位置>千里马招标网> 招标中心> 九龙坡分公司白市驿营业厅装修改造采购项目必选公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
标包名称:**坡分公司**广场营业厅装修改造采购项目比选公告标包内容说明:
本比选项目为**坡分公司**广场营业厅装修改造采购项目(项目编号:DXJJ-2B-20200087),比选人为中国电信股份有限公司****坡分公司,比选代理机构为(略)。项目资金已落实,具备比选条件,现进行公开比选,特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在参选人(以下简称参选人)参选。
项目概况与采购内容
项目概况:
格审查方式为资格后审,合格制。
建设地点:(略)
项目预算:(略)
工作范围:比选范围包括但不限于以下工程内容,具体内容以附件2工程量清单和施工图为准,以设计图纸(略),具体详见设计图纸,同时包括(但不限于)图纸会审纪要、图纸优化纪要、设计变更等。
主要施工内容包括但不限于:装饰装修、照明插座、消防报警、通风、综合布线、建筑垃圾清运、其它部分安装以及与本工程相关的施工措施、安全文明施工等。
工期要求:45个日历天,合同工期的(略),完工以本工(略)。(注:要求施工单(略),充分利用施工界面流水作业。)
质保期:两年(防水、供热与供冷系统等有规定的按建设部有关规定执行),自工程竣工验收合格之日起计算。
质量标准:本工程质量应达到国家现行规范、标准的合格要求。
承包方式:包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收的包干方式组织施工,承包本工程,不得转包。
采购内容及分包划分情况:
(1)采购内容:**坡分公司**广场营业厅装修改造采购项目。
(2)本项目不划分分包和份额。
本项目设置最高(略),最高折扣系数限价为95%,参选人参选折扣系数报价高于最高折扣系数限价的,其参选将被否决。
参选人资格要求
参选人基本资格要求:
(1)参选人应为法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的组织,合法运作并独立于比选人和比选代理机构。提供有效的营业执照复印件。
(2)参选人的法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目中同一分包比选或者未划分分包的同一项目比选。
(3)不允许(略)。
(4)参选人须承诺(略)。
(5)企业资质:参选人须具备建筑工程总承包三级或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质(**市外建筑施工企业在参选前须纳(略)
(6)具备建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。(复印件)
(7)项目团队:(略)
a)项目(略)建造师执业资格,且具有安全生产(略)。
注:项目经理应附建造师执业资格注册证、身份证、B类安全生产考核合格证。(复印件)
b)项目技术负责人应具有工程类相关专业中级及其以上职称。
注:技术负责人应附职称证、身份证。(复印件)
C)参选人须为本项目配备安全员至少1人、施工员至少1人、质量员至少1人、电工作业施工人员至少1人。
注:安全员须附“安全生产考核合格证C证”、身份证;施工员、质量员须附上岗证书、身份证;电工作业施工人员须附“特种作业操作证(电工)”、身份证。(复印件)
d)以上人员均须提供由社保局出具的2020年5月至今的任意月份的社保证明,其中项目经理、项目技术负责人、安全员必须由参选单位缴纳社保,其他人员如为第三方公司代缴社保,则还须提供第三方公司与参选人的代缴协议或类似证明;不提供则对应的人员不计入其内。
(8)参选人必须购买或承诺必须在合同签订前购买工程施工人员的人身意外伤害保险或其他相关人身意外伤害保险,保险赔付额度不低于100万元,并提供相应证明材料。
参选人不得存在下列情形:
(1)为比选人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2)被依法(略)
(3)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
(4)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(5)在最近三年内有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的;
(6)在最近五年内被判处单位行贿罪,且行贿(略)(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(7)在最近五年内被判处合同诈骗罪的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(8)被法院认定为失信被执行人的(以“中国执行信息公开网”网站、“信用中国”网站((略)gov.cn)、或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准);
