位置>千里马招标网> 招标中心> [JG2020-3633]新建梅州至龙川铁路工程第三方审价咨询招标
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
****至**(略)
招标编号:(略)
招标条件
本招标项目****至**铁路根据《**省发展改革委关于****至**铁路项目可行性研究报告的复函》(粤发改交通函〔(略)批复同意立项;《**省交通运输厅关于****至**铁路初步设计的批复》(粤交铁((略)复同意初步设计。建设单位为**梅龙铁路有限公司,招标人为中国铁路**局集团有限公司**工程建设指挥部。建设资金来自**省铁路建设投资集团有限公司、银行贷款,项目出资比例为:项目资本金50%,其余为银行贷款。第三方检测项目已具备招标条件,现进行公开招标。项目已具备招标条件,现进行公开招标。
项目概况与招标范围
2.1项目概况
****至**铁路项目位于**省东部,线路自梅汕高铁**西站引出,沿途经过**市(略),终至赣深高铁**西站,大致呈东西走向,**正线全长93.986km。沿线新设**南站、**站。**赣深高铁联络线自幸福村线路所引出,与赣深高铁**西线路所衔接。
本项目东与既有梅汕高铁互通,西与在建赣深高铁相联,是**梅**的组成部分。
2.2技术标准
1.铁路等级:(略)
2.正线数目:(略)
3.设计行车速度:(略)
4.正线线间距:(略)
5.最小曲线半径:一般地段 **** 米,困难地段 **** 米。
6.最大坡度:20‰,困难地段25‰(联络线30‰)。
7.到发线有效长度:(略)
8.列车运行控制方式:(略)
9.调度指挥方式:(略)
10.最小行车间隔:(略)
2.3招标范围
****至**铁路工程征地拆迁(含道路改移等)、三电及油燃气水管路迁改(含地面、地下各种管线迁改)、材料价差、变更设计、危岩处(略)
主要内容:
2.3.1征地拆迁
征地拆迁全过程监督;
征拆基本情况、征地拆迁数量、补偿费用的计(略)
受建设单位委托承担验工计价审核、资料收集、资金监管、税费审核等部分管理工作,按阶段(季度、年度、征地拆迁费用调整、概算清理、竣工决算等)提交相应的咨询报告。
2.3.2道路改移、三(略)(含地面、地下各种管线迁改等)全过程参与,包括但不限于迁改数量的确认、费用的审核;国防光(电)缆、高压燃油(气)管道、给排水主干管路等设备及其相关设施迁改方案的审核;高压及超高压电力线路迁改方案的咨询、合同的谈判及费用审核等,分阶段出具审价(略)。
2.3.3材料价差:审核施工期产生的甲供料价差、设备价差以及国铁集团公司有关文件指定(略),为建设单位对各项价差的验工计价工作提供依据。配合建设单位对批准调整后的各项价差进行分劈等工作。配合建设单位在概算清理、竣工决算等阶段对材料价差的调整及结算等工作,并出具最终审价报告。
2.3.4变更设计:(略)
2.3.5危岩处理、岩溶注浆及隧道注浆:(略)
2.3.5与建设单位现场指挥部合署办公,并负责相关的联系和协调工作。
计划工期
项目建设总工期4年。本服务自合同生效日起至本项目竣工决算完成为止。
2.5标段划分:
本次招标划为一个标段。
投标人资格要求
在中华人民**国境内合法注册的独立法人。.
