位置>千里马招标网> 招标中心> 三水盆地高1平1井水平井压裂总包招标公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
三水盆地高1平1井水平井压裂总包招标公告
招标编号:(略)
1. 招标条件本招标项目 三水盆地高1平1井水平井压裂总包已按照有关管理规定完成审批备案手续,招标人为 南方石油勘探开发有限责任公司。项目(略),现对该项目施工进行公开招标, 资格审查方式采用资格后审。
2. 项目概况与招标范围2.1 项目概况:
本次招标对压裂工程服务进行选商,包括压裂设(略)。预估两口井,其中三水盆地高1平1水平井已确定;另一口井位于同一地区,是否需要压裂,由招标人根据高1平1水平井的压裂效果确定,结合生(略)。
2.2 招标范围:
本次招标对(略),包括压裂设备设施、工具材料、工程设计和技术服务等工作内容。预估两口井。其中三水盆(略),是否需要压裂,由招标人根据高1平1水平井的压裂效果确定,结合生产所需确定,有可能取消。
高1平1井井深****米,水平段长度640m,单井压裂段数25段(暂定),单井滑溜水2(略),线性胶液量****m3,单井砂量****t,施工排量8m3/min。
对工程的质量,安全,工期,造价,施工场地及周边环境与生态保护全面负责。具体(略)。
2.3 建设地点:(略)
2.4 计划工期:(略)
2.5 质量要求:(略)
2.6 本次招标预计金额为****.56(略),设最高投标单价限价和总价限价。具体详见第五章报价要求。
2.7 具体情况见编号为(略)的招标文件。
3. 投标人资格要求3.1 本次招标不接受联合体投标。
3.2 投标人资质要求
3.2.1 投标人须具有有效的企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证(三证合一的仅提供新版营业执照即可),并具有能够履行本服务项目的经营范围。
3.2.2 投标人企业及队伍须具有中石油相关资质(不限作业区域)。如相关资质的作业区域不包含南方公司,则须承诺中标后在招标人的协助下办理作业区域覆盖南方公司资质。
3.2.3 投标人须具有有效的安全生产许可证(许可证应在有效期内且许可范围覆盖本标的物)。
3.2.4 投标人应承诺严格执行国家及地方相关行政管理部门的相关规定。
3.3 投标人其它要求
3.3.1 人员要求:投标人拟派项目负责人需具备中级职称及以上,近三年(****(略))具有油气水平井压裂2井次及以上现场工作业绩;技术负责人须具有中级工程师或以上职称。
项目负责人和技术负责人均须为投标人自有员工,须提供有效的劳动合同或****年3月至8月的社保缴费证明材料予以证明,以及相关证书影印件;业绩须提供合同影印件,如合同无法证明项目负责人,则还需提供竣工验收证明或合同履约评价或使用单位签字盖章的证明材料等佐证资料。
3.3.2 设备要求:压裂设备要求****型或以上,****(略),带底封拖动工具,环空排量满足8m3/min施工能力。
3.3.3 投标人业绩要求
投标人近3年(****年—投标截止日止)具有连续油管拖动压裂总包业绩要求:近三年(****年~(略))水平井压裂业绩5口及以上(以上须提供合同影印件和竣工验收报告)。
3.3.4 财务要求:投标人应提供上一会计年度的经审计的资产负债表或财务报告,以证明其不存在资不抵债的情况。
3.3.5 信誉要求
3.3.5.1 投标人不存在被国家有关行政机关、招标人及其上级部门明文规定暂停、中止、取消交易资格的情形。投标人没有法律、行政法规规定的其他限制参与招投标活动的情形。
3.3.5.2 投标人在近3年(****年—投标截止日止)(略)以下情形:受到行政处罚;因涉嫌犯罪被办案机关立案追查、审查起诉、被法院判决有罪;在和招标人历史商业活动中存在因商业欺诈、产品质量问题等实质性侵害招标人权益的行为;未被国家、招标人及其上级部门明文规定暂停或取消交易资格。
3.3.5.3 投标人没有处于被停业,财产被接管、冻结、破产状态。
3.3.5.4 投标人存在以下情况,其投标将被否决:
(1)评标时评标委员会查询“国家企业信用信息公示系统”网站((略)gov.cn),投标人被列入经营异常名录和严重违法失信企业名单的。
(2)评标时评标委员会查询“信用中国”网站(),投标人、法定代表人或者负责人被人民法院列入失信被执行人的。
(3)评标时评标委员会查询“中国裁判文书网”网站((略)gov.cn),投标人、法定代表人或者负责人、拟委任的项目经理在本文件规定的时间内有行贿犯罪的(以判决生效日为准)。
以上(1)—(3)条款以评标时评标委员会在相应网站的查询结果为准。
提醒:本项目中标候选人公示的内容将包含项目经理姓名等相关信息,以接受社会监督。若有造假,将按照法律(略),请投标人认真核实投标资料,确保真实无误。
4. 招标文件的获取提醒:请购买招标文件的潜在投标人认真阅读本招标项目的投标人资格要求,慎重购买。若投标人存在不符合投标人资格要求的情形,评标委员会将依据招标文件否决其投标。
以下购买及投标过程中涉及到的操作指南,请从中国石油招标投标网上“通知公告”下拉菜单的“操作指南”处下载。
4.1 凡有(略),请于 ****年 10 月 11 日 08:00:00 至 **** 年 10 月 16 日 23:59:59 从中国石油招标投标网(互联网网址),进入中国石油电子招标投标交易平台在线报名,并向本招标公告指定账号电汇或网银转账招标文件款项(帐号后附),招标文件每标(略) 500 元人民币。
