位置>千里马招标网> 招标中心> 霞浦县长春中心卫生院全自动生化分析仪采购货物类采购项目(重新招标)
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
****政府采购合同
编制说明
1、签订合同应遵守《****政府采购法》、《中华人民**国合同法》。
2、签订合同时,采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的,双方均不得对规定进行变更或调整;招标文件第五章未作规定的,双方可通过**协商进行约定。
甲方:****
乙方:****
根据招标编号为****的****全自动生化分析仪采购货物类采购项目(重新招标)项目(以下简称:“本项目”)的招标结果,乙方为中标人。现经甲乙双方**协商,就以下事项达成一致并签订本合同:
1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分:
1.1合同条款;
1.2招标文件、乙方的投标文件;
1.3其他文件或材料:□无。□无
2、合同标的
解锁编辑
包号 | 品目号 | 品目编号 | 品目名称 | 商品名称 | 数量 | 计量 单位 | 产地 类型 | 单价 | 金额 | 品牌 | 型号技术 指标等 | 产品属性 | ||||
1 | 1-1 | A032017 | 临床检验设备 | 全自动生化分析仪 | 1 | 台 | 国内 | 445000 | 445000 | 迈瑞 | BS-600 | 无 | ||||
合计: | 445000.0000 |
3、合同总金额
3.1合同总金额为人民币大写:肆拾肆万伍仟元整(¥445000.0000)。
4、合同标的交付时间、地点和条件
4.1交付时间:合同签订后 ( 7) 天内交货;
4.2交付地点:**省**市**县**镇镇直路3号;
4.3交付条件:保质保量将货物送达采购人指定地点,完成设备的安装、调试并投入使用,设备运行正常。。
5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定,具体如下:
按招标文件要求执行,乙****制造厂家原产地的崭新的未开箱的原包装设备、型号、规格等应符合规定要求,否则甲方有权拒绝接收。
6、验收
6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行,具体如下:
验收标准和方法按招标文件要求。所有设备按厂家设备验收标准(符合国家或行业或地方标准)、招标文件、投标文件进行验收。验收结果经双方确认后,双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。
6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收:
不邀请。
7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行,具体如下:
解锁编辑
支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 | 预期支付时间 (用于采购贷申贷,为空无法进行申贷) |
1 | 30 | 银行转账合同签订后7个工作日内支付30%合同总价款 | |
2 | 65 | 验收合格后七个工作日内支付65%合同总价款 | |
3 | 5 | 余款5%作为质保金在验收合格满1年后无质量问题及未了事宜的情况下一次性无息付清 |
8、履约保证金
无。
9、合同有效期
有效期2年。
10、违约责任
未按期交货和安装的违约责任:10.1如果乙方未能按合同规定的时间足额交货的(不可抗力除外),在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下,甲方有权选择同意**交货期还是不予**交货期,甲方同意**交货期的,**交货的时间由甲方确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未支付的合同货款中扣除。延期交货违约金的比率为每迟交1天,按全部货物金额的0.1%扣除。但是,延期交货违约金的支付总额不得超过全部货物金额的30%。货物到场后应听从甲方统一安排并及时安装,如收到通知三天内没有进场安装的,将视为违约,每延误一天,处罚1000元,甲方有权从未支付的合同货款中扣除延期交货及延期安装的违约金。10.2若乙方不能交货或足额交货的或交货不合格从而影响甲**常使用的,乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的100%违约金,若因此给甲方造成损失的,甲方有权要求乙方赔偿损失。10.3如果乙方未能按照合同约定的时间提供培训、维修、保养等服务,每逾期1天,乙方应向甲方支付1000元违约金,若因此给甲方造成损失的,乙方还应赔偿甲方所有的损失。
11、知识产权
11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品;乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控,任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关,乙方应与第三方交涉,并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果;若甲方因此而遭致损失,则乙方应赔偿该损失。
11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的****机关认定为假冒伪劣品,则乙方中标资格将被取消;甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理,具体如下:我司提供的产品不能满足本条款要求说明的,采购人可以拒绝验收,由此带来的一切损失将由我司负责。
12、解决争议的方法
12.1甲、乙双方协商解决。
12.2若协商解决不成,则通过下列途径之一解决:
****委员会仲裁,具体如下:****委员会申请仲裁。
****法院提起诉讼,具体如下:****法院提起诉讼。
13、不可抗力
13.1因不可抗力造成违约的,遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并在****机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为,允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,包括但不限于:自然灾害如地震、台风、洪水、****政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。
14、合同条款
根据实际情况填写。招标文件第五章已有规定的,双方均不得对规定进行变更或调整;招标文件第五章未作规定的,双方可通过**协商进行约定。
15、其他约定
15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。
15.2本合同未尽事宜,双方可另行补充。
15.3本合同自签订之日起生效。
15.4本合同纸质文件一式伍份。****政府采购网上公开信息系统自动备案。合同纸质文本需与备案电子文本一致,以备案电子文本为准,具有同等效力。
15.5其他:□无。□无 。
甲方: | **** | 乙方: | **** |
住所: | **县**镇镇直路3号 | 住所: | **省**市**县三里乡府前路 |
单位负责人: | 单位负责人: | **员 | |
委托代理人: | 委托代理人: | | |
联系方法: | 180****6101 | 联系方法: | 159****4729 |
开户银行: | 开户银行: | ****银行****公司前途支行 | |
账号: | 账号: | 103********0009712 |
签订地点:**县
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多霞浦县招标采购信息
- 管状绝热材料导热系数测定仪询比价公
- 09月17日
- 常温平板导热系数测定仪询比价公告
- 09月17日
- 中端逻辑测试系统【重新招标】-结果
- 09月17日
- 流标公告
- 09月17日
- 大唐三门峡电力有限责任公司便携式红
- 09月17日
- 【国际】黑龙江省劳动卫生职业病研究
- 09月17日
- 大唐三门峡公司1、2号火车采样机控
- 09月17日
- 漳州市疾病预防控制中心职业卫生中毒
- 09月17日
- 烧结水份自动控制系统采购公告
- 09月17日
- 第四标段:河道控制线桩号3+697
- 09月17日
- 第二标段:河道控制线桩号1+218
- 09月17日
- 潜江市2019年度7处水厂活性碳处
- 09月17日
-
霞浦县建材网
霞浦县采购信息网
霞浦县政府公开信息
霞浦县公共资源交易网
霞浦县电力交易中心
霞浦县交易中心
霞浦县房产交易中心
霞浦县工程交易中心
霞浦县钢铁交易中心
霞浦县建设交易中心
霞浦县招投标交易中心
霞浦县政府交易中心
霞浦县造价信息网
霞浦县市政工程信息网
霞浦县水利工程信息网
霞浦县通信工程信息网
霞浦县医药招标网
霞浦县建筑招标网
霞浦县工程招标网
霞浦县建设招标网
霞浦县施工招标
霞浦县装饰工程招标
霞浦县建设工程网
霞浦县水利招标信息网
霞浦县电力招标网
霞浦县建委招投标网
霞浦县建筑管理网
霞浦县建设信息港
霞浦县教育招标网
霞浦县装修招标
霞浦县人力和社会保障局
霞浦县建设网
霞浦县总包工程
霞浦县政府工程招标
霞浦县工程施工招标
霞浦县工程公开项目
霞浦县工程采购信息
霞浦县招标投标采购平台
霞浦县省市工程建设网