3.2具备国家建设部颁发的工程造价咨询甲级资质和中华人民**国财政部颁发的会计师事务所执业证书。
3.3财务要求:注册资本金达到200万元人民币以上,财务状况良好,近三年(****年~****年)年度企业平均营业收入500万元以上,在人员、资金等方面具有承担本项工程的能力。
3.4业绩要求::近三年(**** 年9月-**** 年9月)内承担过大中型铁路建设项目或类似大中型线性工程征地拆迁、迁改(含三电)工程、材料价差、岩溶处理、隧道注浆的审价咨询的业绩(业绩证明材料以业务约定书或合同为准)。近三年完成相关工程的第三方审价项目中,有单项审价总额超过6 亿元或审价合同(略)万元(略)。
3.5本次招标接受联合体投标。联合体主办方(略)。
3.6信誉要求:投标人应遵守国家和省、市的有关法律、法规**策,近三年((略)年9月)没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁,没有处于被责令停业、暂停投标期、财产被接管、冻结,破产的情况。近三年中不曾在任何合同中违约或被逐或因其自身原因而使任何合同被解除。
3.7投标人及其法定代表人、拟委派的项目负责人自递交投标文件之日起前1年内((略)年9月)没有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。
3.8人员要求:项目负责(略),10 年以上执业经历,应主持过大中型铁路建设项目或类似大中型线性工程的征地拆迁或迁改工程或材料价差、变更设计的审价工作。
3.9具有良好的社会信誉,在承担过的有关审计审价工作中未出现过重大审计审价质量问题和不良记录。
3.10 未在国铁集团公司或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内。
3.11 未在中国铁路**局集团通报的停标处罚期内。
3.12投标人与本工程施工单位、监理单位均无行政隶属关系或控股关系或直接利益关系。
3.13 失信被执行人的投标限制。
根据(略)录公布管理办法》的通知(铁总办建设〔****〕122号),对失信(略):
(1)对纳入国家铁路局“黑名单”管理的单位,在公布期限内,不得接受其投标。被记录为严重失信行为的当事人在公布期限内参加投标的,每项严重失信行(略),直接在汇总得分(略)。
(2)投标人为依据国家有关失信联合惩戒规定确定的失信被执行人等的,以投标截止日“评标委员会”在“信用中国”网((略)gov.cn)查询结果作为评标时的判断依据。失信被执行人等在公布期限内参加投标的,每项失信行为扣减1分,直接在汇总得分中扣除。
3.14根据《中国铁路总公司建设管理部关于进一步规范铁路建设项目招标工作的通知》(建工函[(略)要求,投标人应提供发包人出具的投标人业绩、项目负责人(主审)资格证明材料,具体格式见附件。
招标文件的获取
凡有意参加投标者,请于(略)时00分至(略)6时00分(**时间,下同),通过**公共**交易中心网上进行单位相关信息录入登记,登记成功并经确认后,通过**公共**交易中心系统下载招标文件等资料。投标人在购买招标文件前应先在**公共**交易中心办理企业信息登记及电子签章,办理详情参见**公共**交易网(http://(略)cn)服务指南栏目。
4.2 招标文件每套售价 500元,采用银行汇款,售后不退。投标人须在购买招标文件前将标书款汇至招标代理指定账号(不接受个人汇款),同时须在汇款单据上注明招标编号,并将汇款凭证及项目联系人、联系人手机号码、接收文件通知的邮箱及信件往来的邮寄地址发送至我司售卖专用邮箱(略),此为获取招标文件确认的重要依据。
开户名称:(略)
账号:(略)
开户银行:(略)
4.3 招标人不接受邮购招标文件。
投标文件的递交
5.1 投标文件递交的(略) 9 月 9 日9时00分至****年 9 月 9 日10时00分,递交投标文件的截止时间(投标截止时间,下同)为****年 9 月 9 日10时00分。
5.2开标时间:****年 9 月 9 日10时00分。
5.3递交方式及地点:电子投(略),投标人核对并确认投标信息无误后,需登录**公共**交易中心网站投标人服务区在递交投标(略)
如果电子投标文件于递交投标文件截止时间未能上传完毕,该电子投标文件将视为无效投标文件。
5.4纸质投标保函和业绩证明材料等原件资料和含电子投标文件的U盘采用现场递交方式,递交地点:**公共**交易中心(**市天河(略))。
逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招(略)
发布公告的媒介
本次招标公告同时在**公共**交易中心网、中国招标投标公共服务平台、铁路建设工程网上发布,本公告的修改、补充,在**公共**交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处,以在**公共**交易中心网站发布的文本为准。
联系方式
招标人: | 中国铁路*(略) |
地址: | **省**市罗湖区**路渔景大厦 |
邮编: | (略) |
联系人: | 易先生 |
电话: | (略) |
电子邮件: | sh(略) |
招标(略): | 中国铁路物资股份有限公司 |
地址: | **市越秀区农林下路5号亿达大厦10楼****房 |
项目经理: | 李剑华(招标师证书编号:(略) |
邮 编: | (略) |
联系人: | 庞工、郭工、刘工 |
电话: | (略)、(略) |
电子邮件: | (略) |
中国铁路**局集团有限公司**工程建设指挥部
法定代表人授权代理人:
**** 年 8 月 7 日
附件一
投标人业绩证明
(项目名称) 由(发包人)于 年 月 日于 (公共**) 交易中心向(承包人) 发放中标通知书(中标通知书编号: ),通知书项目主审为: ,身份证号: ,
项目于 年 月 日签订合同协议书,合同价格为 。
项目的开工日期为 年 月 日,接收日期为 年 月 日(竣工验收日期为 年 月 日),工程质量 。
或项目正在施工。
特此证明。
发包单位名称(盖章)
年 月 日
发包单位联系人:
联 系 电 话:
发 包 人 地 址:
总 监理 工程师:
联 系 电 话:
附件二
项目负责人(主审)业绩证明
(项目名称) 由(发包人)于 年 月 日于 (公共**)交易中心向 (承包人) 发放中标通知书(中标通知书编号: ),通知书项目负责人(主审)为: ,身份证号: ,项目于 年 月 日签订合同协议书,合同价格为 。
项目(略) 年 月 日,接收日期为 年 月 日(竣工验收日期为 年 月 日)。
或项(略)。
姓名 ,身份证号: (略)
至 年 月 日在(项目名称)任项目主审。
特此证明。
发包单位名称(盖章)
年 月 日
发包单位联系人:
联 系 电 话:
发 包 人 地 址:
注:如项目负责人中途变更,请提供变更材料:①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。
申请人资格要求
申请人资格要求
序号 | 项目 | 要求 |
1 | 资质要求 | 1. 在中华人民**国境内合法注册的独立法人。 2. 具备国家建设部颁发的工程造价咨询甲级资质和中华人民**国财政部颁发的会计师事务所执业证书。 |
2 | 财务要求 | 注册资本金达到200万元人民币以上,财务状况良好,近三年((略)年度企业平均营业收入500万元以上,在人员、资金等方面具有承担本项工程的能力。 |
3 | 业绩要求 | 近三年(**** 年9 月-**** 年9月)内承担过大中型铁路建(略)程、材料价差、岩溶处理、隧道注浆的审价咨询的业绩(业绩证明材料以业务约定书或合同为准)。近三年完成相关工程的第三方审价项目中,有单项审价总额超过6 亿元或审价合同标的100 万元以上的项目。 |
4 | 信誉要求 | 1. 投标人应遵守国家和省、市的有关法律、法规**策,近三年(****年9月~****年9月)没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁,没有处于被责令停业、暂停投标期、财产被接管、冻结,破产的情况。近三年中不曾在任何合同中违约或被逐或因其自身原因而使任何合同被解除。 2. 投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目负责人在(略) 年9月(递交投标文件之日起前1 年内)无人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。 3. 具有良好的社会信誉,在承担过的有关审计审价工作中未出现过重大审计审价质量问题和不良记录。 |
