位置>千里马招标网> 招标中心> 中国电信百色分公司2020年德保美丽庭院一期改造项目比选公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
标包名称: | 中国电信**分公司2020年**美丽庭院一期改造项目比选公告 |
标包内容说明: | 本比选项目为中国电信**分公司2020年**美丽庭院一期改造项目(项目编号:05-09-04D-2020-D-A21757),比选人为(略),比选代理机构为(略)。项目资金已落实,具备比选条件,现进行公开比选,特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在参选人(以下简称参选人)参选。 1.项目概况与采购内容 1.1项目概况:就中国电信**分公司2020年**美丽庭院一期改造项目所需的施工服务进行采购。 1.2采购内容:对中国电信**分公司**美丽庭院进行装修改造;具体工作内容详见比选文件。 1.3标包划分情况:(略) 1.4采购预算:(略).2元(含税)。1.5施工工期:自发出派工单之日起30个日历日内竣工。 1.6质量要求:(略) 1.7承包方式:(略) 1.8工程质量保修期:(略) 1.9 中选人数量:(略) 本项目设置最高参选限价:(略).2元(含税),参选人报价不得超过最高参选限价,超过最高参选限价的参选将被否决。 1.11本项目涉及的主要评估产品品类:(略) |
2.参选(略)
参选人基本资格要求:
2.1.1参选人应为中华人民(略)并独立于比选人和比选代理机构,具备合格有效的营业执照。
2.1.2具备由中华人民**国住房和城乡建设部或其下属单位颁发的建筑工程施工总承包叁级(含叁级)及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级(含贰级)及以上资质;
2.1.3 参选人须具备有效的施工企业安全生产许可证;
2.1.4具备(略)今承接的同类装修施工合同业绩(说明:合同双方须均为非自然人,合同签订是固定金额的,以合同签订金额为准;合同签订是框架协议+结算单据(结算单据可为采购订单或发票或结算单或确认单或报账单或结算合同等有效证明文件)形式的,以结算单据金额为准,只提供框架合同(无结算单据)或结算单据(无框架合同)之一的,或框架合同与结算单据未体现关联性的,该业绩不予认可。)
2.1.5未被“信用中国”列为失信被执行人,登陆网站“(略)gov.cn”查询结果,并提供截图;
2.2参选(略):
(1)为比选人不具有(略)(单位);
(2)被依法暂停或取消参选资格的;
(3)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
(4)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(5)在最近三年内有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的;
(6)在最近五年内被判处单位行贿罪,且行贿行为与采购活动相关的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(7)在最近五年内被判处合同诈骗罪的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(8)被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站((略)gov.cn)或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准);
(9)【其他按照《中(略),应对参选人(略)。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品评估品类的,参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的,该标包或比选项目应适用相关的禁止采购处理措施。】
2.3本项目不允许联合体参选;
3.资格审查方法
本项目将进行(略),资格审(略),凡未通过资格后审的参选人,其参选将被否决。
4.比选文件获取
获取时间:从(略)时30分到 (略)8时00分 。
获取方式:
4.1比选文件获取方式:注册并登录诚E招电子采购交易平台(https://(略)com/)进行项目获取比选文件。
