位置>千里马招标网> 招标中心> [正在公告]瀛洲镇巧川村百鸟苦株坑机耕路硬化项目(二期)交易公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
请收到投标邀请书的单位(被邀请单位名称):
1、交易条件
本项目瀛(略)(二期)由发改审批[****]106号文件批准建设,建设资金为财政专项扶贫资金,建设资金已落实,发包人为(略)。项目已具备交易条件,现邀请你单位对该项目的施工进行交易。
2、项目概况与交易范围
2.1建设概况:本工程建(略),建设内容包括硬化长约820米,宽2~3米,厚0.15(略),部分路段路基整理,**砼水沟约60米,挡墙约90米。预算约32.9万元。
2.2计划工期:(略)
2.3交易范围:施工图纸、交易文件及工程量清单所列范围。
2.4标段划分:(略)
3、供应商资格要求
3.1本项目要求供应商必须已加入(略)**县市政工程或公路工程施工类小型供应商库,且具备市政公用工程或公路工程施工总承包三级(含)及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.2供应商须(略):
供应商(略)(不良行为记录以**市工程建设项目投标人不良行为管理办法(包括各县市区(略))规定为准):
1)近两年内(自开标之日向前追溯)未被**市公共**交易监督管理局(各县市区公管局、行业监督部门)记不良行为记录(略)。
2)最近一次被**市公共**交易监督管理局(各县市区公管局、行业监督部门)记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分(不含本数),且公布日距开标(略)。
3)最近一次被**市公共**交易监督管理局(各县市区公管局、行业监督部门)记不良行(略)(含本数)到20分(不含本数),且公布日距开标日超过6个月。
4)最近一次被**市公共**交易监督管理局(各县市区公管局、行业监督部门)记不良行为记录累计记分达20分(含本数)及以上,且公布日距开标日超过12个月。
3.3本项目项目负责人须具市政工程或公路工程专业二级及以上注册建造师资格(不含临时证书),并须取得安全生产B类证书且未担任其他在建工程项目负责人,且拟派驻本项目负责人必须为本单位人员。
3.4供应商近三年内没有因拖欠农民工工资问题被行政主管部门暂停或取消投标资格的情形。
3.5 本次项目(略)。
4、交易文件的获取
4.1凡有意参加的供应商,请派人于****年3月30日(上午8时至11时30分,下午14时3(略))到本项目代理单位领取交易文件。
5、响应文件的递交
5.1因新冠肺(略),本项目开标时,供应商均不参加现场开标会。本项目投标供应商可自行选择以下两种方式递交响应文件:
(1)现场送达:(略)****年4月3日9时30分(不在规定时间送达的响应文件,招标人拒绝接收)持本人身份证、授权委托书原件(委托书上需注明联系人的手机号码)将响应文件送达至指定地点。由招标代理机构项目负责人核验响应文件密封情况并接收后,再进行编号。供应(略),避免现场聚集。递交响应文件送达地点为:**县政务服务中心西边门入口处(**县华阳镇**路12号)。
备注:现场送达人员近14日内应无**等重点疫区旅居史、外出返绩已按规定隔离14天;近14天未与确诊或疑似病例有过接触史,未有发(略),目前身体状况良好;体温无异常;佩戴口罩;现场送达人员出现未佩戴口罩等有上述情形之一的,不得进入响应文件递交场所,按规定予以劝返或隔离。因此,造成投标(略),后果由供应商自行承担。
(2)邮政速递送达:各供应商将响应文件在投标截止时间前通过邮政速递的方式递交至指定地点,投标截止时间后送达的响应文件将不予接收,供应商应自行承担逾期送达的风险。邮政速递送达地点:**县华**路6-8号304室 收件人:胡雨 联系电话:(略)
备注:邮寄送达时间以邮寄件到达规定送达地点时间为准。因疫情防控,可能造成邮寄物流不正常,供应商应充分考虑其风险,尽可能多预留邮寄时间。因物流等原因使邮寄件未在规定时间内送达指定地点的,后果由供应商自行承担。
本项目只接收邮政速递EMS,其他快递一律不予接收,后果由供应商自(略),望各供应商悉知。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件,发包人不予受理。
6、联系方式
发包人:**县瀛洲镇人民政府 联系人:赵小东 电话:(略)
代理机构:**嘉信工程项目管理有限公司 联系人:胡雨 电话:(略)
行业监督部门:**县交通运输局 联系人:周凤凤 电话:(略)
**县(略)
(略)
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多绩溪县招标采购信息
- 上饶市德兴路等三个市政道路综合整治
- 03月30日
- 南充市嘉陵区人民法院关于四川省南充
- 03月30日
- 台州湾集聚区农业用地整改提质工程(
- 03月30日
- 蔚县南留庄镇曹疃村钻石幸福林政府采
- 03月30日
- 东吴装修改造工程
- 03月30日
- 柳州市城中区人民法院关于柳州市屏山
- 03月30日
- 开江县人民法院关于四川省达州市达川
- 03月30日
- 重庆市第五中级人民法院关于重庆市綦
- 03月30日
- 尚义县七甲乡、南壕堑镇大棚及附属设
- 03月30日
- “三供一业”阳煤集团亚美水泥(铝矾
- 03月30日
- 【麻城市中心】麻城铁路职工家属区维
- 03月30日
- 临空高中压调压站箱变新建工程、九龙
- 03月30日
-
绩溪县建材网
绩溪县采购信息网
绩溪县政府公开信息
绩溪县公共资源交易网
绩溪县电力交易中心
绩溪县交易中心
绩溪县房产交易中心
绩溪县工程交易中心
绩溪县钢铁交易中心
绩溪县建设交易中心
绩溪县招投标交易中心
绩溪县政府交易中心
绩溪县造价信息网
绩溪县市政工程信息网
绩溪县水利工程信息网
绩溪县通信工程信息网
绩溪县医药招标网
绩溪县建筑招标网
绩溪县工程招标网
绩溪县建设招标网
绩溪县施工招标
绩溪县装饰工程招标
绩溪县建设工程网
绩溪县水利招标信息网
绩溪县电力招标网
绩溪县建委招投标网
绩溪县建筑管理网
绩溪县建设信息港
绩溪县教育招标网
绩溪县装修招标
绩溪县人力和社会保障局
绩溪县建设网
绩溪县总包工程
绩溪县政府工程招标
绩溪县工程施工招标
绩溪县工程公开项目
绩溪县工程采购信息
绩溪县招标投标采购平台
绩溪县省市工程建设网