位置>千里马招标网> 招标中心> 利川市龙船水乡景区项目场地平整施工公开招标公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
- (略)
招标编号:HBCZ-****(略)
1.招标条件
本招标项目(略)项目场地平整施工(项目名称)已由**市发展和改革局(项目审批、核准或备案机关名称)以登记备案项目编码****-****-83-03-****(批文名称及编号)批准建设,项目业主为(略),建设资金来自企业自筹(资金来源),招标人为(略),招标代理机构为(略)。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 本招标项目的建设地点:(略)
2.2 本招标项目的建设规模:本次招标为(略)项目外运土石方工程施工招标,外运土石方约为8.7万方,不考虑实方和虚方系数,工程量暂定,据实结算。
2.3 本招标项目的控制价:323万元,含土石方装车、外运、弃土处置费、弃土场费用、环境保护费、与其他相关单位协调费、税金等与土石方外运相关的一切费用,运距自行考虑。
投标单位需自行协调并解决弃土场等问题,该费用(略),发包人不另行支付费用。
2.4 本招标项目计划工期:40日历天,计划开工日期 ****年1月15日 ;
2.5 本招标项目的招标范围:招标范围为(略)项目外运土石方工程施工招标
2.6 本招标项目的标段划分: 无
2.7 其他:无
3.投标(略)
3.1本次招标要求投标人须具有市政公用工程总承包三级以上(含三级)资质,具备有效的安全生产许可证,具备工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照;
3.2近三年(以合同(略)),至少有1项已完成的单项合同金额在300万元及以上的土石方工程项目(类似(略))业绩,并在人(略)
3.3投标人拟派项目经理市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B证),且未担(略)。
3.4本次招标 不接受 联合体投标。
3.5根据**州人社函【(略)关于落实《**州建设领域劳动者工资支付保障实施办法》相关规定的意见的补充通知 规定投标人在本项目投标文件递交截止时,不得出现因拖欠劳动者报酬受到行政处理处罚且在行政处理处罚期限内的或因拖欠劳动者工资经人民法院判决且未执行完毕的或未自觉履行完毕的情形,并做出书面承诺;
3.6省外建筑企业在鄂从事建筑活动,需登录**省建筑市场监管和诚信信息一体化平台(以下简称一体化平台),报送企业基本信息和人员信息。在我市开展建筑活动的省外企业和人员信息以一体化平台登录信息为准(投标人须提供网上查询的企业和拟派人员信息的截图并加盖公章)。
3.7没有被责令停业,没有被(略),财产没有被接管或冻结,在最近三年内没有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题。
4.资格审查方式
本次招标采用资格后审。
5.招标文件的获取
投标人获取文件须携带以下资料(加盖公章)获取:
(一) 投标人法定代表人凭法定代表人身份证明书(原件)或委托代理人凭法定代表人授权书(原件);
(二)本人身份证(原件);
(三)开票资料复印件【含1)开票单位名称、2)纳税人识别号(或统一社会信用代码)、3)营业执照(副本)或税务登记证、4)单位联系电话地址、5)开户行及账号】。
招标文件发售时间: (略)至 (略),每天上午8:30-12:00时、下午14:00-16:30时。
招标文件发售地点:**市武昌区东湖西路**财富中心B座七楼(略)服务大厅
招标文件售价:(略)
6.投标文件的递交
6.1递交投标文件截止时间(即投标截止时间,下同)为 ****年 1 月8日14时30分,地点:**省**市武昌区东湖西路**财富中心B座,(略)10楼****室。
6.2逾期送达或者未送达到指定地点的投标文件,招标人不予受理。
7.发布公告的媒介
本次招标公告同时在(略)网、采购与招标网(发布公告的媒介名称)上发布。
8.联系方式
招 标 人:(略)
地 址:(略)
邮 编: (略)
联 系 人: (略)
电 话: (略)
招标代理机构:(略)
地 址:**省**市武昌区东湖西湖**财富中心大厦8楼
邮 编:(略)
联 系 人:(略)
电 话: (略)/****/****
****年12月18日
备注:投标人拟派的项目经理(建造师)(下同)不得同时担任两个及以上建设工程项目的项目经理(项目负责人)。存在下列情形之一的,视为未担任其他在施建设工程项目的项目经理:(1)同一工程相邻分段发包或分期施工的;(2)合同约定的工程验收合格的;(3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的。
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多利川市招标采购信息
- 乌鲁木齐市第92中学关于足球队设备
- 12月18日
- 浙江大学工程师学院风雨操场相关设备
- 12月18日
- 武警某部训练设施采购项目评标结果公
- 12月18日
- 福建省龙岩师范附属小学操场监控及音
- 12月18日
- 福建省体操技巧运动管理中心运动医疗
- 12月18日
- 2020年西河游泳场管理运营采购项
- 12月18日
- 苏仙区人民法院关于其它篮球用品的网
- 12月18日
- [竞争性谈判] 房县尹吉甫玻纤产业
- 12月18日
- [竞争性磋商]鄂州市第一幼儿园教学
- 12月18日
- 凯里民族文化宫中心会场加固改造项目
- 12月18日
- 新九学校高新分校校园改造项目施工招
- 12月18日
- 北京市第二中学分校(朝阳门校区、北
- 12月18日
-
利川市建材网
利川市采购信息网
利川市政府公开信息
利川市公共资源交易网
利川市电力交易中心
利川市交易中心
利川市房产交易中心
利川市工程交易中心
利川市钢铁交易中心
利川市建设交易中心
利川市招投标交易中心
利川市政府交易中心
利川市造价信息网
利川市市政工程信息网
利川市水利工程信息网
利川市通信工程信息网
利川市医药招标网
利川市建筑招标网
利川市工程招标网
利川市建设招标网
利川市施工招标
利川市装饰工程招标
利川市建设工程网
利川市水利招标信息网
利川市电力招标网
利川市建委招投标网
利川市建筑管理网
利川市建设信息港
利川市教育招标网
利川市装修招标
利川市人力和社会保障局
利川市建设网
利川市总包工程
利川市政府工程招标
利川市工程施工招标
利川市工程公开项目
利川市工程采购信息
利川市招标投标采购平台
利川市省市工程建设网