5 | 其他 | 1. 投标人与本工程施工单位、监理(略) 2.未在中国铁路总公司或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内; 3.未在中国铁路*(略)。 4. 对纳入国家铁路局“黑名单”管理的单位,在公布期限内,不得接受其投标。 5. 投标人为依据国家有关失信联合惩戒规定确定的失信被执行人等的,以投标截止日“评标委员会”在“信用中国”网((略)gov.cn)查询结果作为评标时的判断依据。 6.本次招标接受联合体投标。联合体主办方为造价咨询单位。 |
申请人机构设置及人员要求
申请人机构设置及人员要求
序号 | 项目 | 要求 | |
1 | 机构(略) | 设立审价项目部 | |
2 | 人员(略) | 审价机构应设项目主审人员1人,副主审人员1人,项目组成员中应配备专职人员,专职人员不得少于6人,其中至少包含1名注册造价工程师、1名电力专业高级工程师,1名注(略),1名土地估价师,其它人员内部自定;应根据工作内容及工作量配备常驻**办事处合署办公专职审价人员(至少2人),负责全过程监督工作;(略)验工计价审价工作,并按工作需要配置辅助人员。 | |
3 | 人员岗位要求 | 项目主审人员(1人) | 项目主审(略),10 年以上执业经历,应主持过大中型铁路建设项目或类似大中型线性工程的征地拆迁或迁改工程或材料价差、变更设计的审价工作。 |
项目副主审人员(1人) | 项目副主审应具有注册会计师执业资格或注册房地产评估师或注册资产评估师执业资格,5年以上执业经历,(略)的审价工作。 | ||
审价专职人员(6人) | 其中至少包含2名注册造价工程师、1名电力专业高级工程师,1名注册会计师、1名注册房地产评估师或注册资产评估师,1名土地估价师,;需提供注册证书、社保证明。电力专业高级工程师应熟悉35KV及以**压电线路专业知识,5年以上从业经历。注册会计师、注册房地产评估师或注册资产评估师、土地估价师、电力专业高级工程师可以是外聘人员,但需有外聘合同。 | ||
其他辅助人员 | 具有初级或以上技术职称。 | ||
注:类似工程指大型铁路、公路、地铁等线性工程。 |
附件五 设施设备要求
设施设备要求
序号 | 项目 | 要求 | |||
1 | 交通、通讯、办公和生活设备设施 | 中标人应自行配备与工作相关的各种较先进的通讯、交通、办公设备、生活设施,其数量和质量应满足本工程工作的需要。不得使用承包人的办公、生活设施、设备(包括交通、通讯工具、消耗品等)。 1.交通车辆要求: (略) 2.计算机设备要求: (略) 3.影像记录设备要求: (略) 4.办公地点设备要求: (略) 5.其他要求: (略) | |||
2 | 测量、检验、试验仪器、设备设施 | 仪器设备 | |||
名称 | 规格/型号 | 数量(台/套) | 备注 | ||
投标人根据项目需求自行提报 | |||||
附件:
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多广州招标采购信息
- 华东区域电动车智能充电桩技术服务采
- 08月07日
- 龙岩新机场隘头场址初步勘察项目
- 08月07日
- 【非必招】城管盐仓中队空调罩安装(
- 08月07日
- [广西壮族自治区·玉林市·玉林市北
- 08月07日
- 昆山市中西医结合医院中西医结合医院
- 08月07日
- 广饶县水系连通及农村水系综合整治实
- 08月07日
- 烟台市水文局招远水文中心辅助用房建
- 08月07日
- 福建移动三明分公司2020年关于五
- 08月07日
- 滦南县自然资源评价评估中标公示
- 08月07日
- 长交建【2020】GZ065号长葛
- 08月07日
- 洪湾渔港生鲜市场
- 08月07日
- 石家庄市裕华区行政审批局关于拟同意
- 08月07日
-
广州建材网
广州采购信息网
广州政府公开信息
广州公共资源交易网
广州电力交易中心
广州交易中心
广州房产交易中心
广州工程交易中心
广州钢铁交易中心
广州建设交易中心
广州招投标交易中心
广州政府交易中心
广州造价信息网
广州市政工程信息网
广州水利工程信息网
广州通信工程信息网
广州医药招标网
广州建筑招标网
广州工程招标网
广州建设招标网
广州施工招标
广州装饰工程招标
广州建设工程网
广州水利招标信息网
广州电力招标网
广州建委招投标网
广州建筑管理网
广州建设信息港
广州教育招标网
广州装修招标
广州人力和社会保障局
广州建设网
广州总包工程
广州政府工程招标
广州工程施工招标
广州工程公开项目
广州工程采购信息
广州招标投标采购平台
广州省市工程建设网