位置>千里马招标网> 招标中心> 三门县健跳镇下湾山塘综合整治工程(三门县健跳镇下湾山塘综合整治工程)
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
关于**县健跳镇下湾山塘综合整治工程的招标公告
?
**县健跳镇下湾山塘综合整治工程 招标公告 1.招标条件本招标项目 **县健跳镇下湾山塘综合整治工程,已经批准建设,建设资金来自于 财政拨款及自筹 ,招标人为(略),招标代理机构为(略) 。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围项目概况:本工程位于**县健跳镇西边村西边300米,水库坝址以上集水面积0.273km,加固后总库容为7.3万m3,正常库容为3.19万m3,是一座以灌溉为主,兼具防洪功能的山(2)型山塘。工程等别为Ⅶ等,主要建筑物级别(略)。山塘枢纽重建后由大坝、放水设施、溢洪道等建筑物组成。主要内容:坝体基础土方及库清理土方开挖、填筑、人行道砖铺设等,溢洪道、放水设施启闭机房、引水渠土方开挖、填筑等。
招标范围:招标人提供的施工图及预算审核书所包含的一切内容
预算审核价:(略)
计划工期:(略)
3.投标人资格要求3.1 本次招标要求投标人须具备:
(1)投标人资质:(略)
(2)项目负责人:水利水电工程注册建造师二级及以上,且有水利行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书,无在建工程。
3.2 本次招标不接受联合体投标。
3.3 本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按无效标处理。
4.招标文件的获取4.1 本工程实行资格后审,凡有意参加投标者,于公告发布之日起,可通过“**县工程建设电子交易平台”(网址:(略)com)自行下载招标文件、工程量清单、投标工具和施工图纸。
4.2 投标人网上免费下载招标文件,不收取任何工本费。
4.3 本次(略)**品茗信息技术有限公司”提供的全流程招、投、开、评标工具。未在“**县工程建设电子交易平台”注册及未领取CA锁的单位,请参照《**县公共**电子交易平台企(略)易网“下载中心”。CA锁办理请前往“**县公共**交易专用数字证书用户自助申报系统”自助办理(网址:
5.投标文件的递交5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为 **** 年 11 月 22 日下午14 时30分,地点为**县公共**交易中心交易大厅(具体开标室见四楼LED屏幕)。
5.2 逾期上传的或者未上传指定系统的,招标人不予受理。
6.发布公告的媒介本次招标公告同时在**县公共**交易网(网址:)和**省公共**交易服务平台上发布。
7.联系方式招 标 人:(略)
联 系 人:(略)
联系电话:(略)
招标代理机构:(略)
联 系 人:(略)
电 话:(略)
(略)
(略)
**县水利局
(略)
投标人资格条件要求附表
序号 | 资格条件内容 |
一 | 企业 |
1 | 应具备水利水电工程施工总承包三级及以上资质,具有有效(略)。 |
2 | 企业近 3 年 (**** 年 9 月 1 日以来, 以法院判决书(略)) 无行(略)。 |
3 | 企业应未被项目(略)(县级或市级或省级)水利建设市场限制投标 。 |
二 | 拟派项目主要负责人 |
1 | 项目负责人应持有具备水利专业二级建造师或者三级项目经理证书,且安全生产考核合格证书B类证书,并在投标截止日不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人。其他在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日(不通过招标方式的,开始时间为合同签订之日),结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。 |
2 | 项目负责人近 3 年(****年9 月 1 日以来,以法院判决书生效日期为准)无行贿犯罪记录。 |
3 | 项目负责人应未被项目所在地区(县级或市级或省级)水利建设市场限制投标 。 |
4 | 项目技术负责人应持有水利专业工程师及以上职称证书,若提供的职称证书上未注**利专业的,除必须提供职称证书外,还必须提供水利专业的毕业证书或提供职称申报所在地县级及以上行政主管部门或人事部门出具属水利专业的有效证明。 |
5 | 项目专职安全员、质检员和施工员应持有省级及以上水(略) |
6 | 项目负责人、项目技术负责人、专职安全员、质检员、施工员必须配备,且实(略),不得相互兼任。 |
三 | 其他 |
1 | 申请人的“三类人员”(项目负责人、专职安全员)必须持有省级及以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(B、 C 证);专职安全员不少于 1 人。 |
2 | 拟派项目组主要人员【主要指项目负责人(B证)、项目技术负责人(职称证书)、专(略)(岗位证书、C证)、质检员(岗位证书)、施工员(岗位证书)】必须已在“(略)(平台公示的有效期与证书有效期不一致的,以证书为准),外地进浙施工企业(略)托人。 |
1、投标人需对投标人资格要求附表中要求的所有内容进行实质性响应,否则作无效标处理。
2、无在建工程、未被项目所在(略)。开标后经查实,项目负责(略),投标保证金不予退还。若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的,一律取消其中标资格并上报行政主管部门,由行政主(略)。
3、如项目负责人为一级建造师的,根据建市施函[(略)规定不受有效期限制。
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多三门县招标采购信息
- [海南藏族自治州·共和县][变更公
- 11月15日
- 采购项目名称:花园闸桥改造加固工程
- 11月15日
- 关于【郑氏宗祠正面青石板维修工程监
- 11月15日
- 云山景区游客服务中心室内装饰装修工
- 11月15日
- ·绍兴市柯桥区福全街道欣华股份经济
- 11月15日
- 中国石油天然气股份有限公司安徽销售
- 11月15日
- 【负责人变更】(监理)溧水区秀园西
- 11月15日
- 上高县人民法院徐家渡法庭装修工程项
- 11月15日
- 来凤县中等职业技术学校建设项目1#
- 11月15日
- 天府世家外墙维修项目
- 11月15日
- 建始县水电路棚户区亮化工程招标公告
- 11月15日
- ·[莱西][竞磋]莱西市日庄镇人民
- 11月15日
-
三门县建材网
三门县采购信息网
三门县政府公开信息
三门县公共资源交易网
三门县电力交易中心
三门县交易中心
三门县房产交易中心
三门县工程交易中心
三门县钢铁交易中心
三门县建设交易中心
三门县招投标交易中心
三门县政府交易中心
三门县造价信息网
三门县市政工程信息网
三门县水利工程信息网
三门县通信工程信息网
三门县医药招标网
三门县建筑招标网
三门县工程招标网
三门县建设招标网
三门县施工招标
三门县装饰工程招标
三门县建设工程网
三门县水利招标信息网
三门县电力招标网
三门县建委招投标网
三门县建筑管理网
三门县建设信息港
三门县教育招标网
三门县装修招标
三门县人力和社会保障局
三门县建设网
三门县总包工程
三门县政府工程招标
三门县工程施工招标
三门县工程公开项目
三门县工程采购信息
三门县招标投标采购平台
三门县省市工程建设网