4.2 第一次通过该网站进行在线报名的企业请在网站自助注册后,联系电子招标运营机构进行审核,投标人注册详见“操作指南-中国石油电子招标投标交易平台投标人注册指南”,审核通过后注册成功。同时还需办理U-Key方可投标,具体办理流程详见“操作指南-关于申领中国石油电子商务U-key的公告”。((略)发布的招标项目,注册成功后即可登陆进行在线报名,但须办理U-Key,否则无法递交投标文件。)
4.3 购买招标文件方式:
1) 购买招标文件采(略),网银转账或(略)。投标人应确认投标单位名称、单位地址、税号、开户银行、账号等开票信息准确无误,因投标人原因导致的开票信息错误由投标人自行承担。(若为个人汇款,必须注明所代表的公司名称,但无法开具发票。)
2) 投标人电汇或网银转账,须填写汇款附言:“(略)+标书费”。
4.4 本次招标文件采取线上发售的方式。潜在投标人在规定的时间内完成在线报名和支付标书费后,将填写完的“ 购买标书登记表”和“付款凭证”发送至招标机构联系人 (略) 投标人应以盖章PDF版本招标文件作为制作投标文件的依据。
邮件发送说明:
1)潜在投标人请勿删减登记表内容,完整填写登记表所有内容。
2)发送邮件时请备注邮件主题为:标书费((略)+潜在投标人名称)。
3) 若仅向银行转账,未向招标机构联系人电子邮箱发送“购买标书登记表”及“付款凭证”,由此(略),由投(略)。
5. 投标文件的递交5.1 所有投标文件应于投标截止时间 **** 年 11 月 4 日 09 时 00 分(北京时间,24小时制)之前经加密后上传至中国石油电子招标投标交易平台。请投标人注意:为确保投标有效,对于使用“投标客户端”编制的投标文件,在按照操作(略),确保上传的文件的附件状态都是验签完成。点击验签确认,当前状态是“已确认”,并且下(略),才视为成功提交投标文件。其它状态都是投标不成功,请投标人密切关注!如在投标截止时间前未能成功上传投标文件,投标将被拒绝。(为避免投标(略),建议投标(略))具体操作流程参见“操作指南-投标人操作手册”。
5.2 投标人在投标截止时间前,应从投标人基本帐户通过电汇或企业网银支付形式提交 20 万元人民币/标段的资金作为投标保证金(账号后附)。
投标保证金支付步骤:
5.3 投标文件解密失败补救措施:为防止开标时投标文件解密失败,请投标人在开标时间前以密封好的U盘的形式递交投标文件加密时生成的备用文件(特别注意:递交的U盘内的备用文件是生成加密文件的同时生成的PDF格式和XML格式的文件,并非p7b格式的加密文件;只接受现场递交,不接受其他递交方式),以备投标文件解密失败使用(未在网上递(略),此备(略))。递交地点:海南海(略)。递交其他电子版的投标文件无效,若未按时递交,一切后(略)。
6. 发布公告的媒介本招标公告在中国石油招标投标网(网址:http://(略)com/)上公布,同步推送至中国招标投标公共服务平台()。
7. 开标7.1 开标时间: **** 年 11 月 4 日 09 时 00 分(北京时间,24小时制)。
7.2 开标地点:(略)
8. 联系方式招标代理机构:(略)
地 址:(略)
联 系 人: (略)
电 话: (略)
网站注册、U-Key办理及平台操作指导电话:
王先生 (略) 陈女士 (略)
招标文件购买、投标保证金递交相关信息:
账 户 名:(略)
银行账号:(略)
开户行:(略)
开户行行号:(略)
交易平台运营机构:(略)
能源一号网站邮箱:energyahead@(略)cn
咨询电话: (略)
请务必在操作前认真阅读操作手册,如有疑问再在工作时间咨询。
(略)
(中国石油天然气集团有限公司招标中心西南分中心)
(略)
附件 |
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多成都招标采购信息
- 北京交控硅谷科技有限公司新建中国城
- 10月14日
- 北京交控硅谷科技有限公司新建中国城
- 10月14日
- 张家口易融新能源开发有限公司康保县
- 10月14日
- 石家庄市长安公园管理处供热管网及热
- 10月14日
- 宽城满族自治县2019年汤道河镇片
- 10月14日
- 新余发电公司抗磨液压油68#询价询
- 10月14日
- 2019年二级换热站配电系统改造(
- 10月14日
- [中标公告]【尿素水解制氨项目催化
- 10月14日
- 脱硫增效剂
- 10月14日
- [中标公告]【宿舍楼建筑施工招标-
- 10月14日
- 昆明市公安强制隔离戒毒所配电房线路
- 10月14日
- 隆德9月组合开关配件采购(2次).
- 10月14日
-
成都建材网
成都采购信息网
成都政府公开信息
成都公共资源交易网
成都电力交易中心
成都交易中心
成都房产交易中心
成都工程交易中心
成都钢铁交易中心
成都建设交易中心
成都招投标交易中心
成都政府交易中心
成都造价信息网
成都市政工程信息网
成都水利工程信息网
成都通信工程信息网
成都医药招标网
成都建筑招标网
成都工程招标网
成都建设招标网
成都施工招标
成都装饰工程招标
成都建设工程网
成都水利招标信息网
成都电力招标网
成都建委招投标网
成都建筑管理网
成都建设信息港
成都教育招标网
成都装修招标
成都人力和社会保障局
成都建设网
成都总包工程
成都政府工程招标
成都工程施工招标
成都工程公开项目
成都工程采购信息
成都招标投标采购平台
成都省市工程建设网