(1)“注册”方式详见【诚E招电子采购交易平台-帮助中心-操作指南-注册指引】,注册成功后请登录,登陆后可在【常用文件】处(略)《投标人 供应商操作手册》;
(2)参选人根据《投标人 供应商操作手册》获取比选文件。
4.2比选文件费用:(略)
(“购买文件、支付及(略)文件”方式详见《投标人 供应商操作手册》-“购买文件”。)
(1)可选择下列任一种方式支付比选文件费用:
a) 网上支付:选择【网上支付】方式后,点击【提交】,使用微信或支付宝支付文件费用;
b) 电汇:以转账方式支付文件费用,并在(略),将“转账凭证”上传至【附件】处(转账凭证应备注说明“项目编号及项目简称”)。
c) 钱包支付:注册时自动创建“钱包账号”,充值后则可选择【钱包支付】方式支付文件费用。
4.3在诚E招电子采购交易平台完成操作后可(略)本项目比选文件。
4.4如需纸质版文件,请在文件获取期间到(略)领取。 (地址:****市青秀区金**路52-1号**曼哈顿25楼)。
4.5未获取比选文件的潜在参选人不具备参与本项目参选的资格。
5.参选文件的递交
5.1参选文件递交截止时间(即参选截止时间)2020年12月16日下午15时00分。
5.2参选文件递交地点:****市青秀区金**路52-1号**曼哈顿25楼开标室1。
5.3本项目将于上述同一时间、地点进行唱价,【比选人/比选代理机构】邀请参选人的法定代表人或者其委托代理人准时参加。
5.4出现以下情形时,【比选人/比选代理机构】不予接收参选文件:
5.4.1逾期送达或者未送达指定地点的。
5.4.2未按照比选文件要求密封的。
5.4.3未按照本比选公告要求获得本项目比选文件的。
6.参选人注册
6.1参选人须在获取比选文件后5日内,通过中国电**光采购网(外部门户)完成供应商注册。
6.2注册网址:(https://(略)com.cn/MSS-PORTAL/),注册过程可查询“经验分享”模块中的“外部门户供应商注册操作演示(视频)”。
7.发布(略)
本比选公告仅在中国电**光采购网(外部门户)(https://(略)com.cn/MSS-PORTAL/)上发布,其他媒介转载无效。
8.联系方式
比选人:(略)
地址:(略)
比选代理机构:(略)
地址:**市青秀区金**路52-1号**曼哈顿25楼
邮 编:(略)
项目负责人:(略)
联系人1:(略)
电话:(略)
电子邮件:
联系人2:(略)
电话:(略)
电子邮箱:(略)
户 名:(略)
开户银行:(略)
账 号:(略)
比选代理机构:(略)
(略)
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多德保县招标采购信息
- 临沭县畜牧局吸粪车采购项目招标公告
- 12月09日
- 潭头镇凤坡村委会凤坡自然村污水收集
- 12月09日
- 潭头镇凤坡村人居环境整治白木坡村生
- 12月09日
- 关于【中国邮政成都航空处理中心项目
- 12月09日
- 华能吉林新能源公司11月洮北光伏厂
- 12月09日
- 云城区南盛镇圩镇整治升级改造项目招
- 12月09日
- 临沭县粪便无害化处理厂设备采购招标
- 12月09日
- 青临高速临沭北出口连接线绿化工程招
- 12月09日
- 山东海洋科技大学B区综合服务楼周边
- 12月09日
- [LSHB-GZ-2020-167
- 12月09日
- 光谷八路北段(森林大道-九峰二路)
- 12月09日
- 南新街(豹溪路-光谷六路)工程监理
- 12月09日
-
德保县建材网
德保县采购信息网
德保县政府公开信息
德保县公共资源交易网
德保县电力交易中心
德保县交易中心
德保县房产交易中心
德保县工程交易中心
德保县钢铁交易中心
德保县建设交易中心
德保县招投标交易中心
德保县政府交易中心
德保县造价信息网
德保县市政工程信息网
德保县水利工程信息网
德保县通信工程信息网
德保县医药招标网
德保县建筑招标网
德保县工程招标网
德保县建设招标网
德保县施工招标
德保县装饰工程招标
德保县建设工程网
德保县水利招标信息网
德保县电力招标网
德保县建委招投标网
德保县建筑管理网
德保县建设信息港
德保县教育招标网
德保县装修招标
德保县人力和社会保障局
德保县建设网
德保县总包工程
德保县政府工程招标
德保县工程施工招标
德保县工程公开项目
德保县工程采购信息
德保县招标投标采购平台
德保县省市工程建设网