位置>千里马招标网> 招标中心> 黄海农场龙腾花园西出口道路下水道工程招标公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
****花园西出口道路下水道工程已批准建设,招标人为****,工程所需资金来源已落实。项目已具备招标条件,现对该项目施工进行公开招标,邀请合格的投标人参加投标。
1、项目概况
1.1.建设地点:****农场创业路。
1.2.招标范围及工程规模:本****农场龙腾花园西出口道路下水道工程的施工,详见维修方案和工程量清单。工程规模:投资额约4.2万元。
1.3.计划工期:30日历天。
1.4.工程质量:合格标准。
1.5.承包方式:施工总承包。
本工程发包价为41664.36元。
2、资格条件:
2.1.企业资质要求:投标人必须是在****限额以下小型建设工程项目预选承包商入库公示的市政公用工程名单中。****农场有项目中标但未完工的投标人,谢绝参与本项目的投标。)
2.2.项目负责人资质要求:项目负责人具有市政公用工程注册建造师资质或小型项目管理师资格【投标时须提供项目负责人的建造师执业资格注册证书或小型项目管理师证书、安全生产考核合格证( B 类)】。
2.3.本次招标不接受联合体投标。
2.4.其他要求:
2.4.1 财务要求:投标人应具有独立订立合同的能力,未处于财产被接管、冻结和破产状态。
2.4.2 业绩要求:无。
2.4.3 信誉要求:
2.4.3.1 投标人没有被国家、**省省级有关部门及**市市级有关部门和**县县级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在暂停期内。
2.4.3.2 企业、法定代表人****法院列为失信被执行人的,投标截止日前,****法院生效判决、裁定情形的。
2.4.3.3 2018年10月1日以来无****银行保函、担保)。
2.4.3.4 2017年1月1日以来,投标人没有因拖欠农民工工资、材料款等问题引发信访投诉。
2.4.4 项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件:
2.4.4.1项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业:
①、不得同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险;
②、不得将本人执(职)业资格证书同时注册在两个及以上单位。
2.4.4.2 项目负责人是非变更后无在建工程,或项目负责人是变更后无在建工程(必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月),或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续,或项目负责人有在建工程,但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。
在建工程指处于中标结果公告(直接发包的项目以网上合同备案为准)到合同约定的工程全部完成且验收合格期间的工程。验收合格证明指由建设单位(或监理)组织工程建设各方验收合格,并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。
2.4.5 本工程招标人不接受投标人的企业法定代表人或企业负责人担任项目负责人。
2.4.6 工程招标人不接受企业退休人员担任项目负责人。
2.4.7 本项目由中标单位负责通过审查、验收。
3、资格审查:本工程采用资格后审。
4、投标保证金、履约保证金:不缴纳投标保证金;履约保证金按中标价8%收取,履约保证金在本工程竣工验收后全部无息退还。
5、工程付款:无预付款。全部工程结束验收合格、审计结束后付至结算价的97%,余款作为质量保证金至质保期满(壹年)结清。
6、评、定标办法:合理价随机确定中标人法。
7、报名和招标文件获取方式
7.1.凡有意参加投标者,请与投资项目部联系获取招标材料。
8、投标截止(开标)时间、投标(开标)地点
8.1.投标截止时间和开标时间为2019年11月15日15时0分。
8.2.投标和开标地点:****公司三楼会议室。
9、联系事项
招标人:**** 地址:**县大有镇
联系人:刘玉 电话:0515-****0016
日期:2019年11月12日
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多响水县招标采购信息
- 车辆维修
- 11月15日
- 学六舍及部分房间改造工程合同
- 11月15日
- 关于车辆租赁服务服务的合同公告[绍
- 11月15日
- 教六、七、八、九、十楼空调设备采购
- 11月15日
- 怀安县医院医疗设备采购项目采购合同
- 11月15日
- 综合办公楼设施改造—设备采购合同
- 11月15日
- 车辆维修
- 11月15日
- 车辆维修
- 11月15日
- 车辆维修
- 11月15日
- 留学生公寓部分房间改造--热水设备
- 11月15日
- 车辆维修
- 11月15日
- 关于8吨低压清洗车等商品的直接订购
- 11月15日
-
响水县建材网
响水县采购信息网
响水县政府公开信息
响水县公共资源交易网
响水县电力交易中心
响水县交易中心
响水县房产交易中心
响水县工程交易中心
响水县钢铁交易中心
响水县建设交易中心
响水县招投标交易中心
响水县政府交易中心
响水县造价信息网
响水县市政工程信息网
响水县水利工程信息网
响水县通信工程信息网
响水县医药招标网
响水县建筑招标网
响水县工程招标网
响水县建设招标网
响水县施工招标
响水县装饰工程招标
响水县建设工程网
响水县水利招标信息网
响水县电力招标网
响水县建委招投标网
响水县建筑管理网
响水县建设信息港
响水县教育招标网
响水县装修招标
响水县人力和社会保障局
响水县建设网
响水县总包工程
响水县政府工程招标
响水县工程施工招标
响水县工程公开项目
响水县工程采购信息
响水县招标投标采购平台
响水县省市工程建设网