位置>千里马招标网> 招标中心> 灵川县人民法院审判业务用房项目
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
发布时间:(略)
招标公告 灵川县人民法院(略) 1、招标条件 本招标项目灵川县人民法院审判业务用房项目(招标文件备案编号:(略)) 已由灵川县发展和改革局以 《关于灵川县人民法院审判业务用房建设项目可行性研究报告的批复》(灵发改字【****】22号文) 批准建设,招标人(项目业主)为 灵川县人民法院 ,建设资金来自财政,项目出资比例为100.00%。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。 2、项目概况与招标范围 项目招标编号:(略) 报建号(如有): 建设地点:(略) (略)平方米,主要建设审判业务用房1栋。配套建设门卫室、安检室、停车场、给排水、电气、道路硬化、围墙、绿化、消防等附属设施。 合同估算价:(略) 要求工期:366日历天,定额工期 366 日历天【备注:建筑安装工程定额工期应按《建筑安装工程工期定额(TY01-89-****)》确定】工期压缩≧20%时,须组织专家论证,且在招标工程量(略)(赶工补偿)费项目清单】 招标范围:经评审备案的施工图范围内包含的施工内容,详见工程量清单 标段划分: / 设计单位: (略) 勘察单位: (略) 3、投标人资格要求 3.1本次招标要求投标人须已办理诚信库入库手续并处于有效状态,具备[建筑工程施工总承包三级](含)以上资质【备注:招标人应当根据国家法(略)理设(略),不得(略)可满足项目建设要求的,不得额外同时设置专业承包资质】,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中,投标人拟(略)(含)以上专业以上(含本级)注册建造师执业资格【备注:招标人应当根据项目规模,按照注册建造师执业工程规模标准,合理设置注册建造师等级,不应提高资格要求】,已录入广(略),具备有效的安全生产考核合格证书(B类)。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理(符合《广西壮族自治区建筑(略) 3.2业绩要求:(略) 3.3本次招(略)。 3.4各投标人可就本招标项目的所有标段进行投标,并允许中标所有标段。但投标人应就不同标段派出不同的项目经理和项目专职安全员,否则同一项目经理或项目专职安全员所投其它标段作否决投标处理(符合桂建管﹝(略)桂建管﹝(略)除外)。 3.5投标人(略):广西建筑业企业诚(略)。其他非房建市政类工程项目的招标文件要求投标人信息以诚信库信息为准的,投标人应依法向招标人提出异议。以下所有“投标人信息以广西建筑业企业诚信信息库为准”的表述,均同此备注】。 4、投标报名及招标文件的获取 4.1潜在投标人,请于****年08月19日至****年08月23日(不少于5个工作日,法定公休日、法定节假日除外),由潜在投标人的专职投标员凭企业CA锁登陆桂林市公共资源交易中心网站(http://(略)cn/gxglhy)进行网上报名,交纳电子投标服务费后下载招标文件。 4.2电子投标服务费每个投标人收取 250.00 。 5、(略) 5.1投标人须在投标截止前,截止时间(投标截止时间,下同)为 (略)10时30分,将加密的投标文件通过桂林市公共资源交易平台(http://(略)cn/gxglhy)成功上传,并将相同的未加密投标文件电子文本刻录光盘包装密封后,于投标截止前由企业法定代表人或其授权的专职投标员提交到 桂林市公共资源交易中心(当地交易中心),并持专职投标员本人身份证原件、拟投入的项目经理和所有专职安全员的身份证复印件通过验证,否则投标无效。投标人拟投入项目经理被标注为注册状态异常的,拟投入的项目经理本人须持本人身份证原件出席开标会现场,否则招标人有权拒绝该投标人投标。 