位置>千里马招标网> 招标中心> 中电鸿信信息科技有限公司江苏黄海金融控股集团OA系统采购项目OA软件采购
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
标包名称:(略)包内容说明:
本比选项目为中电鸿信信息科技有限公司**黄海金融控股集团OA系统采购项目OA软件采购(项目编号:YT****ZB,比选人为(略),比选代理机构为(略)。项目资金已落实,具备比选条件,现进行公开比选,特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在参选人(以下简称参选人)参选。
项目概况与采购内容
项目概况:本项目为比选项目,主要为中电鸿信信息科技有限公司**黄海金融控股集团OA系统采购项目OA软件采购。预估采购规模(略)元(含税),最终以实际采购规模为准。
采购内容及分包划分情况:本项目主要采购OA办公系统,系统需具备成熟的架构支撑各部门应用,满足办公需要:基础功能:组织架构和待办事项、公文流转、表单流程、文件资料管理、综合办公、移动办公平台,人力**管理、合同管理、投资项目管理等功能。具体以比选人提供的比选文件和工程量清单为准;
【本项目将按照《中国电信供应商不良行为管理规则》应用供应商不良行为处理结果,供应商不良行为处理结果的应用依据“涉及的主要评估产品品类” 及相关规则确定。无涉及的评估产品品类的,针对具体产品品类的处理结果均不适用,仅适用针对供应商的处理结果。请务必登录中国电**光采购网查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》(具体网址链接:https://(略)com.cn/MSS-PORTAL/news/displayNews.do?id=**** enString=a0af62f1b(略)1b(略)。】
本项(略)
工期:自合同签订之(略)验收;
质量要求:合格, 符合国家和中电鸿信相关规范要求;
质保期:自验收合格之日起免费质保两年;项目地点:采购人指定地点。
本项目设置最高参选限价,最高参选限价为(略)元(含税),参选人参选报价高于最高参选限价的,其参选将被否决。
★参(略)
参选人基本资格要求
参选人应为中华人民**国境内法律上和财务上独立的法人或其他组织,合法运作并独立于比选人和比选代理机构。参选人应具有良好的银行资信和商业信誉。注册资本或开办资金应不低于【100万元(含)】(如注册资本或开办资金为其他外币的,按照投标文件递交截止之日中国人民银行公布的汇率中间价换算成人民币)。提供商事主体信息最新查询结果(显示基础信息的营业范围、不存在涉及本业务的行政处罚,不存在经营异常、严重违法失信企业名单(黑名单)信息)的共四张截屏打印件。(查询网站:http://(略)gov.cn/index.html)
参选人须提供一般纳税人证明或者承诺开具增值税专用发票或提供****年6月后开具的增值税专用发票。(税务登记证副本盖“增值税一般纳税人”章或提供税务机关颁发的增值税一般纳税(略)
本项目要求参选人须具有良好的商业信誉,未被纳入最高人民法院公布的全国法院失信被执行人名单,提供“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”信息截屏打印件(查询网址:http://(略)gov.cn/或“信用中国”网站((略)gov.cn))。
参选人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一标包参选或者未划分标包的同一比选项目参选。
本项目要求参选人提供自****年1月1日(以合同或订单签订日期为准)至公告发布之日,期间承接并完(略),累计合(略)(含)以上的合同一份。提供合同关键页复印件,能体现采购金额、数量、买方等信息,如为(略),需提供订单或发票等证明材料(需加盖参选人单位公章,并对其真实性负责,原件备查)。
本项(略)A系统对接服务(与**黄海金融控股集团沟通详细对接内容),提供承诺书并加盖公章。
拟为本项目服务的人员数量:参选人须承诺为本项目提供的服务人员不少于3人,提供承诺书加盖公章,需提供人员清单、身份证复印件、软件开发商颁发的人员认证证书并加盖公章以及近期(****年1月至今)任一个月的社保缴纳证明复印件,社保缴纳证明原件备查。以上要求提供的文件缺一不予认可。
本项目要求参选人在**市范围内常设现场服务支撑团队,已设立服务机构的,如为总公司或子公司或分公司,须提供营业执照复印件;如为其他服务机构,须提供本公司为所有人的产权房证明或本公司为租赁人的租赁房屋协议复印件;如暂时无上述服务能力,须承诺在中选后7日内设立,提供承诺书加盖公章。
本次比选不接受联合体参选。
参选人不得存在下列情形之一
(1)为比选人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2)被依法(略)
(3)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
(4)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(5)在最近三年内有骗取中标/中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的;
(6)在最近五年内被判处单位行贿罪,且行贿行为(略)(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(7)在最近五年内被判处合同诈骗罪的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(8)被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站((略)gov.cn)或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准);
