位置>千里马招标网> 招标中心> 金寨县桃岭乡抖音直播间、展厅装饰装修项目询价发包公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
被邀企业:
(略)抖音直播间、展厅装饰装修项目已具备发包条件,参照《**县(略)限额以下工程及抢险救灾等应急工程发包监督管理办法(试行)》等有关规定,经县公共**交易监督管理局备案核准、桃岭乡政府会议研究决定,进行询价发包。现将有关事项公告如下:
一、工程概况
1、项目名称:(略)抖音直播间、展厅装饰装修项目
2、备案编号:(略)
3、建设内容:直播间、(略),详见工程量清单。
4、建设单位:(略)人民政府
5、建设规模:(略)
二、发包范围
本项目发包范围为设计图纸范围内所有工程,具体工程内容及工程量详见工程设计图纸、工程量清单。措施项目由承包人根据施工方案并结合工程施工现场踏勘情况确定并填报价格。
三、资金来源:(略)
四、工程建设地点:(略)
五、建设工期、节点进度要求
1、工期要求:(略)
2、节点进度要求:在工期内按时竣工并验收合格,其他按合同约定。
六、承包方式
本项目实行施工总承包,由承包单位包工包料,其施工安全责任、市场价格等风险及各种税费均由承包企业承担,发包方概不负责。本项目不得转包和违法分包。
七、施工企业及拟任项目经理资质条件
1、必须是具有独立法人资格,且具备建筑工程施工总承包三级及以上资质的企业或建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质的企业。
2、拟任项目经理(建造师)资格要求为建筑(略),并同时具有有效的安全考核合格B级证书,且无在建工程。
八、报名时间及方式
1、报名资料:①建设单位询价发包邀请函;②企业法人授权委托书及委托代理人身份证;③该项目拟任项目经理(建造师)身份证及建造师资格证书复印件;④企业资质证书及营业执照复印件。
2、凡收到询价邀请函的企业,请于****年5月27日至5月29日期间携带报名资料(详见本部分第1条),到(略)报名并领取询价发包文件。
3、询价时间:****年5 月3(略) 00 分。
询价地点:**省**市**县金叶路红土地院内右侧1栋2楼开标室。
4、联系方式:
发包人:(略) | 代理机构:(略) |
联系人:(略) | 联系人:(略) |
电 话:(略) | 电 话:(略) |
地 址:(略) | 地 址:**省*(略) |
邮 编:(略) | 邮 编:(略) |
二O二O年五月
附件1
法人授权委托书
致:(略)人民政府
我 (姓名)系 (承包人全称)的法定代表人,现授权委托(姓名)为合法代理人,以我方名义前往你处办理 (略)抖音直播间、展厅装饰装修项目 询价发包报名手续并处理一切与之相关事宜。代理人无转委托权。
特此委托。
委托人:(略)
(委托人身份信息正、反面照片)
被委托人:(略)
(被委托(略))
法定代表人签字:
委托代理人签字:
企业(公章):
日期: (略)
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多金寨县招标采购信息
- 广州市中级人民法院关于广州市增城区
- 05月27日
- 潦河灌区2020年度养护项目
- 05月27日
- [审批]2020-341562-6
- 05月27日
- 南湖新区龙山北麓棚户区改造配套基础
- 05月27日
- 陵城区猪场北路(汇丰一路)建设工程
- 05月27日
- 泸县人民法院关于四川省泸州市泸县嘉
- 05月27日
- 宝鸡市渭滨区人民法院关于宝鸡市金台
- 05月27日
- 大江市场迎国家卫生城市复评部分设施
- 05月27日
- 枝江市仙女镇高峰桥村扶贫资金建设项
- 05月27日
- 广西亿翔荣工程管理有限责任公司容县
- 05月27日
- 【聊城市】聊城市公安局交通巡逻警察
- 05月27日
- 长沙市芙蓉区人民法院关于长沙市天心
- 05月27日
-
金寨县建材网
金寨县采购信息网
金寨县政府公开信息
金寨县公共资源交易网
金寨县电力交易中心
金寨县交易中心
金寨县房产交易中心
金寨县工程交易中心
金寨县钢铁交易中心
金寨县建设交易中心
金寨县招投标交易中心
金寨县政府交易中心
金寨县造价信息网
金寨县市政工程信息网
金寨县水利工程信息网
金寨县通信工程信息网
金寨县医药招标网
金寨县建筑招标网
金寨县工程招标网
金寨县建设招标网
金寨县施工招标
金寨县装饰工程招标
金寨县建设工程网
金寨县水利招标信息网
金寨县电力招标网
金寨县建委招投标网
金寨县建筑管理网
金寨县建设信息港
金寨县教育招标网
金寨县装修招标
金寨县人力和社会保障局
金寨县建设网
金寨县总包工程
金寨县政府工程招标
金寨县工程施工招标
金寨县工程公开项目
金寨县工程采购信息
金寨县招标投标采购平台
金寨县省市工程建设网