位置>千里马招标网> 招标中心> 关于三门县浦坝港镇上段山塘水毁修复工程的招标公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
关于三门县浦坝港镇上段山塘水毁修复工程的招标公告
三门县浦坝港镇上段山塘水毁修复工程
招标公告
1. 招标条件
本招标项目三门县浦坝港镇上段山塘水毁修复工程已批准建设,建设资金来自于财政拨款及自筹,招标人为(略),招标代理机构为(略)。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
(略)米,坝高7.5米,坝顶高程9.07米,坝顶宽4.4米,黏土心墙坝,该山塘是作为桃峙村的农业灌溉用水水源,总库容5.54万m3,正常库容4.38万m3,属屋顶山塘。溢洪道改造。溢洪道C25砼截水刺墙和C25砼截水墙,左右两侧原有挡墙拆除重建C25砼导墙,底部浇筑20cm厚C25砼护底。
2.预算审核价:(略)元。计划工期:不超过120日历天。
3. 投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人具备水利水电工程施工总承包三级及以上资质,其他条件详见附表。
3.2本次招标不接受联合体投标。
4、招标文件的获取
4.1本工程实行资格后审,凡有意参加投标者,于公告发布之日起,可通过“三门县工程建设电子交易平台”(网址:)自行下载招标文件、工程预算、招标资料。
4.2投标人网上免(略),不收取任何工本费。
4.3本次招标采用“ 杭州品茗信息技术有限公司”提供的全流程招、投、开、评标工具。未在“三门县工程建设电子交易平台”注册及未领取CA锁的单位,请参照《三门县公(略)过,见三门县公共资源交易网“下载中心”。CA锁办理请前往“三门县公共资源交易专用数字证书用户自助申报系统”自助办理(网址:。
5.投标文件的递交
5.1投标文件上传截止时间(投标截止时间,下同)为(略) 18 日下午 14 时 30 分;开标地点为三门县公共资源交易中心交易大厅(具体开标室见四楼电子屏幕)。
5.2逾期上(略),招标人不予受理。
6. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在三门县公共资源交易网(网址:)和浙江省公共资源交易服务平台上发布。
7. 联系方式
招 标 人:(略)
联 系 人: (略)
电 话: (略)
招标代理机构:(略)
联 系 人:(略)
电 话:(略)
(略)
三门县水利局
(略)
(略) 8 日
?
投标人资格条件要求附表
?
序号 资格条件内容
一 企业
1 应具备水利水电工程施工总承包三级及以上资质,具有有效的营业执照和安全生产许可证。
2 企业近 3 年 ((略)以来, 以法院判决书出具的日期或检察院出具查询结果为准) 无行贿犯罪记录。
3 企业应未被项目所在地区(三门县级或台州市级或浙江省级)水利建设市场限制投标 。
二 拟派项目主要负责人
1 项目负责人应持有浙江水利厅颁发的三级聘用项目经理资格证书或水利水电专业二级及以上建造师注册证书,并在投标截止日不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人。其他在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日(不通(略),开始时间为合同签订之日),结束时(略)。
2 项目负责人近 3 年(**** 年9月 1 日以来,以法院判决书出具的日期或检察院出具查询结果为准)无行贿犯罪记录。
3 项目负责人应未被项目所在地区(县级(略))水利建设市场限制投标 。
4 项目技术(略),若提供的职称证书上未注明水利专业的,除必须提供职称证书外,还必须提供水利专业的毕业证书或提供职(略)
5 项目专职安全员、质检员和施工员应持有省级及以上水行政主管部门颁发或认可的上岗证。
6 项目负责人、项目技术负责(略)且实行一人一岗制,不得相互兼任。
三 其他
1 申请人的“三(略)(项目负责人、(略))必须持有省级及以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(B、 C 证);专职安全员不少于 1 人。
2 拟派项目组主要人员【主要指项目负责人(资格证书、B证)、项目技术负责人(职称证书)、专职安全员(岗位证书、C证)、质检员(岗位证书)、施工员(岗位证书)】必须已在“(略)(平台公示的有效期与证书有效期不一致的,以证书为准),外地进浙施工企业的委托代理人必须是在“浙江省水利建设市场信息平台”上已经公示的授权委托人。
?
1、投标人需对投标人资格要求附表中要求的所有内容进行实质性响应,否则作无效标处理。
2、另根据(三水利[2(略) 号)文件规定:凡在三门县行政区域内依法注册的水利企业在我县水利工程招投标活动中拟派的项目负责人,在我县范围内原承接项目合同价 200万元以下(不含 200 万元)的,不认定有在建工程。
3、无在建工程、未被项目所在地区水利建设市场限制投标、无行贿犯罪纪录由投标人做出承诺,承诺书格式见第8章“投标文件格式”。开标后经查实,项目负责人有在建项目的,投标保证金不予退还。若发现有未如(略),一律取消其中标资格并上报行政主管部门,由行政主管部门列为不良行为记录。
?
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多三门县招标采购信息
- (限额以下)永康市花街镇小界岭村秋
- 11月08日
- 邻水县牟家镇中心幼儿园进园道路硬化
- 11月08日
- 曲阳县2019年大中型水库移民后期
- 11月08日
- 石碶街道新桥拆迁地块围墙工程中标结
- 11月08日
- 大港路北侧居民出行临时道路工程等项
- 11月08日
- 四川省眉山市洪雅县科学技术协会洪雅
- 11月08日
- 人行过街天桥项目监理
- 11月08日
- 南海生活垃圾焚烧发电厂提标扩能工程
- 11月08日
- 东丰县三合乡五道梁村水泥路及排水沟
- 11月08日
- 经开区生态公司齐心东四路人行道整改
- 11月08日
- [顺义]北京市顺义区北小营镇人民政
- 11月08日
- 山东省潍坊市滨海经济技术开发区农业
- 11月08日
-
三门县建材网
三门县采购信息网
三门县政府公开信息
三门县公共资源交易网
三门县电力交易中心
三门县交易中心
三门县房产交易中心
三门县工程交易中心
三门县钢铁交易中心
三门县建设交易中心
三门县招投标交易中心
三门县政府交易中心
三门县造价信息网
三门县市政工程信息网
三门县水利工程信息网
三门县通信工程信息网
三门县医药招标网
三门县建筑招标网
三门县工程招标网
三门县建设招标网
三门县施工招标
三门县装饰工程招标
三门县建设工程网
三门县水利招标信息网
三门县电力招标网
三门县建委招投标网
三门县建筑管理网
三门县建设信息港
三门县教育招标网
三门县装修招标
三门县人力和社会保障局
三门县建设网
三门县总包工程
三门县政府工程招标
三门县工程施工招标
三门县工程公开项目
三门县工程采购信息
三门县招标投标采购平台
三门县省市工程建设网