(9)其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果,应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品评估品类的,参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的,该标包或比选(略)。
参选人是代理商的,本条所指的参选人也包括其所代理的制造商;联合体参选的,联合体成(略)。
参选(略)
参选产品应是来自中华人民**国【或是与中华人民**国有正常贸易与往来的国家或地区】的合格产品,提供承诺书并加盖公章。
参选软件开发商资格要求[参选人为代理商的]
参选人为(略),须提供所参选软件(略)如为(略),应当满足下列要求:
(1)同一品牌的代理商与软件开发商不得同时参加参选;
(2)一个软件开发商对同一品牌的软件,仅能委托一个代理商参加参选;;
(3)代理商须提供软件开发商出具的针对本项目的代理授权书复印件加盖单位公章(原件备查)。
违反上述要求的,相关参选均无效。
法律法规规定的其他要求。
资格审查方法
本项目将进行资格后审,资格审查标准(略),凡未通过资格后审的参选人,其参选将被否决。
比选文件获取
比选文件获取时间: **** 年 2月23日至 (略)每日上午 9 时 00 分至下午 17 时 00 分(**时间,下同)。
比选文件获取地点:发售电子版比选文件。比选文件费用交纳方式:采用银行电汇、网上银行汇款(不接受现金),必须(略),账户名称与参选人单位名称一致,以个人名义汇款款项的不予认可。“转账事由”填写:“黄海OA-标书费”。
比选文件获取方式:参选人应委托经办人将下述文件清晰扫描件发送至电子邮箱:(略)向【比选人/比选代理机构】了解有关信息并购买比选文件:
单位介绍信加盖公章清晰扫描件(请写明项目名称,经办人联系电话及邮箱)、营业执照副本及开户许可证复印件并加盖公章;
经办人身份证清晰扫描件;
比选文件购买费用银行汇款凭证(付款摘要中注明“黄海OA-标书费”),汇款账户信息见比选公告第9条;
【税务信息表并加盖财务专用章清晰扫描件,格式如下:】
序号 | 类别 | 信息 |
1 | 潜在参选人名称 | |
2 | 潜在参选人注册地址 | |
3 | 潜在参选人联系电话 | |
4 | 纳税人识别号 | |
5 | 开户银行 | |
6 | 户名 | |
7 | 银行账号 | |
8 | 是否为一般纳税人 | |
9 | 开票类型 | 增值税普通发票/增值税专用发票 |
10 | 发票邮(略) | |
注: 1、本表为【比选人/比选代理机构】为参选人开具购买比选文件发票时所需信息。 2、如因参选人提供税(略) |
【增值税一般纳税人证明文件(增值税一般纳税人须提供)。】
上述文件扫描合并为一个PDF文件,并发送至比选代理邮箱(略),并及时联系代理机构确认,由代理机构向参选人发出比选文件(注:比选文件的接收邮箱为参选人报名时使用的电子邮箱)。
比选文件每套售价【300】元人民币,售后不退。
参选文件的递交
参选文(略)(即参选截止时间):****年3(略)(**时间)。
参选文件递交地点:(略)
本项目将于上述同一时间、地点进行唱价,【比选人/比选代理机构】邀请参选人的法定代表人或者其委托代理人准时参加。
出现(略),【比选人/比选代理机构】不予接收参选文件:
逾期送达或者未送达指定地点的;
未按照比选文件要求密封的;
未按照本比选公告要求获得本项目比选文件的。
【样品的递交】
6.1 样品递交的时间、地点: (略)
参选人注册
参选人须在(略),通过中国电**光采购网完成供应商注册。
注册网址:(https://(略)com.cn/MSS-PORTAL/),注册过程可查询“经验分享”模块中的“外部门户供应商注册操作演示(视频)”。
发布公告的媒介
本比选公告仅在中国电**光采购网(https://(略)com.cn/MSS-PORTAL/)上发布,其他媒介转载无效。
联系方式
9.1比选人:(略)
地址:(略)
联系人:(略)
9.2比选代理机构:(略)
地址:(略)
邮编:(略)
联系人:(略)
电话: (略)
电子邮件: (略)
开户银行:(略)
账号:**** **** **** ****
比选人:(略)
比选代理机构:(略)
****年2月22日
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多盐城市招标采购信息
- 雅安市汉源县政府采购网上竞价合同
- 02月22日
- 衡阳市铁一中学劳务派遣政府采购项目
- 02月22日
- 吉林建龙钢铁有限责任公司西门子功能
- 02月22日
- 民博苑信息化系统建设项目成交公告
- 02月22日
- 吉林建龙钢铁有限责任公司西门子模拟
- 02月22日
- 东莞市某单位超市服务项目公开招标公
- 02月22日
- 桐城市招生办采购台式计算机
- 02月22日
- 2021年上海互联网部维中业务平台
- 02月22日
- [自治区][招标公告]宁夏职业技术
- 02月22日
- 厦门公物-公开招标-GW2021-
- 02月22日
-
盐城市建材网
盐城市采购信息网
盐城市政府公开信息
盐城市公共资源交易网
盐城市电力交易中心
盐城市交易中心
盐城市房产交易中心
盐城市工程交易中心
盐城市钢铁交易中心
盐城市建设交易中心
盐城市招投标交易中心
盐城市政府交易中心
盐城市造价信息网
盐城市市政工程信息网
盐城市水利工程信息网
盐城市通信工程信息网
盐城市医药招标网
盐城市建筑招标网
盐城市工程招标网
盐城市建设招标网
盐城市施工招标
盐城市装饰工程招标
盐城市建设工程网
盐城市水利招标信息网
盐城市电力招标网
盐城市建委招投标网
盐城市建筑管理网
盐城市建设信息港
盐城市教育招标网
盐城市装修招标
盐城市人力和社会保障局
盐城市建设网
盐城市总包工程
盐城市政府工程招标
盐城市工程施工招标
盐城市工程公开项目
盐城市工程采购信息
盐城市招标投标采购平台
盐城市省市工程建设网