6、评标方式 综合评估法 7、预付款和进度款支付方式【备注:(略) 预付款支付比例或金额:无 进度(略):合同内按工程计量周期内完成工程量的 80%,合同外按工程计量周期完成工程量的 70%。 8、发布招标公告的媒体 本次招标公告同时在_(略)com.cn、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(略)gov.cn、桂林市公共资源交易中心http://(略)cn(公告发布媒体包含但不限于上述媒体)发布。(备注:实行招标投标的政府采购工程项目还应当同时在中国政府采购网(略)gov.cn、广西壮族自治区政府采购网(略)gov.cn、桂林政府采购网上发布)。 9、交易服务单位 桂林市公共资源交易中心 电话:(略) 10、监督部门及电话 灵川县建设工程招标投标管理站 电话:(略) 11、注意事项 11.1潜在投标人必须录入广西建筑业企业诚信信息库管理系统,广西建筑业企业诚信信息库管理系统登陆地址:http://(略)gov.cn:****/zjthy/。由于广西建筑业企业诚信信息库与自治区招标投标系统的相关信息同步存在时间差(非实时同步,每天晚上同步一次),因此投标人应至少在开标时间2天前将所需投标材料在诚信库内审核通过,因录入时间不足造成的后果由投标人自行承担。 11.2投标人须办理企业CA锁后并确保在有效期内才能进行网上报名、下载(略) 11.3投标单位质疑以及投诉时需提供报名回执单。 12、联系方式 | |||||||
招 标 人: | 灵川(略) | 招标代理机构: | 广西金算子(略) | ||||
地 址: | 灵川县灵北路11号 | 地 址: | 桂林市秀峰区红岭路安庆大厦2单元19楼 | ||||
邮 编: | (略) | 邮 编: | (略) | ||||
联 系 人: | 邓超 | 联 系 人: | 邱琳 | ||||
电 话: | (略) | 电 话: | (略) | ||||
传 真: | (略) | 传 真: | (略) | ||||
电 子 邮 件: | (略) | 电 子 邮 件: | (略) | ||||
网 址: | (略)gov.cn | 网 址: | |||||
****年08(略) |
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多灵川县招标采购信息
- 深圳市人才研修院院士楼建设工程施工
- 11月15日
- 中标公告:中国一冶中法武汉生态示范
- 11月15日
- 联润大厦项目监理
- 11月15日
- 南大港管理区2019年二分区三分区
- 11月15日
- 上洞电厂城市更新单元人才住房和保障
- 11月15日
- 广西建宇工程招标有限公司关于昭平县
- 11月15日
- 舟山邦泰物业管理有限公司(临城剑桥
- 11月15日
- 龙华区环城绿道建设项目(民治西段)
- 11月15日
- 吕梁市直春苗幼儿园吕梁市直春苗幼儿
- 11月15日
- 花坪小学教师休息室及男女卫生间维修
- 11月15日
- 厚德苑售楼部搬迁装修项目竞争性谈判
- 11月15日
- 光明街道碧眼旧村大美特色村落项目(
- 11月15日
-
灵川县建材网
灵川县采购信息网
灵川县政府公开信息
灵川县公共资源交易网
灵川县电力交易中心
灵川县交易中心
灵川县房产交易中心
灵川县工程交易中心
灵川县钢铁交易中心
灵川县建设交易中心
灵川县招投标交易中心
灵川县政府交易中心
灵川县造价信息网
灵川县市政工程信息网
灵川县水利工程信息网
灵川县通信工程信息网
灵川县医药招标网
灵川县建筑招标网
灵川县工程招标网
灵川县建设招标网
灵川县施工招标
灵川县装饰工程招标
灵川县建设工程网
灵川县水利招标信息网
灵川县电力招标网
灵川县建委招投标网
灵川县建筑管理网
灵川县建设信息港
灵川县教育招标网
灵川县装修招标
灵川县人力和社会保障局
灵川县建设网
灵川县总包工程
灵川县政府工程招标
灵川县工程施工招标
灵川县工程公开项目
灵川县工程采购信息
灵川县招标投标采购平台
灵川县省市工程建设网