(9)在最近三年内存在与采购内容直接相关的行政处罚或法律诉讼,可能影响履约能力的;
(10)法律法规规定的其他情形。
参选人是代理商的,本条所指的参选人也包括其所代理的制造商;联合体参选的,联合体成员均(略)。
参选产品资格要求: (略)
参选产品制造商资格要求[参选人为代理商的]: (略)
要求参选人提供电信公司员工及其亲属在本企业参与经营情况说明。
法律法规规定的其他要求。
资格审查方法
本项目将进行(略),资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”,凡未通过资格(略),其参(略)。
比选文件获取
比选文件获取时间:2020年12月1日8时30分至2020年12月3日17时00分(**时间,下同)。
比选文件获取地点:(略)11F1103。
比选文件获取方式:参选人应当委托经办人按照下述要求向比选代理机构了解有关信息,并购买比选文件:
1、线下方式
(1)单位介绍信或授权文件及新版营业执照复印件并加盖公章;
(2)经办人身份证原件。
2、线上方式
应在报名时间内将1、(1)-(2)要求资料和比选文件费汇款凭证扫描件以电子邮件的方式发送至邮箱(略)@189.cn,邮件标题应注明“比选文件购买:XXX(项目名称)+公司名称+手机号码”,比选代理机构经确认无误后发出比选文件。
获取联系人:(略)(联系电话:(略))。
比选文件每(略),售后不退。
参选文件的递交
参选文件递交截止时间(即参选截止时间):(略)
参选文件递交地点:(略)中国电信股份有限公司****坡分公司702会议室。
本项目将于上述同一时间、同一地点的形式进行唱价,比选人/比选代理机构邀请参选人的法定代表人或者其委托代理人准时参加。
出现以下情形时,比选人/比选代理机构不予接收参选文件:
逾期送达或者未送达指定地点的;
未按照比选文件要求密封的;
未按照本比选公告要求获得本项目比选文件的。
样品的递交
样品递交的时间、地点: (略)
参选人注册
参选人须在购买比选文件后5日内,通过中国电**光采购网完成供应商注册。
7.2注册网址:(https://(略)com.cn/MSS-PORTAL/),注册过程可查询“经验分享”模块中的“供应商主数据操作手册”。
发布公告的媒介
本比选公告仅在中国电**光采购网(https://(略)com.cn/MSS-PORTAL/)上发布,其他媒介转载无效。
联系方式
比选人:(略)
地 址:(略)
联 系 人:(略)
电 话:(略)
比选代理机构:(略)
地 址:(略)
联 系 人:(略)
电 话:(略)
电子邮件:(略)@189.cn
开户银行:(略)
银行账户:(略)
账 号:3100 0236 1900 0080 223
说明:与本项目相关的比选文件费和比选保(略)核实(请勿备注其它内容)。
比选代理机构:(略)(盖章)
2020年11月30日
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多九龙县招标采购信息
- 和凤镇联合圩南撇洪沟消险工程项目监
- 11月30日
- 互助农商银行高寨支行装修工程(第二
- 11月30日
- 第八师一三四团四连人居环境改造工程
- 11月30日
- 第八师一三四团十四连人居环境改造工
- 11月30日
- 玉树州称多县妇幼保健院业务用房建设
- 11月30日
- 玉树州称多县人民医院急救医技综合楼
- 11月30日
- 玉树州称多县人民医院急救医技综合楼
- 11月30日
- 潍坊市看守所武警中队“智慧磐石”项
- 11月30日
- 东方市2019年锣鼓田洋高标准农田
- 11月30日
- [竞争性谈判]金光农场公司金光大道
- 11月30日
- 屯昌县中医院门诊楼02项目(监理)
- 11月30日
- 佛山市顺德区均安镇文田初级中学文田
- 11月30日
-
九龙县建材网
九龙县采购信息网
九龙县政府公开信息
九龙县公共资源交易网
九龙县电力交易中心
九龙县交易中心
九龙县房产交易中心
九龙县工程交易中心
九龙县钢铁交易中心
九龙县建设交易中心
九龙县招投标交易中心
九龙县政府交易中心
九龙县造价信息网
九龙县市政工程信息网
九龙县水利工程信息网
九龙县通信工程信息网
九龙县医药招标网
九龙县建筑招标网
九龙县工程招标网
九龙县建设招标网
九龙县施工招标
九龙县装饰工程招标
九龙县建设工程网
九龙县水利招标信息网
九龙县电力招标网
九龙县建委招投标网
九龙县建筑管理网
九龙县建设信息港
九龙县教育招标网
九龙县装修招标
九龙县人力和社会保障局
九龙县建设网
九龙县总包工程
九龙县政府工程招标
九龙县工程施工招标
九龙县工程公开项目
九龙县工程采购信息
九龙县招标投标采购平台
九龙县省市工程建设网