾期金额日万分之六的违约金,若甲方逾期付款超过30日的,乙方有权解除本合同。5、对于不可抗拒的原因等客观因素造成不能履行合同的,双方根据客观情况协商处理。5、因甲方违约导致乙方解除本合同的,乙方为追索对甲方债权及为行使解除权所产生的所有费用(包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、执行费、拍卖费、财产保全费、名誉损失费等)均由甲方承担。。
11、知识产权
11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品;乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控,任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关,乙方应与第三方交涉,并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果;若甲方因此而遭致损失,则乙方应赔偿该损失。
11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的****机关认定为假冒伪劣品,则乙方中标资格将被取消;甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理,具体如下:按招标文件要求执行。
12、解决争议的方法
12.1甲、乙双方协商解决。
12.2若协商解决不成,则通过下列途径之一解决:
****委员会仲裁,具体如下:。
****法院提起诉讼,具体如下:原则上由双方协商解决,未能达到一致意见时,协商未果任何一方****人民法院提请裁决。。
13、不可抗力
13.1因不可抗力造成违约的,遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并在****机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为,允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,包括但不限于:自然灾害如地震、台风、洪水、****政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。
14、合同条款
按招标文件要求执行
15、其他约定
15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。
15.2本合同未尽事宜,双方可另行补充。
15.3本合同自签订之日起生效。
15.4本合同纸质文件一式伍份。****政府采购网上公开信息系统自动备案。合同纸质文本需与备案电子文本一致,以备案电子文本为准,具有同等效力。
15.5其他:15.5.1乙方应按照招标文件要求保证施工单位及人员具备相应资质与条件,满足施工主管部门规定的其他应具备的条件。15.5.2乙方根据甲方建设需求,协助甲方开展6号楼机房迁移事宜。15.5.3乙方在组织施工时应确保安全,凡施工期间所发生的一切意外事故及人身伤害事故,由乙方自行负责。。
甲方: | **** | 乙方: | **** |
住所: | **省**县浔中镇凤池街1号 | 住所: | **市刺桐路移动通信大厦 |
单位负责人: | 单位负责人: | 吴扬帆 | |
委托代理人: | | 委托代理人: | |
联系方法: | 189****6707 | 联系方法: | 139****6699 |
开户银行: | 开户银行: | ****银行****分行 | |
账号: | 账号: | 350********050011699 |
签订地点:
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多德化县招标采购信息
- 2019-2020年DTU电源管理
- 09月01日
- 山西省洪洞县公安局交通警察大队交通
- 09月01日
- ?空军五项场馆供电电站租用采购项目
- 09月01日
- 湖北省农业科学院网络安全系统升级改
- 09月01日
- 【ZG-350182-201908
- 09月01日
- 体检管理信息系统招标公告
- 09月01日
- 阳泉市公安局郊区分局人脸识别系统采
- 09月01日
- 【ZG-350900-201908
- 09月01日
- 吕梁市离石区人民法院等单位高清民事
- 09月01日
- 阳泉市公安局郊区分局人脸识别系统采
- 09月01日
- 山阳县中医医院信息化管理系统二期项
- 09月01日
- 地震局会议室建设项目竞争性谈判公告
- 09月01日
-
德化县建材网
德化县采购信息网
德化县政府公开信息
德化县公共资源交易网
德化县电力交易中心
德化县交易中心
德化县房产交易中心
德化县工程交易中心
德化县钢铁交易中心
德化县建设交易中心
德化县招投标交易中心
德化县政府交易中心
德化县造价信息网
德化县市政工程信息网
德化县水利工程信息网
德化县通信工程信息网
德化县医药招标网
德化县建筑招标网
德化县工程招标网
德化县建设招标网
德化县施工招标
德化县装饰工程招标
德化县建设工程网
德化县水利招标信息网
德化县电力招标网
德化县建委招投标网
德化县建筑管理网
德化县建设信息港
德化县教育招标网
德化县装修招标
德化县人力和社会保障局
德化县建设网
德化县总包工程
德化县政府工程招标
德化县工程施工招标
德化县工程公开项目
德化县工程采购信息
德化县招标投标采购平台
德化县省市工程建设网